2023年精选工程合同范文汇总八篇（工程造价汇总表）.docx

《2023年精选工程合同范文汇总八篇（工程造价汇总表）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年精选工程合同范文汇总八篇（工程造价汇总表）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年精选工程合同范文汇总八篇（工程造价汇总表）工程合同 篇1发包人：江苏汇联铝业工程有限公司（以下简称“甲方”）承包人：甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议：一、承包工程名称江苏汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程二、承包方式及范围1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工2、乙方提供土方（小块风化石）、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：汇联厂房长300m *宽三、合同工期整个项目土方回填总工期共月至 年月 日止（包括法定节假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。

2、四、回填土方质量要求1、土料：小块风化石2、 回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。3、回填土方必须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。五、合同价款及支付方式1、承包单价元/ m3（含税价），综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量因素。2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后六、施工要求1、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并须保证土方运输的连续性。2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和

3、检查。3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作，并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部责任。七、违约1、合同履行过程中，任何一方无正当理由单方面终止合同，均属单方违约，毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求，若达不到甲方要求的回填高度，甲方按实量给予扣减。3、乙方应按期完工，每延迟一天，付合同总价款5%违约金。八、争议如履行本合同发生争议，双方应协商解决，如协商不成，提交赣榆县仲裁委员会仲裁。九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，工程竣工结算价款付清后失效。甲方：江苏

4、汇联铝业有限公司 乙方：法定代表或委托代理人：电话：年月日年月日工程合同 篇2甲方： 联系电话：身份证号码： 现住址：工程地址：乙方： 深圳装饰工程有限公司 联系电话：营业执照号： 资质证号：地址： 法人代表：兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况1.1设计工作流程1.2 设计收费标准及工作范围表第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：效果图 壹张平面结构图 壹张天花平面图 壹张平面布

5、置图 壹张地面材质图 壹张主要材料的确认2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可；2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可；2.1.5设计周期： 天（日历天）。即 年 月 日至 年 月 日第二阶段：施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。第三条 设计费支付方式：3.1 乙方按套内面积

6、平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。3.2 付款方式：3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：元；（注：若总设计费的60%总金额少于XX元的，则该订金为XX元，且则须一次性付清）3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任：4.1 甲方：4.1.1 确定一名甲方代表 ，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认；4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙

7、方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为XX元）4.1.3 配合施工图交底；4.1.4 配合材料的确定；4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方：4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、投资计划、个人喜好等）进行方案设计；4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料；4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决；4.2.5 参与施工交底；4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的

8、，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1% 向甲方支付违约金。5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的

9、设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第七条 附则7.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；7.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，7.3 本合同履行完后自动终止；7.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方（签字）： 乙方（盖章）：签约代理人：年

10、月 日 年 月 日工程合同 篇3发包负责人：(以下简称甲方)承包负责人：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑工程承包条例的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方共同协商订立塑钢窗制作、安装工程承包协议，具体条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包形式四、承包价格：五、工程造价：按实际尺寸制作，安装面积结算。六：付款方式：七：承包范围：施工图纸范围内的塑钢门窗制作与安装工程。八、质量要求：( )型材塑钢材料为6 0、6 5料白色、钢衬1.0mm厚。按规范要求达到建设单位验收合格标准。九：施工要求：承包方必须严格按施工质量验收规范进行施工，按现行检验标准进行自检，作业场地必须工完料

11、净场地轻。十、安全：承包方必须严格执行国家吉林省有关安全生产管理条例认真遵守安全技术操作规程，并遵照安全交底的施工程序不准违章作业。十一、成品保护：承包方进入现场后不得损坏工地原有成品及半成品构件等，如发生损坏由承包方负责赔偿，并对其视情节轻重进行罚款处理。十二、承包方在现场的施工及住宿人员必须服从发包方管理的领导，负责对承包范围内的所需材料工具的管理，负责对承包范围内的食宿、防火、防盗、安全保卫、卫生等管理工作。十三、工期：按发包方要求，保证发包方其它工种工期进度。十四、违约责任：因单方做成的经济损失由责任方负责，因施工及其他不符合相关部门要求造成的处罚由责任方负责。十五、施工期间违反安全技

