2023年广告设计制作合同范本怎么写.docx

《2023年广告设计制作合同范本怎么写.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年广告设计制作合同范本怎么写.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年广告设计制作合同范本怎么写2022广告设计制作合同范本怎么写1甲方：乙方：甲乙双方本着公平、公正、公开的原则，就_馆内科室牌及宣传栏制作安装事宜，特订立本合同，以便同共遵守。一、项目概况：_位于_，是_单位。馆内设有舞蹈、书法、绘画、图书等科室，是_文化、科技、教育发展培训基地。经现场采集，馆内共需设立科室牌19个，普通宣传栏68个，楼梯间宣传栏5个。乙方在熟悉了解馆内情况，了解制作工艺后，愿以全额预先制作，竣工后统一结帐的形式完成该项目的制作安装工作。二、合同期限：自本合同签订之日起合同生效，乙方在签订本合同起3日内，安排人员材料进场制作。制作期间，乙方应保证办公区内的安全文明，做

2、到文明施工。广告的设计由甲方提供设计所需素材给乙方，乙方安排人员设计和与甲方协商沟通。乙方应在开工之日起计，在20个工作日内完成馆内的制作安装，交付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知后3日内对所有制作产品进行验收，达到验收标准合格后，告知乙方在2日内出具正式发票，甲方在收到乙方正式发票的5日内将制作款全额支付给乙方。三、甲方的责任：合同签订后，甲方应及时将设计所需素材提供给乙方设计。现场制作期间甲方要负责给乙方的施工提供方便，及时将门锁打开，确应有事不能及时开门时，应与乙方取得联系，如因制作工艺方面有疑问，也应与乙方及时联系，双方协商一致后方可继续施工，在收到乙方竣工通知后，甲方应在规定的时间内

3、组织验收人员对制作产品验收，验收不合格后要求乙方改进。验收合格后，及时向乙方索取正式发票，在规定的时间内向乙方支付工程款。若甲方有违上述责任，则属甲方违约，须承担相应违约责任。四、乙方的责任：乙方在合同签订后，及时组织设计与制作人员进行设计制作，对设计及制作中的疑问可与甲方联系，不得擅自做主。乙方应在规定的时间内完成该制作项目的工作，不贪工，不窝工，不延误工期。制作人员必须熟悉开料、焊接、美化工艺，以保证按期按要求完成施工。施工期间乙方人员应做到不打扰周边民众休息生活，不乱扔制作废料，施工完成后要对施工场地清扫。制作后验收不合的情况，乙方及时组织人员进行改进。验收合同后，乙方应主动配合甲方，提

4、供正式发票以便甲方备帐。若乙方有违上述责任，则属乙方违约，须承担相应违约责任。五、不可抗力因素：若遇上恶劣天气，或上级领导检查、馆内变更需要等，造成工期延误，双方无违约责任，所延误工期顺延。六、未尽事宜：本合同未尽事宜，甲乙双方可根据合作需要另行订立补充合同，补充合同经双方签字盖章后，与本合同具同等法律效力。七、其它：本合同一式两份，双方各执一分，若因该合同产生的争议，双方可自行协商解决。双方协商无法解决，本合同作为合作依据，可交由当地执法机关裁定，当地执法机关无法裁定，可交由当地法院处理。甲方(盖章)：单位负责人(签字)：签字日期：年月日乙方(盖章)：单位负责人(签字)：签字日期：年月日20

5、22广告设计制作合同范本怎么写2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经双方充分协商，根据中华人民共和国经济合同法相关规定，特签署本合同。一、合同内容：1._质量要求：2._质量要求：3.质量要求：二、合同金额：共计人民币(大写)_(小写)三、付款方式：1、本合同签订后，甲方支付合同总额的50%，即人民币￥_元(大写：_元整)。2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥_元整(大写：_元整)。四、责任与义务：1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。2.乙方需在规定时间(_年_月_日前)完成，并送交甲方签字认可。3.甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的

