必练一级建造师688道大合集.docx

《必练一级建造师688道大合集.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《必练一级建造师688道大合集.docx（99页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、必练一级建造师688道大合集1、多选关于设备寿命的说法，错误的有（ ）oA :工作班次会影响设备寿命的期限B:设备的合理维修和保养可以避免设备的无形磨损C :设备的经济寿命是从经济观点确定的设备更新的最佳时刻D :设备的技术寿命主要是由设备的有形磨损决定的E :设备的自然寿命不能成为设备更新的估算依据2、单选下列关于关键工作说法中，正确的是（）。A :总时差为零的工作是关键工作B:关键工作的总时差可以为负值C :双代号网络图中，两个节点都是关键节点的工作是关键工作D :双代号时标网络图中，没有波形线的工作室关键工作。3、单选某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单 位应在事

2、故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A : 1B : 2C : 1 2D : 244、多选焊条按特殊性能分类，可分为（）等。A :酸性焊条B:底层焊条C :碱性焊条D:低尘低毒焊条E:铁粉高效焊条5、单选某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月15日治 愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍消除，该事件的诉 讼时效期在（）结束。A : 2013年5月31日B : 2012年9月15日C : 2012年7月31日D : 2012年5月31日6、单选下列有关施工成本核算的说法中，正确的是（）。A :形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同

3、的数值，即三同步B:一般以单项工程为成本核算对象C :需对成本核算资料与目标成本、预算成本等进行比较D :施工成本核算包括分包工程成本核算 7、单选桥梁上部结构悬臂浇筑法施工中，为减少因温度变化而使对合拢段混E :焊瘤57、单选施工预算编制的深度要能够满足（）的要求，以便加强管理、实行对组经济核算。A :项目部与公司签订成本责任合同B :签发施工任务单和限额领料单C:制定项目部内部成本责任计划D:制定项目部内部成本责任计划及进度计划58、多选关于地下连续墙的特点，说法正确的有（ ）oA :结构轻巧，较为经济B :造价高C :可邻近建（构）筑物使用D :刚度大，开挖深度大E :环境影响小59、单

4、选在主缆架设与防护施工检测中，索股标高误差要求为（ ）o A :中跨跨中L/30000,边跨跨中为中跨跨中的2倍，上下游基准索股高差10倍B :中跨跨中L/30000,边跨跨中为中跨跨中的3倍，上下游基准索股高差10倍 C :中跨跨中L/20000,边跨跨中为中跨跨中的3倍，上下游基准索股高差10倍D :中跨跨中L/20000,边跨跨中为中跨跨中的2倍，上下游基准索股高差10倍60、多选下列建筑工程成本分析方法中，属于基本分析方法的是（）。A :分部分项成本分析法B :比较法C :差额分析法D:因素分析法E :比率法61、多选非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制（ ）oA :项目投资分析表

5、B:项目主要材料年度用量表C :年度财务决算表D :项目转出投资表E :项目成本表62、单选张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根 据注册建造师管理规定等相关规定，张某申请注册的程序是（）oA :可以直接申请注册B:申请注册须一个相关单位认定C :须持有资格证、学历证和身份证办理注册D :须经过继续教育合格后方可办理注册63、单选施工合同履行期间，出现设计图纸与招标工程量清单任何一项目的特C:操作责任事故D:自然灾害事故610、单选项目风险管理的工作中，项目（）在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。 A :风险识别B

6、 :风险评估C :风险响应D :风险控制611、单选已知某工程双代号网络计划的计算工期为130天，若计划工期为135 天，则关键线路上（ ）oA:相邻工作之间时间间隔为零B:工作的自由时差为零C:工作的总时差为零D:节点最早时间等于最迟时间612、单选下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程 是A :电压10-35KV且容量5000kvA的变配电站工程B :生产能力23亿m3/年的城镇燃气工程C :投资22亿元的电炉工程D :单项工程合同额1000万元及以上的发电工程613、单选装饰装修用不锈钢制品中，（）应用最为广泛。A :板材B :铭不锈钢C :管材D :奥氏体不锈钢61

