2023年工程合作协议书（两人合伙承包工程协议）.docx

《2023年工程合作协议书（两人合伙承包工程协议）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合作协议书（两人合伙承包工程协议）.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程合作协议书（两人合伙承包工程协议）工程合作协议书1甲方（委托人）：xxx 乙方（居间人）：xxx联系地址：xxx 联系地址：xxx联系电话：xxx 联系电话：xxx甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。二：乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的

2、上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。2、甲方向乙方

3、分三次支付居间服务费用：第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。五、居间费用的承担1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。六、保密事项1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲、乙双方协议解除合同

4、或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。合同签订地：甲方（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx法定代表人或委托代理人：xxx 法定代表人或委托代理人：xxxxxxxx年x月x日 xxxx年x月x日工程合作协议书2项目合作协议（以下简称甲乙双方）甲方：乙方：甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则，订立合作协议如下：一、甲方就 土石方工程介绍给乙方

5、 施工完成。二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3，按实际完成工程量支付。三、乙方在签订合同进场后，先付人民币大写：伍万元（￥50000.00元），其中每个月按实际完成量支付当月的返点。四、签订合同时，乙方支付给甲方的伍万元在以后的结算中扣除。五、本协议在合同签订进场后生效。六、本协议一式叁份，甲方一份，乙方贰份。七、若有争议，双方进行协商解决。甲方： 乙方：年 月 日工程合作协议书3合同甲方： (以下简称甲方)合同乙方： (以下简称乙方)根据(中华人民共和国合同法)，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原

6、则，就 投标签约期的合作达成一致，订立本合同。一、合作的性质1.1 合作双方不共同出资，不组成新的经济实体，合作双方独立经营，经济上独立核算，财产责任互不连带；1.2 乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“ 工程有限公司”；二、合作方式乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。三、甲方的权利和义务1 、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。2 、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。3 、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工

7、程施工期间的各项管理。4 、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。四、乙方的权利和义务负责对相关部门及单位的联系和公关工作，了解项目招标的相关程序，为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料，为夺标处理好一切外围工作。工程合作协议书4甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据中华人民共和国合同法的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。第一条、工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、施工内容及范围：。4、工程质量：合格。5、工期

8、：。6、合作方式：由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订建设工程施工合同后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。第二条、项目管理模式一、项目合同管理1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的建设工程施工合同及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资

9、质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。二、项目班子管理1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。第三条、项目管理费用及保证金1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。4、按合同

10、约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。第四条、项目管理人员构成及工资标准1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）：元/月；元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。4、乙方委派为乙方

11、项目管理代表，其余项目人员为。第五条、财务管理一、资金管理1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若

12、有上访，一次处罚壹至伍万元。二、财务管理1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料（原件）送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障

13、双方的经济利益。三、税收管理1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金（所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳）。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的.与工程相对应的成本发票，（建筑工程成本发票不得低于工程款70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%）。3、工会经费按四川省人民政府川办（20xx)187号关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见工

14、会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理一、工程质量管理1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。二、工程职业健康安全管理1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全目标要求（无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。）后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。2、乙方在施工现场须设置专职

15、安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。三、环境、标化管理1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标

16、准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。四、进度管理1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。五、工程资料管理乙方应按甲方要求，做好施

17、工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发20xx21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。六、生产要素管理乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同，须交甲方备案。七、违约责任1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的建设工程施工合同及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不

18、予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1 %进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予以处罚。4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的1 %进行处罚。5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙

19、方承担。6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。第七条、争议解决方式在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。第八条、甲方与业主签订的建设工程施工合同及补充协议为本承包协议的有效附件，与本协议具有由同等法律效力。第九条、本协议自双方签字、盖章之日起生效；工程竣工后，待甲方与业主签定的建设工程施工合同履行完毕，业主支付完工工程款，甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。第十条、本协议中未尽事宜，甲、乙双方另行协商。甲方：乙方：法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：电话/传真电话/传真签订日期：年月日签订地点：

20、建筑工程合作协议20xx-08-11 17:51 | #2楼合作人根据国家有关建筑工程合作合同规定，本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则，特制订以下协议：一、合作工程名称：二、合作工程地点：三、合作时间：从工程开工至本工程交工验收结算收款，人利润平均分，帐目清楚，都无意见后签字终止。四、合作方式：分股，股份制式。即各持一股，二人责任、债权、债务同担，风险均担，利益共享。五、责任分工：由负责与建设方签订工程合同，负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作，相互协商，以尽量减少工程成本费用为原则，各单项项目工程单价，施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价（如

