《2023年精选劳务承包合同锦集(个人劳务承包合同).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年精选劳务承包合同锦集(个人劳务承包合同).docx(35页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年精选劳务承包合同锦集(个人劳务承包合同)劳务承包合同 篇1甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,本着互惠互利的原则,依照中华人民共和国建筑法、合同法及相关规定,签订合同,特定如下:一、工程名称:二、结构形式:框架三、承包方式:包工不包料四、承包范围:主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。五、承包价格:按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算,阳台、雨篷按全面积计算,每平方米128元。六、质量标注:合格。七、有关条款:1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。2、乙方负责
2、进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)3、乙方配备专职的施工工长,甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工,甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。8、乙方工人不得偷到工地一切财物,否则根据发生的情节给予处罚。9、乙方进工地前交2万元,基础干出甲方退还乙方押金2万元。八、付款办法:主体干到两层付工程款20万,主体封顶付主体面积的97%。九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方,三天内甲方承担利息(月息2分)。十、未尽事宜,不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商,十一
3、、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。甲方:乙方:年 月 日劳务承包合同 篇2甲方:电话:身份证号码:乙方:电话:身份证号码:甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方,为明确权利义务关系,保质保量、多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:第一条工程概况及承包方式1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:审核单价不包干形式,包安装,不包龙骨,该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。5、工期:第二条工程单价及付款方式1、工程单价A.外墙干挂石材,不包龙骨元/平方B.所
4、有访型的线条/米C.栏杆、扶手/米2、付款方式A.乙方进场施工3天,甲方支付乙方生活费元B.在施工期间,甲方保证乙方的生活费,按每天C.乙方做到工程的%,甲方支付乙方完成量的D.工程全部做完4天,甲方支付乙方90%的工程款E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%第三条合同变更及终止1、乙方中途终止合同,后果自负2、甲方中途终止合同,发双倍工资给乙方第四条其他1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分,与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式一份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_
5、 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同 篇3发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)为确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。第一部分 工 程 概 况1.工程名称:2.工程地点:3.结构类型:4.承包范围:5.承包方式:6.甲方驻施工现场代表:乙方驻施工现场代表:第二部分 工 期1.开工日期:竣工日期:按甲方安排工期执行2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工
6、程的处理意见,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。5.停工责任在甲方,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担经济损失,工期不予顺延。6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承担违约责任,并处以罚款,计人民币 元(大写)
7、第三部分 质 量1.本工程质量等级为: 合 格2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承担有关费用。4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。5.乙方应做好自身的成品保护工作,承担因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。6.竣工工程质量经
8、验收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并承担返工修改的费用,工期不予顺延。第四部分 材 料 供 应甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失。第五部分 劳保基金及税金1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。2.税金由甲方代扣代缴。第六部分 对劳务队的管理1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。第七部分 劳动力安排1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施