7、4、单选建筑安装工程费用定额一般包括（ ）oA :人工费定额和机械费定额B :人工费定额和措施费定额C :措施费定额和企业管理费定额D :人工费定额、措施费定额和企业管理费定额615、多选通常情况下，利润表主要反映（）等方面的内容。A :构成主营业务利润的各项要素B :构成营业利润的各项要素C :构成利润总额（或亏损总额）的各项要素D:构成营业外收支的各项要素E :构成净利润（或净亏损）的各项要素616、多选预警体系（）环节的活动结果将以信息方式存入到预警信息管 理系统中。A :监测B :识别C :诊断D :调整E :评价617、单选在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该

8、工作（ ）oA :为关键工作B:自由时差为零C:总时差等于自由时差D:自由时差不超过总时差618、多选下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（ ）oA :不可抗力导致的设计修改B:环境变化导致的设计修改C:原设计错误导致的设计修改D :政府部门要求导致的设计修改E :施工方案出现错误导致的设计修改619、单选中华人民共和国水污染防治法于（）施行。A : 1980 年B : 1984 年C : 1990 年D : 1995 年620、多选工程质量监督的主要内容为（ ）oA :对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人 的资质进行复核B :对监理、设计、施工等单位的资质等

9、级、经营范围进行核查C :对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定D :提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E :检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况621、单选预警体系运行中，识别环节的主要任务是（ ）oA :找出生产中的薄弱环节B :对监测信息进行分类归档C :找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素D :判断已经发生的异常征兆、可能的连锁反应 622、单选下列选项中，关于质量目标的策划说法错误的是（ ）oA :必须满足质量方针和下一级质量目标的要求B :必须针对问题点c:必须经过努力能够达到的D :必须有一系列实现质量目标的措施623、多选设

10、备更新方案的比选原则有（）。A :经济性B :技术条件相同C :逐年滚动比较D:加工对象一定E:不考虑沉没成本624、单选施工企业购人一批原材料，增值税专用发票上注明材料价款为20000 元，增值税额为3400元，另外支付包装费300元，运输费100元。该批材料的实 际成本为（）元。A : 20400B : 20300C : 23400D : 23800625、多选根据绿色施工导则水源利用中，应当优先采用（ ）oA :地下水作为混凝土搅拌用水B:市政自来水作为混凝土冲洗用水C:中水搅拌D:中水饮用E:收集雨水养护626、单选我国68/T 1 90002008质量管理体系族标准，是按照（）原则采

11、用国际标准化组织颁布的ISO 9000： 2005质量管理体系族标准制定的。A :参考采用B :等同采用C :等效采用D :参照采用627、单选建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量 验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。A :项目质量负责人B :项目技术负责人C :建设单位技术负责人D:总监理工程师628、单选在施工组织设计的基本内容中，衡量组织施工水平的是（ ）oA :施工部署B :技术经济指标C :施工进度计划D:施工方案629、多选必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料有（ ）oA:用于承重结构的混凝土试块B:用于承重墙体的砌筑砂浆试块C:用于承重结构的钢筋及

12、连接接头试件D:所有的水泥材料E :地下、屋面、厕浴间使用的防水材料630、多选装饰抹灰是指在建筑墙面涂抹（）等。A:纸筋石灰B :水刷石C :斩假石D :干粘石E :假面砖631、多选基坑放坡开挖时应及时做好坡脚、坡面的保护措施，常用的保护措 施有（ ）oA :叠放砂包或土袋B :水泥抹面C :坡面土钉D:塑料膜或土工织物覆盖坡面E :挂网喷浆或混凝土632、单选产品的时代性、社会性与多样性决定环境管理的（）。A :复杂性B :协调性C :经济性D :多变性633、多选当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出A:第一次开庭时B :提交答辩状期时C :被告收到起诉状副本之日起15日内D :法庭

13、辩论终结前E:第一审判决作出前634、单选利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特 性数据分布（），则易出现质量不合格。A :偏下限B :充满质量标准的上下界限C:居中且边界与上下限有一定距离D:超出质量标准的上下限 635、多选根据标准施工招标文件，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（）oA:发包人原因导致工程缺陷和损失B :承包人遇到不利物质条件C :发包人要求向承包人提前交付工程设备D:施工过程发现文物E :承包人遇到异常恶劣的气候条件636、单选长江、黄河流域的洪水调度方案，由（）制定。A :国家防汛总指挥部B :国务院水行政主管部门C :有关省人

