2023年电力委托施工合同（电力安装施工合同范本）.docx

《2023年电力委托施工合同（电力安装施工合同范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电力委托施工合同（电力安装施工合同范本）.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年电力委托施工合同（电力安装施工合同范本）电力委托施工合同1建设单位:(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承包方式及范围承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围：1、供电系统设计。2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压

2、分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。三、工期20xx年7月15日至20xx年8月15日。四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。总造价为含设计、人工

3、、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。付款方式:1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。五、箱变技术要求1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测

4、量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(22.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准

5、执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。七、双方责任甲方责任：1、提供工程施工机械及

6、设备存放临时用地。2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。3、及时支付工程款。乙方责任:1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3

7、，给甲方赔偿损失。5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。十、合同生效合同生效时间：本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电力委托施工合同2发 包 方： (以下简称

8、甲方)承 包 方： (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程内容： 承包形式：(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条 工程总价合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写

9、 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及供电

10、局施工所需的款项的如期支付;3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;4、 自柜体到厂日起履行保固条款;5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后7

11、5天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条 解 约1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。第十条保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备

12、安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电力委托施工合同3甲方：_乙方：_工程经招标由乙方

13、中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_第一条：工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_永泰县3.工程内容及范围：_以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。4.工程金额：_本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。第二条：双方职责1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。3.乙方应按3110KV高压配电装置设计规范、电气装置安装工程

14、35KV及以下架空电力线路施工及验收规范架空送电线路设计技术规范、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_15280155698),负责组织本工程项目的实施。6.施工期间,乙方应严格执行电力建设安全工作规程及电力建设安全施工管理规定做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。第

15、三条：工程质量及验收办法1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,第四条：工程工期1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。第五条：付款方式工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复

16、。第七条：解决争议的方式甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。第八条：其它1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。甲方：_乙方：_代表：_代表：_开户银行：_账号：_签订日期：_签订地点：_电力委托施工合同4发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：教

17、授新村箱变工程工程地点： 科技学院教授新村工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条 工程总价合同总价为（RMB）：100万元整 含税（

18、大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)4、 双方盖章后合同开始生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减

19、双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、 协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续

20、； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之

21、金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰

22、份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址： 单位地址：账 号： 账 号：合同签订时间： 合同签订时间：费用计算表建设单位：其他项目费用措施项目费用电力委托施工合同5委托方(甲方)：受托方(乙方)：一、委托(受托)任务及内容：乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致

23、，订立本协议。二、委托方式：按施工要求进行包工包料。三、甲方责任：1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、乙方责任：1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必须按施工要

24、求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。五、其他事项：1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收

25、：1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法：1、合计金额(大写)： (小写)：2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。八、合同的生效和分数：1、本合同自双方签订之日起生效;2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日