9、工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。第八部分 奖 罚 条 款2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进行奖励。第九部分 工程结算与价款支付1.工程结算:、2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。3.保修金比例:工程结算额5%,一年后付清。第十部分 合同的生效与终止1.本合同自签章之日生效。2.出现下列情况,甲方可提出终止合同。(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。(2)未完成甲方进度计划,并无具体改进措施。(3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私
10、自修补造成不良影响的。(4)未按安全规章生产,整改后不能达到要求的。第十一部分,其他1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。2.如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)地 址: 地 址:负 责 人: 负 责 人:联系电话: 联系电话:签订日期: 年 月 日劳务承包合同 篇4发包方(甲方)承包方(乙方)兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程
11、地点:3、承包内容:工作量清单。4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求:GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范、DB31/30-20xx住宅装饰装修验收标准。7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工
12、地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、本工程质保
13、期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式:a、开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。d、竣工验收合格
14、后,甲方付款20%元。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定:1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工
15、现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定:1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章) 乙方(签章)年 月 日劳务承包合同 篇5签订合同双方:建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以
16、下简称乙方)为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:总则一、 工程名称:昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。二、工程地点:昭阳区海楼路下段水文站旁。三、工程范围:模板安装、拆除,泥工(砌筑墙体、抹灰),钢筋加工安装。四、工程造价:模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价,建筑面积21600平方米,合计单价160.00元/平方米。合计工程总价
17、3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资,乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采购。第二条:工程期限本合同全部工程自20xx年 5月18 日开工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整 )。在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者;第三条:物资供应一、 本合同全部所需材料按下列供应方式办理:1、所用材料由加方自行采购。2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格
18、,方可使用。二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应的甲方负担。三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时,必须验证。如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应甲方负担。第四条:工程款结算一、 本合同全部工程造价的结算方式,按下列规定办理:1、模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价,建筑面积21600平方米,合计
19、单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元包干。二、本合同自签订生效之日后,甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费,拨付比例为完成建筑面积的75%。第五条:施工与设计变更一、甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员严格按照“百年大计、质量第一”的方针。要求全部工序达到合格标准。二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工,返工和材料,构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担。1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方,由甲方与原设计单位商定提出修改或更变设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;2、施