14、民政府D :有关流域机构会同有关省人民政府637、单选建设投资是指技术方案按拟定（）进行建设所需的投入。A :B :C :D :建设计划、 建设规模、 建设规模、 建设计划、产品类型、产品类型、产品方案、产品方案、建设内容 建设期限 建设内容 建设期限638、单选根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013,建设规模 较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用 的合同类型是（ ）oA:总价合同B:固定总价合同C:单价合同D :成本加酬金合同639、多选关于建设工程项目质量控制体系的表述，说法错误的有（）。A:项目质量控制体系的有效性需进行第三方认证B:项目

15、质量控制体系只用于建筑企业的质量管理C:项目质量控制体系是非永久性的质量管理体系D:项目质量控制体系的控制目标是项目的质量目标E:项目质量控制体系只针对某一个承包企业或组织机构640、多选根据钢的用途不同，工业用钢常分为（ ）oA :工具钢B :结构钢C :普通钢D :高级优质钢E :特殊性能钢641、多选下列关于水泥的说法，正确的有（ ）oA :水泥是由水泥熟料.石膏和混合料磨细而成的一种水硬性胶凝材料。B :水泥颗粒粒径愈细，水化愈快，则其早期强度高，而后期强度较低。c :初凝时间不符合规定的水泥属于废品。D:水化热对大体积混凝土工程是有益的。E:在干燥环境中应优先选用粉煤灰水泥。642、

16、多选吊装方案的主要内容有（）。A :工程概况B :吊装工艺设计C:吊装组织体系D:吊装施工立体布置图E :吊装计算书643、多选按现行会计制度规定，建筑业企业其他业务收入有（）。A :无形资产出租收入B :产品销售收入C:工程结算收入D:材料销售收入E :机械作业收入644、多选按分析的内容不同，新技术应用方案的技术经济分析分为（ ）oA :综合分析B :技术分析C:定性分析D:经济分析E :定量分析645、多选根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法，以各类工程的直 接工程费之和作为基数计算费用的有（）oA :雨期施工增加费B :夜间施工增加费C:高原地区施工增加费D:施工辅助费E :企业管

17、理费646、多选城市桥梁工程常用的沉入桩有（ ）oA :预制混凝土桩B :钻孔灌注桩C :钢筋混凝土桩D :钢管桩E :预应力混凝土桩647、多选关于项目信息门户的表述，正确的是（ ）oA :项目信息门户是项目各参与方信息交流的管理工具B:项目管理信息系统是基于数据处理设备的信息系统C :项目管理信息系统与管理信息系统服务的对象和功能是相同的D :项目管理信息系统主要用于项目的目标控制E :项目管理信息系统主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理648、单选关于工程预付款支付时间的说法，不正确的是（ ）oA :若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后14d内向发 包人发出要求

18、预付的通知B :发包人收到要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14d后 停止施工C :凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款D :在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的 开工日期前的7d内预付工程款649、多选概算指标形式较多，主要（）计算设备安装工程概算。A :按占设备价值百分比的概算指标B :按占设备安装价值的概算指标C :按每吨设备安装费的概算指标D:按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标E :按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标650、单选吊装工程中，缆风绳应使用钢丝绳，其安全系数K取（）。A : 1. 5B

19、 : 2. 5C : 3. 5D : 4. 0651、多选国家融资项目的范围包括（ ）oA :使用国家发行债券所筹资金的项目B :使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目C:使用国家政策性贷款的项目D:使用国家福利性贷款的项目E :国家授权投资主体融资的项目652、多选下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（）。A:工程招标费B:可行性研究费C:工程监理费D:竣工验收费E:零星固定资产购置费653、多选某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照 的规范性法律文件包括（）oA :各地的地方性法规B :法律、行政法规C:案件所在县人民政府公开发布的规定D :案件所在地的省、自

20、治区、直辖市人民政府规章E :案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章654、单选某建设施工发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设 计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）A :社会、经济原因B :技术原因C :管理原因D :人为事故和自然灾害原因655、单选挣值法主要是通过分析项目成本实施与（）之间的差异，从而判断项目实施费用、进度绩效的一种方法。A:项目进度目标期望B :项目成本目标计划C:项目成本目标期望D :项目成本节约656、单选施加在结构上的一组集中力或分布力，或引起结构外加变形或约束 变形的原因，这在公路桥涵设计专业术语中被称为（ ）o A :荷载

