《2023年弱电施工合同(强弱电施工合同模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年弱电施工合同(强弱电施工合同模板).docx(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年弱电施工合同(强弱电施工合同模板)弱电施工合同1甲方:_乙方:_签订地点:_项目名称:_项目编号:_本项目经招标及评审委员会评审乙方中标,经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据中华人民共和国合同法之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条、合同组成部分1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。2.乙方投标文件。3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。第二条、合同范围(工程量的名称品种规格数量和价格)详见:_投标工程量报价清单第三条、工程量的技术标准(包括质量要求)1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行,
2、没有规定的由甲乙双方商定,应不低于同行业质量标准。2.投标文件中的要求或有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。第四条、工程量的包装标准和包装物的供应与回收国家或行业主管部门有规定的按规定执行,无规定的由甲乙双方商定。甲方:_乙方:_年_月_日弱电施工合同2甲方:乙方: (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:一、工程概况:消防弱电系统安全。工程名称:二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工,()。三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。四、质量等级:合格。五、承包总价:每点3
3、1元整。六、付款方式:1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方:1、提供施工图纸及
4、相关的技术文件,做好技术交底。2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。乙方:1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。甲方:(签字) 乙方:(签字)身份证: 身份证:年 月 日 年 月 日弱电施工合同3甲方:乙方:一、甲、乙双方本着平等协商,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度
5、、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。3、在未经甲方测试、验收前,因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准),如发生任何问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,工程中所使用的各类材料应据实结算。四、施工地点:五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好,且双方均未受不可抗之外因素影响,本布线隐蔽工程从开工至完工为天,施工前乙方应向甲方提供施工图纸,经甲方认可后乙方再进行施工作业,施工完成后乙方需提供验收报告。六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日
6、内派代表对工程进行验收,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作:七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定:八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。九、违约责任:任何一方违反合同,则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。十一、本合同一式三份,双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立补充协议,补充协议具有同等法律效力。
7、本合同未明确的内容,按中华人民共和国合同法有关规定执行。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同4甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本劳务分包合同。一、工作内容:甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括:分包范围及内容:无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#
8、宿舍楼、食堂、门卫,本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总体平面等,改扩建总建筑面积为3、1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造,建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统:1、数字电视监控系统2、防盗报警系统3、光纤周界报警系统4、电子巡更系统5、一卡通系统6、综合布线系统7、计算机网络系统8、程控交换机系统9、电视系统10、背景音乐及紧急广播系统11、音视频系统12、录播系统13、电子白板系统14、信息发布系统15、电子阅览室系统16、无线
9、对讲系统17、LED屏显示系统18、系统集成(选配,不计入投标价)19、机房工程20、信息化教室工程21、综合管道工程二、结算方式:1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月18号)。最终结算时把这部分费用扣除。3、工程竣工验收合格后,付至合同总价的,待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用:如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费,临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术
10、措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。三、质量要求、验收办法及处罚措施:1、乙方必须服从甲方统一调配,按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范合格标准。2、支撑系统必须全稳定可靠。3、一个部位完成后,乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收,一次验收不合格视情况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改意见,乙方必须限时整改,若整改不及时或不认真整改时,每处罚款300元。若验收不合格,整改时间耽误了工期计划,则该段工
11、作量单价下调10%。4、分段分项工程完成后,经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求,并签字、认可后才能予以结算。四、安全文明施工要求及处罚措施:1、进入施工现场,必须戴好安全帽,使用安全带,违章者每人次罚款100元。2、使用电动工具时,要用有责任心、有经验的人来操作,操作人必须具有机械操作证,严禁违章作业及冒险蛮干。3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电,必须由项目部电工安装、架设并维修,其他人员不得乱动,有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理,违章者每人次罚款100元。4、严禁酒后作业,违者每人罚款200元。5、施工中若发生安全事故,如安全事故是由乙方原因造成
12、的,甲方协助乙方处理有关事宜,对事故造成一切费用全部由乙方自负,与甲方无关。五、工期要求及处罚措施:乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚:1、每个工期段达不到要求的,该段罚款1000元。2、总工期达不到要求者,除按每个工期段罚款外,所承包的总工程量单价下调10%。3、乙方连续两个施工段不能按期完成,甲方有权单方面解除合同,已完成的工作量按合同单价的90%结算,其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者,甲方自行充实施工人员,单价按合同单价的2倍计取,从乙方结算中扣除。六、其它事项:1、乙方必须自备扳手、钢尺
13、、线坠、水平尺等工具用具。2、严禁偷、抢、打架,每出现一次罚款1000元。3、严禁聚众闹事等现象发生,工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报,共同协商,妥善处理,防止事态扩大,出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方5000元,工程结算时扣除。4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格管理使用,禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失,按其经济价值的3倍收罚款。5、严格执行甲方规定的作息时间,不遵守者,每次罚款200元。6、所有进入施工现场的人员,必须提供身份证逐一登记清楚。7、就餐时,必须按次序排队领取饭菜,严禁拥挤起哄,每发现一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生,听从炊事人员
14、的管理,不准打架,有问题要找项目经理或栋号长解决,若在就餐期间同炊事人员打架,无论有何理由,每次罚款1000元。8、年满50周岁以上或者体弱、病残者,严禁进入施工现场,隐瞒者每人罚款1000元。9、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,严禁不参加,有事提前向甲方栋号长请假,无故不参加者,每人次罚款50元。10、进入施工现场施工后,没有完成合同工作量中途退场者,无论有何理由,已完成部分均按合同价款的90%予以结算,其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。11、未经甲方同意,严禁私自开灶,严禁使用电炉等电器设备。12、安全、技术交底是合同的一
15、部分;乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。13、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,工程完工结算后终止。七、本合同书未尽事宜,双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日弱电施工合同5甲方(发包单位):乙方(承包单位):经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。第一条工程项目一、工程项目名称:二、工程地点:三、工程承包
16、范围:1、数字监控系统的布线及设备安装调试;2、桥架安装;四、工程承包内容1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工;2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试;3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求:整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97和建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72:97。1、桥架工程要求:1)水平桥架安装;2)垂直桥架安装;3)桥架三通爬坡制作;2、布线工程要求1)、数字监控系统,共计XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理
17、权限设定。第二条双方责任一、甲方:1、指派现场代表负责协协调乙方施工;2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查;3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工;5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障,由甲方负责。二、乙方:1、服从甲方的统一调度;2、组织人员进场;