6、法律责任和经济纠纷。五、产权约定：甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。六、违约责任：因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。七、其他事项：八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的

7、法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表签名：代表签名：地址：地址：电话：电话：传真：日期：传真：日期：2022广告设计制作合同范本怎么写3甲方：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：乙方：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：根据民法典、中华人民共和国广告法等有关法律规定，甲乙双方经友好协商，现就乙方委托甲方设计制作_事宜，签订本合同并共同遵守。风险提示：加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。一、委托事项1、设计制作

8、内容：乙方委托甲方设计制作_。2、甲方应根据乙方确认的素材设计广告方案并提供样本，样本经乙方签字认可后进行制作。3、设计制作成品具体数量及规格：_。风险提示：原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据民法典的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。二、材料的提供风险提示：定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况

9、、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。设计制作的原始素材由乙方提供;设计、样本的制作材料由甲方承担，费用已结算在乙方支付的设计报酬中。风险提示：加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。三、交货日期、地点本合同项下的设计成果及样本的交付，其中样本的交付日期为_年_月_日，设计成果的交付最迟不得超过_年_月_日，交货地点在乙方所在地。否则，视为甲方违约或履行合同不能。四、报酬及支

10、付方式1、本合同设计制作报酬(下称报酬)为：人民币_元(大写：_)。2、本合同签订之日乙方应付给甲方报酬总额的_%，计：人民币_元人民币(大写：_)作为预付制作费用。3、甲方在全部完成委托事项，并在乙方审查通过，交付最终成片前_个工作日内，乙方一次性支付给甲方剩余的报酬，即报酬总额的_%，计：人民币_元人民币(大写：_)。五、交付及验收标准1、甲方应保证其设计的表现形式符合法律、法规的规定。2、甲方应严格按照乙方签字认同的样本、制作要求等进行设计和制作。乙方按甲方提交的最后确定的制作成品进行验收。如达不到约定的要求，乙方有权拒绝收货。并责成甲方在双方协商确定的时限内认真修改，由此造成的费用由甲

11、方负担。3、甲方交付样本后_个工作日内乙方予以最后确认，乙方须及时通知甲方最后确认结果，否则视为默认。4、如因本广告所宣传之企业或组织的宣传策略改变或产品销售策略改变所导致本广告不能投放市场，甲方不承担任何责任，同时甲方有权依照合同规定，全款收取制作费用。六、知识产权约定1、乙方在未付清所有委托设计制作费用之前，甲方设计的作品著作权归甲方，乙方对该作品不享有任何权利。2、乙方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，乙方拥有作品的所有权、使用权和修改权。七、保密条款1、甲方对乙方所提供的所有资料负有保密义务，未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方泄露和提供。2、除本合同授权实施的行为外，甲方应将保密

12、资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。甲方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本合同规定的保密及不披露义务。3、甲方仅得为执行本合同义务的目的对保密资料进行复制。甲方不得以任何方式(包括但不限于硬盘、图纸、彩样、照片、_、光盘)留存有关设计的图文资料(包括但不限于素材、半成品、成品)，上述资料应在完成委托事项或合同解除后的_日内销毁或返还乙方，并销毁复印件。甲方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在甲方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。

13、4、本保密条款在合同终止后_年内有效。八、违约责任1、乙方不按照合同规定的时间向甲方付款的，应根据_关于延期付款的规定，向甲方支付违约金。2、甲方不能按时交付设计成果的，应向乙方承担设计总价_%的违约金，若因此造成乙方损失的，应承担赔偿损失的责任。九、争议的解决在合同履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，应向乙方所在地的人民法院起诉。十、合同效力及其他1、如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。2、本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。3、本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙关系。4、本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，乙方各执一份，具有同等效力。5、甲乙双方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通信方式进行。采用信函形式的应采用具有良好声誉的特快专递进行送达。如使用传真或类似的通信方式，通知日期即为通信发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。甲方(盖章)：法定代表人(签字)：日期：_年_月_日乙方(盖章)：法定代表人(签字)：日期：_年_月_日