20、工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更未批准前,任何一方不得强行施工;3、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责,不得影响乙方施工。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料倒运等损失。均由乙方自行负担。第六条:竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工15日内,应将验收日期通知甲方,届时验收,甲方无理推迟验收,期间所发生的各项损失,应由甲方负担。二、工程验收合格,从验收之日起10 天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应
21、由甲方负担。三、在进行竣工工程验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。四、竣工工程验收以后,乙方对施工的泥工(抹灰)工程质量保修一年。第七条:奖励、惩罚一、无第八条:工程负责人和工伤事故一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵同志为现场施工负责人。二、甲方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善,造成的其他损失,均由乙方负责,并不得因此影响工程进度。第九条:本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本合同一
22、式 四 份,其中正本两份、副本两份,甲乙双方各执两份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同 篇6甲 方: (简称甲方)乙 方: (简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关规定,本着平等互利、共同发展的原则,为了明确双方责、权、利关系,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,达成以下协议,双方共同遵守。一、 土石方挖运工程概况及承包范围工程名称:涪江河畔C区一标段 工程地点:高新二路 挖运土石方范围:基础土石方二、 挖运土石方承包范围1、按设计文件、施工技术人员放线测量的挖运方量包干 开挖期间
23、的地方人为干扰,挖运过程的范围清洁工作及土石方的运卸去处、安全等范围2、 按施测技术人员放线测平一次性挖到位、捡平、放坡达要求,符合规范验收深度。三、 工期从甲方通知乙方动工之日起至全部土石方挖运完竣工,总工期为 天,不得延误,除下暴雨及人力不可抗因素,导致工期延误外。四、 承包方式及劳务台班费的价格1、 实行捆绑式,即乙方自行组织工程机械和人员挖运土石方至设计要求验收合格,按第二款内容包干。2、 按设计放线验收方量计算,每立方米五、 支付方式按每一个栋号的基础土方完成、验收合格后,支付该栋号基础土方工程量的80%款项,其余均在完工结算后一次性付清。六、 双方权利义务1、 甲方工程技术人员负责
24、在挖运工程中,进行对所挖范围放线深度、捡平的测量、技术指导、管理协调等工作。2、 乙方自己负责组织工程机械入场挖运及人员的管理负责,协调好市监查关系,所进场的机械、人员必须服从现场施工人员的管理,同时遵守市环卫管理、文明规范进行施工。3、 机械及机械人员的安全、生活、油料及违反城监管理等费用一律由乙方自行负责。七、 违约责任本合同的违约金定为工程总额的20%款项,由违约方支付给守约方八、 其他甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日劳务承包合同 篇7甲方:乙方: (身份证号) 因甲方工作需要,本着自愿、公平公正、诚实守信的原则,双方就乙
25、方为甲方提供卫生保洁服务有关事项协商一致,订立本合同并共同遵守本合同所列条款。一、项目地点:二、项目名称:三、服务内容:1、乙方负责选派保洁劳务人员(承包人自选保洁人员、人数不限)为甲方_提供室内卫生保洁和教师休息室保障服务,具体服务范围和要求详见“教学楼卫生保洁服务规范和服务质量标准”。2、乙方必须确保楼宇卫生保洁服务质量达标。四、合同期限:五、合同价款及付款方式:1、本项目保洁服务费用为每年 元。2、本项目保洁服务承包费用包括人员工资、双休日及法定节假日加班费、年节福利费,不包括养老、失业、医疗等社保费用(含个人应缴纳部分)、保洁工具、清洁及劳保用品费用。3、按月结算,经卫生质量检查合格,
26、由乙方编制并提供劳务费用清单,并经 逐级审核批准后以现金形式发放。六、双方的权力和义务:1、甲方确定专人配合乙方做好保洁人员的管理工作,对卫生保洁服务的全过程实施有效的监督、检查,考核乙方保洁人员工作情况,对违规违纪和不能胜任工作的保洁人员,有权责成乙方予以调换;2、如有突击性的保洁任务,甲方拥有对乙方保洁人员的临时调配权;3、甲方委派管理人员负责按照卫生保洁服务规范和服务质量标准每天至少进行二次监督检查,如乙方保洁服务质量达不到合同要求的标准,乙方必须按甲方要求进行整改完善,整改后仍达不到要求的,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方负责;4、甲方应为乙方保洁人员提供必要的工作服、保洁工
27、具、清洁用品和劳保用品;5、甲方负责为乙方聘用人员中原已与中心签订劳动合同的人员缴纳社保费用(包括个人应缴纳部分);6、乙方聘用人员的工作时间、劳动分工、工资待遇由乙方自行负责;7、乙方聘用人员中未与 签订劳动合同人员的社保、工伤或意外事故造成伤害等一切费用由乙方(或其个人)自行负担;8、乙方应要求保洁人员严格遵守甲方的员工守则、工作规范和各项管理制度,要求保洁人员统一着装、挂牌上岗,定期对保洁人员进行职业道德教育和业务培训。七、违约责任:1、乙方保洁人员应文明礼貌服务,因工作方式不当或服务态度不好给甲方带来不良影响的,乙方承担相应的经济处罚。2、因乙方保洁人员违法犯罪给甲方造成经济损失的,乙
28、方有责任配合公安机关追究当事人的刑事责任和经济赔偿责任,如当事人无力支付经济赔偿的,乙方应承担相应的经济赔偿责任。3、甲方指派乙方保洁人员从事合同规定的职责范围以外的工作,给乙方保洁人员造成伤亡的,甲方应承担相应的赔偿责任。4、甲方必须按合同约定,按时支付乙方保洁服务承包费用,不得以任何理由拖欠,如逾期不付,甲方每日应按拖欠费用总额的千分之三支付给乙方滞纳金。如乙方保洁人员不服从管理、违规违纪、保洁服务质量不达标、有损甲方形象、损坏设备设施和工具,甲方有权按有关规定核减乙方当月保洁服务承包经费。八、合同变更、终止与续签:1、甲乙双方在合同期内不得随意变更合同,如确需变更,须征得双方同意。2、甲
