监理工程师《合同管理》考试练习题通用版.docx

《监理工程师《合同管理》考试练习题通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《合同管理》考试练习题通用版.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师合同管理考试练习题2016年监理工程师合同管理考试练习题练习题一单项选择题1、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价 的是()招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购2、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是0, 需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时 间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件3、区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。A.永久工程B.长期工程C.短期工程监理工程师合同管理备考试题及答案2017监理工程师合同管理备考试题及答案一、单项选择题1、设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等

2、 进行设计交底，交底会议纪要应由(d)整理，与会各方会签。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位2、某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明 该企业的(d)。A.市场竞争力较强B.市场竞争力较弱C.生产要素价格较高D.生产要素成本较高3、建设工程投资控制最主要的阶段是(a)。A.施工阶段B.招标阶段C.竣工验收阶段D.设计阶段4、在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则 受影响的工作一定是该工作的(b)oA.平行工作B.后续工作C.先行工作D.紧前工作5、若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是(d)。A.各施工段工程量基本相等B.各施工队作业人数相等C.各

3、施工段的面积基本相等D.各施工段所用机械相同6、某分项工程实物工程量为22000ni3,该分项工程人工产量定 额为55m3 /工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程， 则其持续时间为()天。A. 10B. 20C. 40D. 557、某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为 65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为(b)。A. 15万元B. 5万元C. -57万元D. -10万元8、企业定额的水平(a)。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C,都高于地区定额水平D.都低于地区定额水平9、在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期 延

4、长后，所延长的工期(b)。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期10、施工过程中的作业技术交底工作应由(b)进行。A.设计单位代表B.施工单位主管技术人员C.专业监理工程师D.施工单位项目经理11 .施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事 的不当代理行为，其法律责任由(d)承担。A.项目经理B.发包人C.监理单位D.承包人12 .根据我国招标投标法的规定，下列情形中应作废标处理 的是(d)。A.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的 技术信息C.投标人所提

5、供的投标担保有瑕疵D.投标文件签字人不是投标 人的法定代表人13 .招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是(a)。A.竞争性强，选择面宽B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高14 .某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工 程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分 工程需拆除重建，则(a)。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延15.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。 之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检

6、验。检验结果表明该 隐蔽工程的施工质量不合格，则(c)。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延16.某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前 进行约定的性能检验，应由(d)。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用17.施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认 后由发包人承担责任的情形是(a)。A.永久工程的损坏和延误的工期B.承包人的停工损失C.承发包双

7、方的人员伤亡D.承包人提供的.施工设备的损坏和延误的工期18.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格影响了施工 的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因 引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由(c)承担发生的费用。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人与承包人共同19、第一次工地会议纪要应由(c)负责起草，并经与会各方代表 会签。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、项目监理机构D、建设单位代表20、监理资料的管理应由(b)负责，并指定专人具体实施。A、资料员B、总监理工程师C、专业监理工程师D、总监代表二、多项选择题1、下列取得监理工程师资格证书的人员中，监理工程师

8、注册机关不受理注册申请的是(abed)人员。A.国家行政机关现职B.施工单位在职C.工程咨询单位D.设计单位E.厂矿企业基建2、根据工程监理企业资质管理规定，甲级工程监理企业的 技术负责人应当(bed)。A.具有10年以上从事工程建设工作的经历B.具有15年以上从事工程建设工作的经历C.具有高级技术职称D.取得监理工程师注册证书E.取得监理工程师资格证书3、根据建设工程委托监理合同的规定(ce)是监理人的权 利。A、选择施工总承包人的确认权与否决权B、工程实际竣工日期的签认权C、工程上使用的材料和施工质量的检验权D、设计变更的审批权E、工程款支付的审核和签认权4、依据施工合同示范文本规定，施工