21、钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格）都必须经二人共同商量，同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。六、投资办法：由共同集资、借支，以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号，每收一次工程款必须入此帐号，专款专用，由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章，我们二人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款，如谁有违反就负责一切违约后果责任，甚至开除其谁的合作权利。七、记帐方式：定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后，方可各记一份帐，互相签字认可，如有大笔外花费用，须由二人提前商量同意。八、现场

22、管理：二人分工后但必须密切配合，共同分享现场，组织指挥决策权利，共同商讨施工方案。管理办法：制度措施贯彻，至于现场管理的具体细节条款，由工地项目经理和施工员一起制订，我们二人审批。合作人签字：年月日工程合作协议书5甲方：xxx有限公司乙方：xxxx限公司为进一步开拓终端用户市场，推进工程合作经营渠道，本着互惠互利共赢的原则，甲乙双方现依中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规等达成以下协议：一、合作模式乙方提供业务渠道、客户资源给甲方，经甲方审核同意开展乙方提供的业务后，乙方负责业务全程操作，甲方对业务操作进展根据项目合同进行监督。二、双方的权利与义务1、乙方的权利与义务；（1）、乙方主要负责

23、接谈业务，向甲方提供年度计划、经营战略，并配合甲方财务部结算。（2）、乙方承接的业务，对所发展的客户和项目进行资信、管理、企业诚信、财务状况等方面信息进行调查，将项目情况报告给甲方，根据甲方的项目评估标准，由甲方评估组进行评估。工程项目信用评估表所列内容，主要包括规模品质、资金保障、盈利能力、资源物流、客户关系等五方面。（3）、乙方承接任何项目必须接受甲方公司严格的信用审查，审查通过后方可签订合同并严格执行合同。（4）、乙方负责与客户保持沟通协调，合同履行过程中，乙方随时跟踪掌握客户方的资信情况、履约能力，以及有无违约情况，一旦发现违约事项及时通知甲方，以便甲方尽快采取相应措施。乙方有义务维护

24、甲方公司的品牌信用，保证项目无风险或低风险运行，并对合同违约负责。（5）、凡未经甲方盖章确认的购销合同、协议或借条、收条等类似凭证，甲方不予认可。由此产生的一切经济责任、法律责任均由乙方承担。（6）、乙方推荐给甲方的工程合同虽然经甲方审核同意后，但如银行对商票、保理等不能按银行同期利率贴现，甲方与乙方协调达成共识后继续供货。乙方必须将项目周转过程中发生的单证（如出库单、入库单等）提供给甲方。2、甲方的权利与义务；（1）、甲方收到乙方推荐的项目评审表后，在一周内答复是否通过审核。项目审核通过后，项目以甲方（或甲方子/分公司）的名义与项目公司签订项目合同或协议。（2）、乙方用自身的关系和能力开发的

25、客户，所有洽谈事项由乙方处理，乙方在处理业务中发生的所有费用由乙方自己承担。甲方在未得到乙方同意后不得以任何理由介入乙方的客户关系，除非乙方主动放弃客户的持有权。若有违约，单项工程支付乙方违约金壹佰万元整。（3）、甲方为乙方提供项目运作所需垫付资金在乙方能提供充足业务且得到甲方同意情况下：现金、商票、银票、保理，甲方指定专人与乙方对接便于运作和核算。（4）、甲方根据项目合同条款把关项目运行风险，如有违返合同条款的事宜，及时以书面形势通知乙方，乙方承担全部责任。（5）、甲方原则上不干预乙方销售、结算及人事、薪酬考核等经营模式。（6）、甲方为乙方提供办公场地。三、利润分配1、分配原则：按净利润分配

26、原则，净利润是指收入扣减直接材料、运杂费、按上述约定计算的资金占用、缴纳的税金、银行手续费等费用后的收入。用于分配的利润必须是资金全部收回的利润。2、分配进度及方式：工程全部结束后，按净利润双方各分50%。四、合同期限：本合同自年月日起到日止五、本合同之生效条件本协议经双方或双方的授权代表正式签署并加盖公章后生效。甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月日工程合作协议书6发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。第一条工程项目一、工程名称：山西侯马市车务段人行

27、道铺设二、工程地点：山西侯马市三、工程内容：人行道铺设第二条工程期限合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日竣工日期：20xx年12月15日第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；第四条建筑材料、设备的供应和采购工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。第五条工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并

28、在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第六条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第七条违约责任一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应

29、按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。第八条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条附则一、甲方代表为x，乙方代表为x。二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。甲方代表：乙方代表：年月日年月日工程合作协议书7甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基