29、乙双方不得无故终止合同,遇特殊情况确需解除合同的,须提前一个月通知对方,协商办理相关手续。如因单方面擅自解除合同给对方造成经济损失的,应予赔偿。3、本合同期满前一个月内,由甲乙双方协商合同续签或终止事宜。九、争议:双方在执行本合同过程中发生争议时,应协商解决,协商不成,可向当地人民法院提起诉讼。十、其他:1、本合同一式四份,甲方执叁份、乙方执壹份,经双方签字、盖章后生效。2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3、 卫生保洁服务规范和服务质量标准及甲方教学楼宇管理规定、员工守则、岗位职责等有关管理规章制度作为本合同的附件。甲方:(盖章) 乙方:(盖
30、章)法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):年月日劳务承包合同 篇8(1)承揽合同,是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。(2)雇佣关系,是指根据当事人的约定,雇员按照雇主的指示,在一定或不定的期限内利用雇主提供的条件提供劳务,雇主向提供劳务的雇员支付劳动报酬。这里的关键点有“利用雇主提供的条件”、“提供劳务”。承揽合同与雇佣合同的主要区别有:承揽的目的是通过完成工作成果获取报酬,工作的风险不应由定作人负担,而是由承揽人负担。雇佣合同是以直接提供劳务为目的,承揽合同则是以完成工作成果为目的,提供劳务
31、仅仅是完成工作成果的手段。雇佣合同的受雇人在一定程度上要受雇佣人的支配,在完成工作中须听从雇佣人的安排、指挥,当然雇员在实际工作中也具有一定相对的工作自主性和独立性;承揽合同的当事人之间不存在支配与服从的关系,承揽人在完成工作中具有独立性,当然定作人也会对承揽人的工作作出具体的指示并现场指挥。(3)劳务合同,是指平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间纯粹以提供劳务为内容而签订的协议。该类合同与雇佣合同、承揽合同在合同主体关系、报酬支付、履行方式、风险承担等方面有所不同。劳务合同的特征有:劳务合同具有临时性,具体包括:a对象的临时性,是指劳务合同通常是针对临时性的事务而达成的协议。b合同订
32、立的临时性,是指双方合同关系的形成仅呈临时建立的一次或几次性的合同关系。c合同履行的短期性,是指提供劳务人提供的劳务是临时的、短期的,而非定期或长期的。雇佣合同中的雇工一般从事的是雇主的日常事务而非临时事务,双方之间的关系相对稳定、长期。标的物的特定性。a劳务合同的标的,仅是一方提供的劳务。b雇佣合同中,雇工有完成工作量及工作成果的要求。c承揽合同中,承揽人并非以提供劳务为合同的主要内容,而是以完成并交付定做人要求的工作成果为目的,一般情况下,这种工作成果可能包含技术性要求。劳务活动具有独立性。a劳务人所提供的劳务是独立完成的。劳务人在从事工作时,其行为不受雇主的意志左右,无须服从雇主的监督、
33、管理,双方表现为地位平等的两个主体。b雇佣关系中雇工的行为受雇主的意志支配和约束,双方之间存在监督、被监督,管理、被管理的关系,双方的地位具有一定的不平等性。c承揽合同中,承揽人虽也是独立完成工作,但却是按照定作人的要求从事承揽工作,劳务合同没有这些内容。在报酬支付方式上:)a提供劳务人完成劳务后,双方即进行结算,体现的是一种即时清结的债的关系。b雇佣关系较为固定,一般以一周、一月等周期性的领取。c承揽合同一般是交付工作成果后支付报酬。篇三:劳务承揽合同甲方(发包单位): 乙方(承包单位):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双
34、方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业承揽合同,双方共同遵照执行。一、 工程名称:二、工程地点:三、工程内容、性质及数量:酒店6、8、10、12层局部楼板剃凿,具体位置见附图。四、工程工期:15个日历天五、工程质量要求:在对合同内规定的位置进行剃凿的同时,需做好成品保护,不能对其他位置的安全性造成影响,做好土头的清理运输工作六、工程造价:30000元(大写:人民币叁万元)。七、工程承包方式及取费标准:由乙方承揽甲方该项目的工程,取费标准由双方协商确定。具体计价清单如下:八、工程价款的拨付及结算方式:工程完工并经甲方验收合格,双方进行结算后10天内一次性支付合同款项。九、考核验收:
35、本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。3、工程工期:按合同约定按时完成。4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。十、甲方责任:1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3
36、、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。十一、乙方责任:1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。2、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。3、严格落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。4、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。十二、违约责任:1、甲方不履行或不按合同约定履行义务时,每逾期一天,应向乙方支付本合同总价的3作为违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一
37、天,应向甲方支付100元的违约金;3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十三、争议:甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。十四、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十五、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:签订日期:签订日期: 年月日 年月日劳务承包合同 篇9甲方:乙方:一、承包方式:1、甲方将榆阳区青云乡宣沟慧民砖厂生产任务承包给乙方,甲方无偿提供水、电、泥土、煤等