9、合同发包人的义务包括 (abc)oA、办理临时用地、停水、停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、提供施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是()。A、阶段性设计进度计划B、工程项目总进度计划C、单位工程施工进度计划D、工程项目年度计划E、设计工作分专业进度计划6、由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包商可索赔 的费用有(ae)。A、机械设备窝工费B、人工窝工费C、利润D、增加的现场管理费E、材料涨价7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括(bed)。A、对计划目标值的论证和

10、分析B、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现D、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差E、流动资金的筹措8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写报验申请 表，附上相应的(ace),报送项目监理机构。A、工程检查记录B、资质证明C、试验报告D、工程变更单E、复验报告9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括(aed)。A、正确确定事故性质B、满足用户的期望C、正确确定处理范围D、达到原设计标准E、正确确定责任情况10、下列关于归档文件的质量要求正确的是(abed)。A、归档的工程文件一般应为原件B、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符

11、合C、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续 一夕 兀奋D、所有竣工图均应加盖竣工图章监理工程师考试合同管理演练题2015年监理工程师考试合同管理演练题一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1、FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与()比较，可判定 承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A.缺陷通知期B.合同有效期C.施工期D.开工日期2、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设 计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示 范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是 ()oA.由设计单位直接向承包人承

12、担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单 位支付的赔偿金转交给承包人3、根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，未 经()同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.工程师B.发包人C.监理单位负责人D.勘察设计单位负责人4、FIDIC(施工合同条件规定,在合同文件的组成内容中通常 被称为技术条款的是()。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件5、具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日 起()内没有行使撤销权，则合同撤销权消

13、灭。A. 30dB.3个月C.6个月D. 1年6、招标投标法规定的招标方式分为0。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标7、根据担保法的规定，只能由合同当事人本人提供担保的 担保方式是()。A.定金B.质押C.保证D.抵押8、一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实 意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。A.宣布合同无效B.宣布合同可撤销C.请求人民检察院宣布合同无效D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同9、下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是()。A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付 时间应

14、不迟于约定的开工日期前7dB.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人 发出要求预付的通知C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 14d停止施工D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息， 并承担违约责任10、根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会 性质的表述中，不正确的是0。A.属于非强制性但具有法律效力的行为B.属于强制性但不具有法律效力的行为C.其性质属于个人委托D.相当于我国法律中解决合同争议的调解D. 一般工程4、建设工程材料采购合同履行中，出卖人和买受人不知道标的 物在某一地点的，应当在()交付标的物。A.出卖人订立合同

15、时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地5、下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是()。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别6、A. 1 3B. ZC. 1D. 1 27、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确 的是0。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力11、根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程师不能 按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要

16、求，但延期不能超过()h。A. 6B. 12C. 21D. 4812、关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是()。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑 问题，招标人应及时给予书面解答B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解 答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位 投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位 投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源13、承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉 及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备

17、的换用，则须 经()同意。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人14、标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是()。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人15、在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间， 一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包 人提交上述资料及文件超过规定期限()d以内的，设计人规定的交 付设计文件时间应相应顺延。A. 5B. 15C. 10D. 2016、在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为， 其法律责任由()承担。A.发包人B.承包商C.监理单位17、合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成 和解

18、协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下， 通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息 争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁18、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建 议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专 用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门19、委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬 金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理 人可单方面提出()。A.终止合同B.暂停合同C.撤销合

19、同D.变更合同20、下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中， 不正确的是0。A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开 始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近 施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后 实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14d内以 书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少 选，

20、所选的每个选项得05分)51、委托监理合同中赋予监理人的权利包括0。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作52、无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效 的。但是，在()情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的53、设计投标书的设计方案评审内容主要包括()。A.设计指导思想是否正确B.设

21、备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平54、FIDIC施工合同条件规定，除了工程各主要部位施工应 达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有()。A.中标函B.暂列金额C.投标函D.竣工检验E.合同涉及的第三方55、合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书 格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包 括()。A.工程概况B.工程承包范围C.合同工期D.质量标准E.合同条款56、当事人以0财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自 登记之日起生效。A. 土地使用权B.城市房

