2023年精华装修合同集合八篇（个人装修合同样本）.docx

《2023年精华装修合同集合八篇（个人装修合同样本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年精华装修合同集合八篇（个人装修合同样本）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年精华装修合同集合八篇（个人装修合同样本）装修合同 篇1发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：施工地址：甲乙双方遵循诚实、平等、公平、自愿的原则，确定各方的权利和义务，签订本工程承包合同。本合同对双方当事人具有法律约束力，双方应当按照约定履行义务，不得违约，必须共同遵 守。一、合同总金额： 大写： 二、施工工期： 年 月日至年月日 三、乙方资料及概况（负责人或承包人）黏 贴 证 件 复 印 件四、双方责任及义务1.甲方负责施工现场的施工条件（包括水，电，现场清场的可施工性），按时保证乙方所需材料到场的准时性。2.乙方按时施工，确保施工质量，按照甲方的施工要求和程序安全有序的在约定时间

2、内完成施工，如果乙方施工出现质量问题由乙方负责整改或重新施工，期间的一切费用及损失均由乙方承担。2.乙方确保在施工过程中施工地点的电路，水路及明火安全，如果乙方在施工过程中出现漏水、漏电、火灾问题由乙方负责维修及复原，期间的一切费用及损失均由乙方承担。3.乙方在施工过程中确保工人的人身安全，若出现工人人身损害由乙方负全责，与甲方无关。4.甲方在乙方按照合同认真履行的情况下按时支付乙方承包款。五、付款方式乙方进场施工时支付乙方合同总金额的10%作为进场生活费，水电隐蔽工程结束验收合格后甲方付给乙方承包款30%，木工油漆工结束验收合格甲方付给乙方40%，余额20%待全部工程结束客户验收合格后甲方支

3、付15%给乙方，留5%作为维修保证金，半年后付清。六、违约责任1.在施工过程中乙方不得擅自更改甲方提供的设计方案及施工要求，如有更改须经双方书面文件确定签字后方可更改，若乙方出现未经甲方同意擅自更改设计方案及施工要求的由乙方负责恢复原方案并达到原施工要求，期间的所有费用，原材料损失及所造成的甲方违约赔偿均由乙方承担。2. 乙方需严格按照施工工期按时施工。若乙方在未经甲方同意的情况下擅自停工或拖延工期，所造成的一切损失由乙方承担。3.乙方不得在施工过程中破坏其他工序的以完成项目，如有损坏由乙方负责恢复，期间的一切费用及损失由乙方承担。七、本合同一式两份，双方签字及甲方盖章方可生效未经事宜双方书面

4、补充，补充内容：甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：联系电话：联系电话：联系地址：联系地址：签约时间：年 月 日装修合同 篇2发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、省保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、装修施工地点：_2、住房结构：_3、装修施工内容：4、承包方式：_5、总价款：_元(详见清单。)6、工期：

5、自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。工期为_日。二、关于材料供应的约定乙方采购的材料,材料名称、规格、型号、生产厂商(品牌)单位、数量、质量、等级、单价、等上述材料，要与预算清单相同。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格

6、而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。四、有关安全生产和防火的约定乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1、合同签订后，甲方支付预付款_元;剩余工程款需工程结束验收合格后一次性付清。(工程价格按实际发生计算)2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延(具体内容双方另立补充协

7、议，补充协议系本合同组成部分)。3、双方款项往来，均应出具发票(或收据)。六、其它(一)甲方工作1、甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用注意事项。2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。(二)乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底

8、，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。指派(姓名)为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。乙方在其装饰施工范围内承担保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起_个月。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的_%支付违约金。逾期天以上

9、的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。4、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。八、纠纷处理方式1、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意

10、由_仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向_人民法院起诉)。九、其它约定十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同附件有：工程预算清单甲方(签章)：_乙方(盖章)_地址：_地址：_电话：_电话：_签订日期：_年_月_日装修合同 篇3发包方(以下简称甲方)：身份证号：住所：联系电话：手机号：承包方(以下简称乙方)：身份证号：住所：联系电话：手机号：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合北京市家庭居室装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议

11、：一、工程概况1.工程地点：2.工程装饰装修面积：3.工程户型：4.工程内容及做法：见工程内容与预算单(附件一)、装修工艺要求(附件三)。5.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、设备，甲方提供施工材料的方式。6.工程期限开工日期：竣工日期：7.合同价款：本合同工程造价为(人民币)：元金额大写：编制报价单以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据，根据时常经济运作规则，本着优质优价的原则由双方在合同中约定。合同报价单应与材料质量标准、制安工艺配套编制为工程价款的根据。二、工程监理若本工程实行工程监理，甲方与具有经建设行政部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式

12、及工程监理工程师的职责等通知乙方。三、施工图纸施工图纸由甲方委托乙方设计并提供施工图纸，一式三份，甲方执一份，乙方执二份。四、甲方工作1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。2.无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。3.负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。4.遵守物业管理部门的各项规章制度。5.负责协调现场施工队与邻里之间的关系。6.参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。五、乙方工作1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。2.不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至

13、次日八时之间不得从事敲、凿、创、钻等产生噪音的装饰装修活动。3.因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿责任。4.负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。5.保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。6.保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，清运垃圾至物业指定地点。7.为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。六、工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及周期。工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的依据。七、材料供应1.乙方

14、应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。2.未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3.乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4. 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。5.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中