30、础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX_方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包_工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包_工程，对外以_公司的名义出现。第三条合伙期限合伙期限为_个月，自_年_月_日起，至_年_月_日止。风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责

31、任承担、盈亏分担等产生纠纷。第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出_，计人民币_元（_元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条盈余分配与债务承担1盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占_。2债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由

32、合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占_。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。第六条各方的的权利1甲方权限是：（1）刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；（2）对合作事业进行管理；（3）对各项开支进行签字；（4）支付合伙债务；分配合伙盈利。2乙方的权利：（1）全面工程施工进展的管理；（2）听取负责人开展业务情况的报告；（3）检查合伙帐册及经营情况；（4）共同决定合作重大事项3丙、丁X的权利：（1）各种材料的进出购销；（2）听取负责人开展业务情

33、况的报告；（3）检查合伙帐册及经营情况；（4）共同决定合作重大事项。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。第七条禁止行为1未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。2禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。3禁止再加入其它合伙。4禁止合伙不利时退伙。5如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失_倍赔偿。第八条合伙的终止及终止后的事项1合作因以下事由之一得终止：（1）合伙期届满；（2）各方同意终止合伙关系；（3）合作事业完成或不能完成；（4）合作

34、事业违反法律被撤销；（5）法院根据有关当事人请求判决解散。2合作终止后的事项：（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；（2）清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。第十条本协议自与_订立合同之日生效。第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙

35、双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十二条本合同正本一式_份，合伙人各执_份。甲方签字：签订日期：_年_月_日乙方签字：签订日期：_年_月_日丙方签字：签订日期：_年_月_日丁方签字：签订日期：_年_月_日工程合作协议书8甲方：石井街计生办乙方：石井人民医院甲乙双方经过友好协商，在诚实、信任、相互合作的基础上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：一、甲方的权利和义务1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷；2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放；3、甲方负责计生优质服务

36、卡内六项免费服务；4、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。二、乙方的权利和义务1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠；2、乙方根据服务项目要求，负责落实服务到位；3、乙方根据服务项目的原则，负责对服务的组织和实施；4、乙方为计生优质服务提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信服务，群众至上。三、其它1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的服务工作。2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。甲方负责人： 乙方负责人：联系电话：联系电话：年

37、月日年月日工程合作协议书9合伙人（以下简称甲方）：_身份证号码：_合伙人（以下简称乙方）：_身份证号码：_甲、乙双方经平等协商，就合伙承包_工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以_公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1、甲方以现金出资，出资额为人民币_万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_%。2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_%。五、盈余分配与

38、债务承担1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名

39、义进行业务活动；2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。十一、生效及补充1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。甲方：_联系方式：_乙方：_联系方式：_签订日期：_年_月_日_年_月_日工程合作协议书10甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜，自愿达成如下协议，以资信守：一、合伙宗旨：共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。二、合作经营项目：x

40、xxxxx地面建设工程。三、合作经营地点：xx省xx县。四、出资金额方式：期限垫付。1、甲方以现金方式出资xxx万元;乙方以现金方式出资xxx万元(主要用于补足前任合伙人撤资款项)。2、合同签订之日乙方向甲方交付xxx万元投资款，剩余xxx万元乙方须在xxxx年xx月xx日前全额到位。3、XX年3月31日前应付前任合伙人撤资的xx万利息，双方各承担x万元。4、乙方垫付xxxx年xx月开工前期全部费用。(回款前)五、股份划分：甲方 % 、 乙方 %。作为确定盈余分配和债务承担的基矗六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产，不得随意请求分割。七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤，任何一方在不给

41、合作事务造成不利影响的前提下可以退出，但须经双方协商认可。八、甲乙双方的分工、权力与义务：1、甲方为合作项目的负责人，全面负责合作业务的日常经营与管理，重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的xx%。2、乙方负责合作项目的生产，施工、安全工作。3、以甲方公司的名义，在xx县与当地银行开设账户，双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作，对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过 元额度( 元以下的应各自记账留存凭证定期对账)，应许甲乙双方协商一致方可进行。同时，甲乙双方都有对财务账目的监督权利。九、盈余分配与债务承担：合作双方共同经营，共同合作、共

42、担风险、共负盈亏。十、合作任一方违反本协议导致合作损失的，应当对另一方承担。本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式 2 份，甲乙方各执一份，经甲乙方签字画押后生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程合作协议书11甲方：*建筑工程有限公司乙方：*建设有限责任公司按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：第一条 总则1、本协议为双方长期性合作协议。2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条 工程项目合作的形式及收费标准1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工

43、程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。2、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用；b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用；c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。