2023年工程合作协议书12篇.docx

《2023年工程合作协议书12篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合作协议书12篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程合作协议书12篇工程合作协议书1甲方：身份证号：通讯地址：联系电话：乙方：身份证号：通讯地址：联系电话：风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条、甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_万元。甲方以人民币方式出资_万元及业务资源。乙方（暂从甲方处借资金，_年后从乙方可得分红中扣除）以人民币出资_万元及施工技术力量和工程管理。第二条、本合作企业，在合作期间合作人出资的为共有财产，不得随意分割

2、。合作终止后，各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。第三条、本合作企业经营期限为_年。如果需要延长期限的，在期满前_个月办理有关手续。第四条、双方共同经营，实际经营者执行项目事务所产生的收益归双方享有，所产生的亏损或者民事责任由双方承担。第五条、项目运作及施工过程中责任划分风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方负责项目运作直至签订相关协议（费用甲方自担）。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书（费用乙方自担）。2、工程

3、施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款，不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工，配合乙方vv给工人工程进度款（所完工工程量的_%）的据算，项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时，由甲方代表甲乙双方出面解决v（费用甲方承担）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划

4、、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决，甲方配合（费用乙方承担）。第六条、企业固定资产和盈余按照甲方_%、乙方_%的比例分配。风险提示：vvvvvvv应明确约定盈亏分担、薪酬支付的方式以及时间等。一旦因此产生纠纷，可能导致项目无法经营，实际上会损害双方的利益。第七条、企业债务按照甲方_%、乙方_%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_日内向对方清偿自己负担的部分。第八条、双方同意对每个项目提取利润的百分之_作为固定投入。剩余作为利润分红，一个项目竣工一结算后进行分配。第九条、本协议一式_份，双方各执_份。本协议自双方

5、签字（或盖章）之日起生效。第十条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。第十一条、本协议有效期暂定_年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从_年_月_日至_年_月_日止。第十二条、争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁。第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。第十四条、违约处理任何

6、一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损失。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日工程合作协议书2合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人本着公平、平定、互利的原则，在不违反法律法规的前提下，订立合伙协议如下：第一条：合作宗旨合伙人以自愿为原则，用合伙人自身具备的优势和能力，创造一个行业，把合伙人自身的价值体现出来，通过合法的手段，创造劳动成果。第二条：合伙经营项目经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰

7、公司（详见附件第一、第二条）。第三条：合伙期限合伙期限为年，自月日起，至年第四条：投资额、方式、期限1、四各合伙人都以现金或其他方式投资，具体投资金额详见附件第二条，合作方式详见附件第三、第四条。2、四各合伙人的投资款于年由所有合伙人推举一人保管（详见附件第五条），其他合伙人有监督和核查权。3、本合伙人投资共计人民币，小写为元。合伙期间各合伙人的投资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的投资仍为个人所有，投资款合伙人自行约定时间予以返还（详见附件第六条）。第五条：盈余、工资分配和债务承担1、工资分配：详见附件第八条。2、盈余分配：除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈余，此为合伙

8、分配的重点，分配方案详见附件第六条。3、债务承担：如在合伙初期和经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的投资为据，按比例承担，其他责任详见附件第七条。第六条：入伙、退伙，投资的转让1需承认本合同；2需经全体合伙人同意；1、入伙：3执行合同规定的权利和义务。2、退伙：1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙，退伙时只能领取所持股份80%利润，入股本金全额退还；2不得在合伙不利时退伙（详情见附件四）；3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。3、投资转让：允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权，如让合伙人

9、以外的第三人，须经所有合伙人同意，并且第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。第七条：纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第八条：禁止行为1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动，如经证实后，确有此事，将报告或扭送公安机关，由公安机关处置，责任由个人承担，与合伙和其他合伙人无关，造成损失由当事人按实际损失赔偿。2、在进行业务活动期间，禁止合伙人之间的私人恩怨，如因私人恩怨造成损失者，由当事人按实际损失赔偿。3、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失由当事

10、人按实际损失赔偿。4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。5、禁止合伙人再加入其他合伙。6、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条：合伙的终止及终止后的事项1合伙期届满；2全体合伙人合伙因以下事由之一得终止：3合伙事业完成或不能完成；4合伙事业违反法同意终止合伙关系；5法院根据有关当事人请求判决解散。律被撤销；1即行邀请中间人和公证员清算并给与合伙终止后的事项：2清算后如存盈余，则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正；比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合3清算后如有亏损，不论合伙人投伙人或第三人，其价款参与分配；资多少，先以合

11、伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按投资比例承担。第十条：本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改，补充和修改的内容与本合同共同有同等效力，具体事宜详见附件内容。第十一条：本合同正本一式4份，合伙人各执一份，本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。合伙人：（签字或盖章）日期：合伙人：（签字或盖章）日期：合伙人：（签字或盖章）日期：合伙人：（签字或盖章）日期：工程合作协议书3甲 方：乙 方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程，为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基

12、础土方开挖施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提上，双方达成如下协议：工程概况：工程名称：沪亭小区动迁安置配套商品房a地块（三标段）18#、21#、26#楼。工程地点：松江区九亭镇南至姚北公路，西至沪亭南路。工程承包范围：在甲方指定的项目位置，甲方提供开挖土方的范围 ，由乙方开挖，项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方，包括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。质量标准：1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。3、中间工序验收必须达到合格标准。合同工期：工期从_年

13、_月_日至_年_月_日结算方式：开挖及外运每立方米土方_元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成，甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。付款方式；在土方工程开挖后_天付_几万元（或百分之多少），余款在土方开挖工程全部竣工结算后_天内付清乙方。安全施工：按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工，清理现场及街道抛洒土，冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确