21、B :作用C :因子D :外力657、单选关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（ ）o A :对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发 证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工 单位分别处以罚款B :对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单 位和施工单位C :对于采用虚假证明*,并由发证机关对责任单位处以罚款D :对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证， 责令改正，并对责任单位处以罚款658、单选关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。A :建设工程项目总进度目

22、标指的是整个工程项目的施工进度目标B :建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系 C :大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D :建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划659、单选下列选项中，（）必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 A:劳务分包人B :承包人c :发包人D :设计人660、多选信息技术在工程管理中的运用，在促进信息处理和变换的程序化方 面的作用体现在（）oA:有利于项目信息的检索和查询B:有利于提高数据处理的效率C:有利于项目的文档管理D

23、:有利于提高数据处理的准确性E:有利于项目各参与方之间的信息交流661、多选某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其 实际进度如下图前锋线所示.检杏结果表明（ ）oA :第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期B :第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期C :第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周D :第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期E :第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周662、单选关于网络计划中关键工作和关键线路的表述，正确的是（ ）oA :在网络计划中，总时差为零的工作就是关键工作B :在单代号搭接网络计划中，具有

24、的机动时间最小的工作就是关键工作C:在双代号网络计划中，由关键节点组成的线路是关键线路D :在时标网络计划中，相邻两项工作之间的时间问隔最小的线路就是关键线路663、多选流动资产的构成要素一般包括（ ）oA :预收账款B :存货C :应收账款D:库存现金E :预付账款664、多选关于多层粘合型防火玻璃的表述，正确的是（ ）oA :多层粘合型防火玻璃是将多层普通平板玻璃用无机胶凝材料粘结复合在一起, 在一定条件下烘干形成的B :多层粘合型防火玻璃优点是强度高、透明度好，遇火时无机胶凝材料发泡膨 胀，起到阻火隔热的作用C :多层粘合型防火玻璃缺点是生产工艺较复杂，生产效率较低D :多层粘合型防火玻

25、璃使用一定时间后会变色、起泡，透明度下降E:多层粘合型防火玻璃是由我国首创的 665、单选在承包商向业主的索赔中，不属于价款方面的索赔的是（ ）oA :关于价格调整方面的索赔B :关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔c:赶工费用的索赔D :拖延支付工程款的索赔666、单选根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定，项目法人负责协 调（）单 位负责该分包工程合同的管理。A :承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由分包B :承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由监理C:分包单位与该指定分包单位签订分包合同，由承包D :承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由承包667、多选对于独立的常规技术方案

26、，下列描述中正确的有（）。A :财务净现值随折现率的增大而增大B :财务内部收益率是财务净现值等于零时的折现率C :财务内部收益率与财务净现值的评价结论是一致的D :在某些情况下存在多个财务内部收益率E :财务内部收益率考虑了技术方案在整个计算期的经济状况668、单选编制安全技术措施计划工作的第一步是（）。A :危险源识别B :收集资料，调查研究C :工作活动分类D :风险评价669、单选由于市政公用工程的特点和建筑市场的激烈竞争，合同风险管理已 成为工程承包成败的（）oA :重要因素B :一般因素C:关键因素D:主要因素670、多选根据建设工程监理规范（GB/T 503192013）,编制工

27、程建设监理规划应遵循的程序和依据是（）oA:在收到设计文件后开始编制B:在签订委托监理合同前编制完成C :完成后必须经监理单位技术负责人审核批准D :应由总监理工程师主持编制E:依据项目审批文件编制671、单选为降低工程成本，减少临时设施搭设，尽可能利用施工现场附近的 原有建筑物作为施工临时设施，必须保证（ ）oA :施工安全B :施工进度计划C :施工顺利进行D:施工平面布置征描述不符，且该变化引起造价增减的，应当（ ）oA :按中标价格计算B:重新确定相应的综合单价C :根据合同条款决定是否调整单价D :由监理工程师决定是否调整单价64、单选根据水利水电工程标准施工招标文件，综合评估法评标

28、准基准价 的计算中，招标人不提供标底时，招标人还须明确的内容有（ ）oA:招标控制价B :有效报价C :偏差率D :权重65、单选从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素不包括（ ）oA :信息译码不准确B :表达能力不佳C:对信息的承受力D:对信息的筛选66、单选4,下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）oA :业主方项目管理的组织结构B:生产运营期经营管理总体方案C :编码体系的建立D:实施期组织总体方案67、单选利润表是反映（）的财务报表。A : 一定会计期间资产盈利能力B:一定会计期间经营成果C :某一会计时点财务状况D:一定会计期间财务状况68、单选施工现场工作零