15、扣除。8.甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、工期延误1.对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。2.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。3.因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的2赔偿甲方损失。九、质量标准1.装修室内环境污染控制方面，应严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-XX)的标准执行。2.本工程施工质量按北京市家庭居室装饰工程质量验收标准(dbj/t01-43-XX)执行。3.在竣工验收时双方对工程

16、质量、室内空气质量发生争议，申请由具有北京市建设行政主管部门、质量技术监督部门认可的专业检测单位，对工程质量、室内空气质量予以认证。认证过程支出的相关费用由责任方承担。十、工程验收和保修1.在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：(1)材料验收;(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。2.工程竣工后，乙方通知甲方验收。3.双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。4.本工程自竣工验收合格之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。十一、工程款支付方式1.合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：支付

17、次数 支付时间 按工程款支付比率 应支付金额第一次 工人、材料进场第二次 工程进度过半第三次 竣工验收合格第四次 竣工验收合格一年后2.工程进度过半，是指：木工制作结束;墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;水电改造结束。3.工程款以工程实际发生量据实结算。4.工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式发票为工程主要凭证。十二、违约责任1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2.一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付第三、四次工程款，每延误

18、一日向乙方支付本合同造价金额2的违约金。4.由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：(1)对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2的违约金。(2)对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程延期交付视同工程延误。每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2的违约金。(3)室内空气质量经治理仍不达标的，乙方退回甲方合同的工程全部价款。十三、争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在

19、地人民法院起诉，请人民法院裁决。十四、劳动力管理1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2.未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3.甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4.乙方应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5.乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。7.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。十五、施工机具1.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2.因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲、乙双方各承担50%。十六、工地现场管

20、理1.现场禁止使用明火。2.现场禁止吸烟。3.油漆材料必须和其他材料分开放置。十七、附则1.本合同一式两份，经甲乙双方签字后生效。2.本合同签订后工程不得转包。3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。4.因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。5.本合同履行完毕后自动终止。十八、其他约定事项1.乙方须对工地材料质量、施工质量把关;甲方提供的材料，乙方应检验后方可使用。2.乙方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：装修合同 篇4

21、委任单位：_施工单位：_就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、工程项目内容：_。四、工程期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_元。六、付款方式：_（1、2、3）。1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的_%预付款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的_%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。七、材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购

22、，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。九、工程质量1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定

23、验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式_份

24、，甲、乙方双方各执_份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_乙方单位（盖章）：_年_月_日_年_月_日委托方(甲方)：_承接方(乙方)：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行门店装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：_。2、施工面积：_。第二条：工程价款1、工程价款费、清运费、搬卸费等费用)。2、实际费用按最后使用结算。第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、乙方需按甲方提供的图纸，进行施工，否则将不与验收

25、。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所有材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、木工项目

26、完工后，付工程总价款50%，计币_元，工程全部完工后，甲方验收合格后，七天内付清所剩工程款_元。2、本工程款项不含税收。第六条：工程工期1、工程工期为60天，如果因乙方原因而延误完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选的材料，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成

27、返工，由乙方承担责任，工期不变。4、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。5、施工中所产生的垃圾，均由乙方全权负责清理。第七条：工程验收1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。第八条：违约责任合同生效后，本合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成

28、的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执一份。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。甲方：_(签章)乙方：(签章)_电话：_电话：_签约日期：_装修合同 篇5甲方：乙方依照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律。法规。规章遵循平等，自愿，公平和诚实守信的原则，双方就本建筑工程施工项协商一致，订立

29、本合同。一、工程概况：1、工程名称：*售楼部装修2、工程地点：二、工程承包范围：以最终确定的施工图为准（不包含水、电材料及安装费）三、工程承包范围：包工四、工程期限及交付标准：1、工程开工日期：20xx年9月10日工程竣工日期：20xx年10月10日合同总日历天数：30天。2、交付标准以甲方验收合格为准。五、工程造价及合同款：1、本工程合同款为总价包定。各项费用总计人民币￥ 83958 元整。大写捌万叁仟玖佰伍拾捌整。（分项详见预算表）2、竣工验收合格后，7日内办理付款手续，经验收合格后付款95%，本工程质量保证金占 5 %。3、如有增减部分按投标文件价格折算并出具双方确定联系单。4、甲方在支

30、付工程款时，乙方必须提供合法的税务发票，否则甲方有权顺延工程款支付。六、质量要求与施工材料的约定1、按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委部门规定的标准执行，工程质量达到合格。装修合同 篇6发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程地点：_1.2工程内容：房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。1.3承包范围：_1.4承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：(

31、1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日总日历工期(包括法定节假日)_日第2条 合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写)_￥：_2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第_种方式确定。(1)采用固定价格。固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币(大写)_，预付款扣回的时间、比例： _2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方

32、式：_(2)工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)第4条 发包人工作4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2

33、装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按

34、要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标

35、准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担

36、由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准(可选择优良或合格)8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人

37、不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工

38、资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆

39、放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：_第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下

40、列第_种方式解决：(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：_第15条 保险第16条 合同生效16.1合同生效日期：_第17条 合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_第18条 合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_发包方：_ 身份证号：_承包方：_ 身份证号：_装修合同 篇7装修合同 篇8甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：第一条 所购装饰材料基本情况：见附件第二条 总价合同：合同总价：_元（大写人民币）；第三条 质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。第四条 供货：供货时间及地点：按照甲方的通