14、定的质量要求与安全文明施工要求施工，保持现场街道卫生整洁。双方责任：1、乙方负责基坑整平， 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制，部分地段机械无法进入的，人工配合开挖等一切质量要求。2、乙方要认真考查施工现场，充分考试到工程施工中各种因素的影响。3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用，因乙方施工造成甲方桩管损毁的，乙方承担甲方因此造成的一切费用。4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲

15、方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系，乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。甲方： 乙方：委托代理人： 法人代表：（章） （章）日期： 日期：工程合作协议书4甲方：身份证号码：（以下简称甲方）乙方：身份证号码：（以下简称乙方）甲、乙双方方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方方测算，本项目的前

16、期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目计划投资、_万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方_投资_万元，占_%；（2）乙方_以工程项目及技术投资，占_%；4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。第二章、工程管理责任及分工1、该项目工程管理责任及分工如下（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的

17、工作由_、主管；（2）该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由_方负责管理。（3）材料采购及其他1、在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。3、合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。第三章、利益分享和风险承担利润、风险分配（1）该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成、本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。（2）本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。第四章、其他1、资金和管理（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需

18、由双方签字确认后方可支付。（2）该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开、立专用帐户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月、号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违、约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所、发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商、解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国

19、家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。（3）本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。（4）本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_市签字。甲、方：（签字）乙、方：（签字）工程合作协议书5甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与

20、义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：第一条 涉及的工程：一、工程名称：如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。二、工程地址：如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。四、建筑面积：约3。5万平方米。五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计决算价。六、工期：工程拟于XX年7月底前进场筹建，XX年底全部主体工程封顶，XX年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用，约为9个月。七、工程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修

21、。八、承包方式：包工包料。九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。第二条 工程款支付方式：1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。即一年期满甲方支付乙方30%工程款，二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。第三条 工程结算约定：甲方按bt方式执行，按国内通行惯例，由如皋市城建投资有限公司担保（担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力），按5：3：2的比例，分三年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据

22、国家建设工程工程量清单计价规范（gb50500XX）及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。第四条1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续，相关费用的承担按国家规定执行。2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。4、乙方保证严格执行国家安全施

23、工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。第五条 违约责任1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工，不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。第六条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本

24、补充协议与施工合同具有同等法律效力。甲方：江苏省如皋市人民政府乙方：浙江中企建设集团有限公司担保单位：如皋市城建投资有限公司日期：xxx年六月二十六日工程合作协议书6甲方（居间人）： xxx身份证号码：xxxx联系地址：xxxx乙方（委托人）：xxx法人代表：xxx联系地址：xxx身份证号码：xxx联系电话：xxx根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：一、委托事项1、 （以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20x

25、x年x月x日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。2、 甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。3、 本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。二、甲方责任和义务1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。三、乙方责任和义务1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方

26、因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的施工合同的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计4

27、5万元付给甲方。4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。五、居间费用的承担居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。六、违约责任居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。七、争议解决方式本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。八、合同生效与终止1、本合同自签字签署之日起生效；2、如果因建

28、设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、其他事项1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：xxx 乙方：xxxxxxx年x月x日工程合作协议书7甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下：一、甲方将 土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的_%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的_%。二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款

29、收回完，协议自动失效。三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工

30、班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效：甲方：日期：_年_月_日乙方：日期：_年_月_日工程合作协议书8合伙人（以下简称甲方）：_身份证号码：_合伙人（以下简称乙方）：_身份证号码：_甲、乙双方经平等协商，就合伙承包

31、_工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以_公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1、甲方以现金出资，出资额为人民币_万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_%。2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_%。五、盈余分配与债务承担1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承

32、担。六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人之

33、间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。十一、生效及补充1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。甲方：_联系方式：_乙方：_联系方式：_签订日期：_年_月_日_年_月_日工程合作协议书9甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。依

34、照中华人民共和国合同法、电力建设工程施工合同及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。一、合作内容及承包方式1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。2、工程安装费总额_万元。3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从_年_月_日至_年_月_日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订协议后_日内，甲方预付协议工程安装费的_%。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和_%的质保金后（质保期_年），

35、甲方支付乙方工程安装费的_%。3、保修条款：本工程保修期为_年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或现金方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每

36、延误一天，乙方按协议总价的_%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为

37、工程结算资料必备依据。五、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：（1）责令乙方立即停止施工。（2）不付乙方工程款。（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议解决的方式协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商

38、解决，协商不成的，任何一方均可向_方人民法院起诉。七、其他1、本协议一式_份，甲方执_份，乙方执_份，本协议自双方签章之日起生效。2、未尽事宜，双方另行协商。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日工程合作协议书10甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 乙方因工程需要向甲方承

39、租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务，经共同协商，签订本合作协议以便双方共同遵守执行。一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方1、设备名称：2、租赁数量：3、租赁设备交接地点：4、租赁使用地点：5、设备使用高度：二、合作期限合作期限从_年_月_日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前_天通知甲方，办理相关续用手续。三、设备的维修、保养1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在_小时内完成，机构换件不超过_小时，特殊故障在_小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备

40、的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。3、租赁设备的操作人员每台_人。4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。四、甲乙双方责任风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问

41、题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。3、租赁设备的报验费由甲方承担。4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙的安装孔由甲方负责，使之符合规范要求。6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。7、甲方负责提供必要的

42、食、宿便利条件。8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。五、费用支付工程设备租赁预付款为人民币_万元，乙方在协议签订_天内汇入甲方账户。工程结束之日起_天内，乙方将余款人民币_元整汇入乙方账户，甲方_天内开具发票。六、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除协议，违约方按经济协议法的有关款承担违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应友好协商解决。如果协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一经签订，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。2、本协议一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章生效。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：