12、术操作规程、违章作业、不参加人身保险造成的人身伤亡事故、责任由承包方负责。十六、保修：承包方需按相应规定付保修工作，保修期一年，发包方留置承包方的工程保险金为：承包总价：0.5%，保修期期满后，如无质量问题，十日内返还。十七、其他要求：此合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。结算完毕后自行废止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇4委托方：(以下简称甲方)服务方： (以下简称乙方)项目名称：根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的 工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、工程

13、概况工程地址：建设单位项目负责人：联系方式：施工单位： 施工单位项目负责人： 联系方式：监理单位： 项目总监： 联系方式：建设(监理)单位见证员：联系方式：送样员：联系方式：二、检测项目根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。三、检测收费根据云发改价格(20xx)989号文件云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知标准收费并按实结算。四、付费方式检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。五、双方权利、义务(一)甲方义务：1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。2.根据付

14、款条件支付相应检测费用。(二)甲方权利：1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。(三)乙方义务：1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意 后进行分包。4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。(四)乙方权利

15、根据相应服务内容收取检测费用。六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称工程地点：承包范围：承包方式：工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。工程质量：合同价款（人民币大写）：第二条甲方

16、工作开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线

17、，负责到有关部门办理相应审批手续。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带

18、来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（）

19、、建筑安装工程质量检验评定统一标准（）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，

20、工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用第种：（）固定价格。（）固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。（）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款金额工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提

21、出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于材料供应的约定本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华

22、人民共和国消防条例和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。由

23、于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负

24、责。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条其它约定本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件（）施工图纸或作法说明（）工程项目一览表（）工程预算

25、书（）甲方提供货物清单（）会议纪要（）设计变更（）其他甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代表人：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日工程合同 篇6发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国经济合同法、民爆物品安全管理条例、爆破安全规程、国家安全生产管理总局62号令等有关法律的法规，遵循平等自愿、公正、诚信原则结合本工程实际情况，经双方协商，就平潭开发区环岛大道 总长十八公里车道爆破工程的相关事项达成如下合同条款：一、工程名称：二、工程地点：三、爆破期限：从20xx年

26、12月22日进场20xx年4月底完工（进场等甲方开工情况提早10天通知乙方进场）四、工程内容： 路爆破作业，含炸药油料打眼散炮等人工作业及设备工程等五、工程单价及结算方法：1、按施工图纸总石方给乙方进行爆破方量为276万立方米。1百立米单价为含税价元（炸药每吨10000元以内，油接市场价少0.2毛一升）。2、结算按每月进度的工程量付80%，余款工程验收后三个月付清。六、甲乙双方职责（一）、甲方责任1、工程折安全生产由甲方负全体责任；2、甲方必须提供工程项目政府立项批复中标合同书、公司相关资质材料并确保证件资料真实可靠；3、负责协调该爆破工程辖区内地方乡镇村民关系及处理好矛盾纠纷。4、甲方应积极

27、支持并配合乙方做好爆破现场的安全管理工作，严格遵守民爆条例、爆破安全规程的相关规定。5、甲方必须为乙方提供良好环境，如工作面土层及修理便道和地下电缆排队等。6、乙方进场必须进行人人保全费用甲方负责。人员进场及其他一切人员安全责任由甲方负责。7、因乙方爆破操作不当及不按时间起爆造成甲方不负责。（二）、乙方责任1、乙方对其施工现场的爆破安全生产负责，认真负责地做好职工爆破规章规范相关工作。2、乙方在确定甲方施工地符合爆破的作业面必须加班加点及时爆破，不得以任何理由拒绝（除遇不可抗拒或行业政策因素）。3、乙方派出的工作人员必须持证上岗，不得无证上岗，如公安人员查到无证上岗及相关罚款等乙方自负。4、乙