29、线截面选择应符合（）规定。A :单相二线及二相二线路中，零线截面不小于相线截面80%B :三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面不小于相线截面的50% C :三相四线制线路中，当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负载相的电 流选择D :在逐相切断的三相照明电路中，零线截面应小于最大负载相相线截面69、单选不能运用于新技术、新工艺和新材料的综合评价方法有（）。A :决策树法B:层次分析法C:德尔菲法D :人工神经网络技术672、单选某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工 资6000元。这笔没领取的工资属于企业的（ ）oA :其他应付款B:应付账款C :应付股利D :

30、预收账款673、单选采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制A :业主方B :设计方C :施工方D :投资方674、多选下列有关技术方案的经济效果的评价正确的有（ ）oA :经济效果评价采用科学的分析方法，对方案的技术可行性和经济合理性进行 分析论证B :一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容C :对同一个技术方案必须同时进行确定性评价和不确定性评价D:按技术方案评价时间分类可分为静态评价和动态评价E :在技术方案经济效果评价中，应坚持动态分析与静态分析相结合，以静态分 析为主的原则675、多选利息和利率在工程经济活动中的作用包括（）等。A :利息和利率是以信用

31、方式动员和筹集资金的动力B :利息促进投资者加强经济核算，节约使用资金C:利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆D:利息和利率是促进汇率平衡的重要标准E:利息和利率是金融企业经营发展的重要条件676、单选关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（ ）oA :环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部 门责令停止使用B :需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验 收C :分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当 同时验收D :建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的, 应当处10万元以下的罚款677

32、、单选对工程设计中的技术问题，监理人按照（）的原则，向设计人提出建议。A:安全和优化B :安全和可靠C :经济和使用D:安全和经济678、多选某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施 工成本计划依据的有（）oA :施工预算B :签订的工程合同C:分包合同D :施工图预算E :资源市场价格679、多选建筑安装工程检验批主控项目有（ ）oA :对卫生、环境保护有较大影响的检验项目B:确定该检验批主要性能的项目C :无法定量采用定性的项目D:管道的压力试验E :保证安全和使用功能的重要检验项目680、多选关于室内防水工程防水水泥砂浆施工的表述，正确的是（ ）oA :基层表面应平整、

33、坚实、清洁，并应充分湿润，无积水B :防水砂浆应采用抹压法施工，分遍成活C :各层应紧密结合，每层宜连续施工D :防水砂浆施工环境温度不应低于5E :终凝后应及时进行养护，养护温度不应低于5C,养护时间不应小于7d681、多选在冻结法凿井设计中，应说明的工程地质及水文地质内容包括（）。A :各层岩、土性质B :地质构造特性及其分布C :含水层各种特性参数D :含水层水流方向、流速E :岩、土的热物理性质682、单选某项目运用月（季）度成本分析方法对施工成本进行分析，拟需要 了解成本管理的薄弱环节，应该采用的方法是（ ）oA :通过实际成本与预算成本的对比B :通过实际成本与目标成本的对比C:通

34、过对各成本项目的成本分析D :通过对技术组织措施执行效果的分析683、多选关于定额单价法编制施工图预算的说法，错误的有（ ）oA :当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定材料不一致时，也可以直接 套用定额单价B :当本地区统一的定额单价表中没有与本项目分项工程相应的内容时，可套用邻近地区的单位估价表C :当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时, 应调量不换价D :当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表 E :当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可 直接套用定额单价684、多选地下停车场顶面绿化栽植基层有（

35、）oA :栽植土层B :设施层C :过滤层D :排蓄水层E :耐根穿刺防水层685、单选AIA合同条件主要用于（ ）oA:公共的房屋建筑工程B :公共的土木工程C :私营的房屋建筑工程D :私营的土木工程686、多选根据工程建设项目施工招标投标法，工程施工项目招标信息发布 时，正确的有（ ）oA :指定媒介可以酌情收取费用B :招标文件售出后不予退还C:招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D :招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用E :自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日687、单选某施工企业按照2/15、n/30的信用条件购入货物100万元，该企