18、3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提供相应的工程文档;4、工程质量必须达到优良;5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修。第三条工程期限及配合一、进场日期为年月日,工期定为天,并配合验收。二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1罚款。第四条工程费用一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币:XXXXXXXX元整(XXXXX¥)。如果发生工程量的
19、变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。第五条工程验收一、验收标准:根据国际标准ISO/IECIS11801,国内标准CECS89:97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件:(1)详细布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编号等内容)二、验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。由此造成工期延误的,按每延误一天处以工程总额的1罚款。第六条付款方式一、合同签定后3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的60%,计为人民币:X万X仟X佰X拾X元X角(¥XXXXX元);
20、二、工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与乙方结算至工程总费用的100%(¥XXXXX元),如甲方无故不予支付,按每延付一日处以工程总额1的罚款。第七条合同纠纷一、如有一方违背本合同,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金1万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。二、本承包合同的附件包括:附表1:XXX监控系统点位图;附表2:XXX桥架安装图;以上附件12是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。三、本承
21、包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日弱电施工合同6发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13
22、710元_6%=823元)。二、关于工程质量及验收的约定1。本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2。工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。3。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。三、
23、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。本合同一式份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月
24、_日_年_月_日弱电施工合同7合同编号:_甲 方:_联系人:_乙 方:_联系人:_甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_米的管路铺设;约_个
25、信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_元整(0
26、00.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。十
27、、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_ 乙方(签章):_法定代表或其委托人:_ 法定代表或其委托人:_签约时间:_年_月_日 签约地点:_弱电施工合同8委托方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。一、工程项目:1、工程名称:2、交货及安装工程地点:3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可
28、为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。二、系统总造价及其支付:(一)系统总造价1、本智能系统含税总包干价为人民币_ _.2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。(二)工程款支付乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。三、工期:1、本合同签订后,乙方于_年_月_日进场,到_年_月_日止, 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成
29、工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。四、供货及安装:1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。五、维修保养:1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。4、甲方要求软
30、硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。六、双方责任:(一)甲方责任:1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。2、按工程进度向乙方支付工程款。3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。4
31、、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。(二)乙方责任:1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。七、违约责任:1、除不可抗力(战争、天
32、灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验
33、收标准。八、其他事宜:1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向 人民法院提起诉讼。4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。7、本合
34、同一式三份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同9发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)大连通罗科技有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国产品质量法以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,共同遵守。工程概况工程名称:建设地点:第二条 工程内容及承包范围工程内容:计算机网络安装工程、集团电话安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。承包范围:按甲方要求
35、完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。设备安装开工和竣工期限本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起,竣工日期为工程开工后21日内结束。遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整。重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;甲方书面通知的计划工期改变;不可抗力;第四条 承包方式、造价及造价调整承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求,若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。2、 本工程总造价:人民币(大写) (详见方
36、案)3、 发生下列情况之一时,经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:(1) 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容;(2) 应甲方要求单项设计变更增减费用在¥20xx元(不含20xx元)以上;(3) 不可抗力;发生以上情况时,乙方应在3个工作日内,及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方,甲方应在收到报告后5个工作日内给予答复。(4)除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。第五条 双方责任甲方责任:1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。3
37、、开工前向乙方进行现场情况交底,提供施工场地的有关情况,以便乙方进行施工工作。4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划,组织工程竣工验收。6、负责现场的协调管理,定期召开生产协调会。7、负责甲方验收移交后的成品保护。乙方责任:1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划,书面报甲方审核确认后严格执行。2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人,根据合同规定处理现场有关事宜,项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会,并代表乙方做出决定。3、工程未经验收、交付业主使用之前,做好
38、成品保护工作。4、自全部工程竣工验收合格之日起,乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证,如发生任何质量问题,由乙方全权负责。5、乙方未履行上述各项义务,造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。6、不得损坏其他单位的施工内容,如有损坏乙方负责赔偿。弱电施工合同10发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担xx公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共
39、同遵守:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。二、乙方承包范围完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。三、合同价款本项目合同包干价人民币大写: (小写:¥ 元)。四、工程工期开工日: 年 月 日;完工日: 年 月 日。乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。五、付款方式本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约 %,人民币 元定金,
40、竣工验收合格后三日内将余款结清。六、甲方责任及工作1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。5、接到乙方的验收通知后,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。七、乙方责任及工作:1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料
41、及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。八、竣工验收1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。九、工程保修自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。十、争议的解决双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同11发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结
限制150内