28、方负责工程所需爆破器材审批、购买、配送、使用、保管、登记等一系列流向控制。5、本工程爆破的安全隐患排除，乙方爆破员、安全员或工程技术员必须对每次爆破结束后进行彻底检查，排险后通知甲方车队进场作业。6、乙方不得任何理由其他作业，经发现甲方有权终止合同。七、其他1、本合同工程自双方签章后生效，十三个月完工后结清所有工程款，本合同自行终止。2、本合同外的细节双方协商解决。3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。4、乙方在合同签订好双方盖好公章后交合同保证金伍拾万元，进场施工二个月内退还。甲方：乙方：年 月 日工程合同 篇7甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑

29、法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致、签订本合同，以供双方遵照执行。一、工程名称：工程地点：_工程内容：_资金来源：甲方自筹二、工程承包范畴、工程概况承包范围：包工包料开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日合同工期总日历数：30天（日历天）三、质量标准：工程质量标准：合格。四、金额（大写）工程预算：_元。五、甲方义务：指派装修工程项目现场负责人：_。六、乙方义务1.本工程必须由中标方独立完成，不得转包。如一经发现转包，甲方有权终止合同，并不承包任何损失和责任。乙方无条件推出现场并处以_万元的违约金罚款。2.施工期间乙方必须保证安全施工，施工

30、期间若发生任何的安全事故及损失均由乙方全权负责。并随时接受甲方的安全检查。3.施工期间乙方必须文明施工，负责清理并运走拆迁垃圾，保证施工现场的清洁卫生。4.工程质量达不到甲方要求时，由乙方负责整改、返工至合格，并承担由此发生的全部费用。5.装修工程的主材选用必须经甲方确认并留用样品后方可使用。七、工程支付方式：工程完工后一次性付清。八、违约条款乙方须保证在合同工期内完成装修工程，并保证工程质量达标，若延迟完工，每延迟一天收取违约金_元/天，延迟十天以上的违约金按_/天计收。甲方须按照工程进度和本合同付款之约定按时支付工程进度款，若违约乙方可按照延迟付款时间相应核销工期时间。九、本合同一式六份，

31、甲乙各持三份，合同附件（招标书、运算报价单）均具有同等法律效力。 十、合同生效：本合同双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_日期：_年_月_日工程合同 篇8一、建设工程合同管理的重 要性及其意义建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理

32、的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。3)强化合同管理,提高履约率。4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织二、建设工

33、程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察和设计单位资质管理规定、建设工程勘察质量管理办法、建设工程勘察设计市场管理规定等是此合同的签订依据。2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义

34、务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。工程建设监理规定、工程建设监理单位资质管理试行办法、关于发布工程建设监理费有关规定的通知等为监理合同的主要法律依据。3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管

35、理条例、建筑工程施工许可管理办法、建筑业企业资质管理规定)、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定、房屋建筑工程质量维修办法等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家建设部、国家工商行政管理局(20xx年)发布的建设工程施工合同文本是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法

36、、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有建筑法、招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定和地方法规等。5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在合同法中均有所涉及,他们在建筑工程中应用较少,这里就不在赘述。三、建设工程合同管理的内容1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。3)合同订立中的管理。订立合同是一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。4)合同履行中的管理。认真分析

37、和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。四、建设工程合同管理目的为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。41合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。42合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事

38、务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。43合同的内容431当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。432合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。433数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报

39、、传真、送货单、发票等）。434质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。435价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。436履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合

40、同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。437合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。438合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。439保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。4310合同联系制度履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。五、加强合同管理的措施1)

41、普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学习有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公平、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方政府应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公平、全面、明确、有效;另一方面,便于政府合同管理机关的监督管理,也有利于仲

42、裁机构或人民法院对合同纠纷的.裁决。4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会编制的FIDIC土木工程施工合同条件或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。六、建设工程合同管理概念与