22、地产C.林木D.航空器、船舶E.支票57、投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大 偏差和细微偏差两类。其中，未作实质性响应的重大偏差包括()。A.投标附有招标人不能接受的条件B.明显不符合技术规格、技术标准的要求C.按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期E.按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保无瑕疵 58、法人可分为()两大类。A.行政法人B.事业法人C.企业法人D.非企业法人E.社团法人59、施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经0审核签字。A.项目经理B.施工单位有关负责人C.总监理工程师D.监理

23、单位有关负责人E.勘察设计单位有关负责人60、建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括()。A.工程项目综合说明B.委托的监理范围和监理业务C.无效投标文件的规定D.评标的原则E.对监理单位的要求61、FIDIC施工合同条件规定，承包商接受工程师的指示完 成暂列金额项内支付的工作时，应按工程师的要求提供有关凭证， 包括()等结算支付的证明材料。A.报价单B.工程量表C.发票D.图样E.收据62、按索赔的合同依据分类，索赔可分为()。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.工期索赔63、承担缔约过失责任的情形有()。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约

24、中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况64、合同公证与鉴证的相同点体现在0。A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性65、承包人可索赔的费用中，管理费可分为()。A.保函手续费B.现场管理费C.材料费D.公司管理费E.贷款利息及利润66、项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订 立书面合同。A.招标文件B.招标公告C.最后谈判达成的降价协

25、议D.评标价格E.投标文件67、担保活动应当遵循()的原则。A.公平B.全面履行C.自愿D.平等E.诚实信用68、招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，内容一 般包括()。A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.招标工程项目的成本D.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项E.工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍69、FIDICC施工合同条件规定，工程师在业主授权范围内根 据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示，指示的 内容应包括()。A.变更的原因B.变更工程量C.详细的变更内容D.变更处理的原则E.变更项目的施工技术要求70、合同履行过程中，先履行一方有确切证据

26、证明对方有()，可 以中止履行。A.丧失商业信誉的情形B.经营状况严重恶化的情形C.经营业绩下滑的情形D.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的情形E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”多项选择题8、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议 被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得监理人同意。承 包人的权利和义务包括()。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误 的有

27、()。A.承包人不得将承包的全部工程转包给第三人B.承包人可以自行分包C.要求分包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体D.分包人的资质能力需要经过发包人审查E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应10、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的技术要求 方面的内容包括()。A.开始工作时间B.设计阶段和设计任务C.设计标准和规范D.设计、施工和设备监造、试验E .样品监理工程师合同管理备考模拟题2016监理工程师合同管理备考模拟题一、单项选择题1.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工 作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是()。A.负责青苗树木的损坏赔偿B

28、.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船2.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议()，协议未达成之 前，原合同仍然有效。A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定3.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了 合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金4.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提 交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双 方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意 见，则视为()。A.工程师已同

29、意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示5.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万 元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解 除合同，此时发包人应进一步向设计人支付()。A. 15万元B. 20万元C. 25万元D. 10万元6 .如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指 示的书面记录要求工程师确认的函()个工作日内未作出确认或拒绝 答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A. 2B. 3C. 4D. 57

30、 .某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均 按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干 扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的 是()。A.自行负责8 .由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延9 .在下列行为中，不符合暂停施工规定的是()。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令8 .工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复9 .施工中发生持续不可抗力，

31、承包人应每隔7天向工程师报告一 次受灾情况，并于不可抗力事件结束后0天内，向工程师提交清理 和修复费用的正式报告及有关资料。A. 56B. 14C. 15D. 2810.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变 更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经0同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师11 .施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质 量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提 出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.总监理工程师和施工单位有关负责人C.项目经理和施工单位有关负责人D.发包人和专

32、业监理工程师12 .FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单 位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是0。A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工自行管理，不需要协调D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理13.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工 艺，经工程师批准后，应由0。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用14 .某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额 均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣 工的情形，根据FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约 赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.日拖期赔偿额不折减，最高赔偿限额折减15 .FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供(), 接受预付款前应提供预付款担保。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保