38、原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等),一切使用工具,交给乙方使用,且登记造册丢失后要照价赔偿。2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。3、生产期满后,乙方所使用的工具,必须保证完好无损,丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。4、甲方在生产前,生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。5、成品转由甲方出售,一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。6、窑内五批以内焦砖由乙方处理,五批以上由甲方承担。二、承包期限承包期限为一年,即20xx年3月至20xx年12月为止。三、质量要求1、乙方必须随时配合甲方的质量要求,外观要求平整光滑,无缺掉棱角等现象。2、严禁半
39、砖地缝砖进入成品堆,合格率保班点在98%以上。四、产量与计酬1、产成品转,甲方每一万块玖佰伍拾圆整付给乙方工资,每块玖分伍厘,每天必须保持出红砖伍万块以上,人力不足由乙方承担,烧工烧不动由甲方承担。2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失,由甲方负责,人力不足等人为造成的损失由乙方负责。3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要,乙方必须积极主动配合,否则造成的损失由乙方负责。五、安全生产全部机器设备由甲方负责维修,乙方必须按照造作规程进行生产,乙方的工人可投人身保险,保险费用由甲方负责,发生工伤事故,三千元以下由乙方承担,三千元以上全部由甲方承担。六、付款方式按每月工资发放,每月十五日前
40、按成品砖数量付清乙方工资,完工时五日内付清全年工资,负责每人每天付乙方误工费80元。七、违约责任甲乙双方必须严格信守合同不得违约,如因一方不履行合同造成的经济损失,有违约方承担。如果甲方在中途停产,应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时,由双方协商解决,如协商达不成协议,任何一方可上法院上诉、仲裁,上诉造成的经济损失由败诉方承担。八、其他事项甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整,按每月柒仟元付给乙方,甲乙双方要互相配合,如有一方不协作所造成的经济损失,由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖印后生效。合同期满,结清账务后,自行废除。备
41、注:以产800万块成品转为基数,每超50万块奖5000元,每超100万块奖壹万,每少产100万块扣5000元,自合同生效之日起押金为壹万元整。工人到厂退还押金。工人路费壹万贰仟元整,工人到厂付陆仟,年底付完。甲方:乙方:年 月 日劳务承包合同 篇10甲方:乙方:依照合同法公司法及其它有关法律,行政法规,在 xx联合有限责任公司下属x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工,特订立本合同,希双方遵守约定。一、协议内容甲方有xxxx公司x号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采,由乙方负责组织人员进行施工,甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致,由甲方承包给乙方施工,甲方
42、按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方,按月计价支付全部施工打硐采矿款。二、承包范围:甲方在xxxx公司所承包的所有范围内,如出现区域山林权属纠纷,造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价:施工工序,打眼放炮,装运弃出到弃土场,每米单价含出洞口运距40米内,在每月底对当月施工量进行收方计价,次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间,造成乙方损失,乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1.4万至2万元内,以后随着物价,随行就市,双方协商涨跌调价。2、甲乙双方计价依据,以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。四、管理
43、方法1、甲方负责协调周边关系,处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全,配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作,教育施工人员安全生产,文明施工。2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患,出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员,必须由熟练人员进行,不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石,仔细观察地质构造情况,及时排除可能出现的嘣塌事故,确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任,由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料,由甲方负责采购提供给乙方使用,为了不影响乙方生产,甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。4、甲方作为矿山业主,对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续,并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。劳务承包合同范文节选!5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力,出现停工待班,造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它所有损失。五、因开挖时损害山林、草、树木植被,环保、自然灾害、泥石流
限制150内