36、业 在第28天付款，则其放弃现金折扣的成本是（）oA : 48. 98%B : 56. 51%C : 26. 23%D : 8. 33%688、单选产品的时代性、社会性与多样性决定环境管理的（）。A :经济性B :协调性C :多变性D :持续性1题答案：B,D题目解析：影响设备寿命期限的因素较多，其中主要有：（1）设备的技术构成，包 括设备的结构及工艺性，技术进步；（2）设备成本；（3）加工对象；（4）生产类型; 工作班次；（6）操作水平；（7）产品质量；（8）维护质量；（9）环境要求。做好设 备维修和保养可延长设备的物质寿命，但不能从根本上避免设备的磨损，任何一 台设备磨损到一定程度时，都必

37、须进行更新。设备的经济寿命就是从经济观点（即 成本观点或收益观点）确定的设备更新的最佳时刻。技术寿命主要是由设备的无形 磨损所决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。 因为随着设备使用时间的延长，设备不断老化，维修所支出的费用也逐渐增加， 从而出现恶性使用阶段，即经济上不合理的使用阶段，因此，设备的自然寿命不 能成为设备更新的估算依据。故答案为BD。2题答案：B题目解析：总时差最小的工作为关键工作，如果计划工期小于计算工期，最小的 总时差可以是负值。3题答案：D题目解析：根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程发生质量事故，有关 单位应当在24小时内向当地建设行政主管

38、部门和其他有关部门报告。故D为正确 选项。4题答案:B, D,E5题答案：D6题答案：D7题答案：C题目解析：合龙前应在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使 悬臂挠度保持稳定。合龙宜在一天中最低气温时完成，合龙段的混凝土强度等级 可提高一级，以尽早张拉。合龙段混凝土浇筑完成后应加强养护，悬臂端应覆盖， 防止日晒。8题答案:A, B, C, D9题答案：D10 题答案：A, B, C, D11题答案：A, B,D12题答案:A, B,C13 题答案:A, B, D, E 14题答案：C,D15 题答案:A, B, D, E16题答案：B,C17题答案：D18题答案：B19题答案:A

39、, C,D20题答案：C题目解析：设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反 映编制时建设项目的实际投资；设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资 的影响；还应按项目合理工期预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间 价值等动态因素对投资的影响。故应选答案C。21题答案：C22题答案：D23题答案:D,E题目解析：答案：DE24 题答案:A, C, D, E25题答案：C26题答案:A, B,E27题答案：B28题答案：C29 题答案:A, B, D, E30题答案：A, C,E31题答案：A, B,C32题答案:B, C,E33题答案：A题目解析：本题考查施工图预算审查

40、的方法。施工图预算的审查可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、 分解对比审查法等。34题答案：D题目解析：工料单价法是根据工程施工图和预算定额，按分部、分项工程顺序，算 出分项工程量后乘以对应的定额基价，得到分项工程直接工程费；将分项工程直 接工程费汇总为单位工程直接工程费后，加措施费、间接费、利润、税金形成施工 图预算。答案D正确，选项A、B、C是干扰项。35题答案:C,E36 题答案:A, B, D, E37题答案：B题目解析：编制定额的基础工作之一是测定工人在工作班内消耗的工作时间，工 人在工作班内消耗的时间按其消耗的性质，基本可以分为两大

41、类：必需消耗的时 间和损失时间。必需消耗的时间是工人在正常施工条件下，为完成一定产品（工作 任务）所消耗的时间。它是制定定额的主要依据。必需消耗的工作时间，包括有效 工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。因此，备选答案中，所有时间都必须 在编制定额时考虑，但是，从层次关系可见，答案A、C、D表示的时间均包含在 答案B中，而从选择最适合的答案角度分析，相对于A、C、D选项，B是最完整 的。所以正确答案是B。38题答案：D题目解析：最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第33条规定：“由人民 法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知 书和应诉通知书的次日起计算:故D

42、为正确选项。39题答案:A,E40题答案：A, B,D41题答案：C42题答案：C,E题目解析：【答案】CEo43题答案:C, D,E44题答案：C45题答案：A, B,D 46 题答案:A, B, C, D47题答案：D题目解析：建设单位和监理单位应要求设计单位排除得力的设计人员到施工现场 进行设计服务，解决施工中发现和提出的与设计有关的问题，这样的一个过程就 是设计的核定工作。48 题答案:A, B, C, D49题答案：A, D,E50题答案：C题目解析：该工作最早完成时间=节点的最早开始时间+持续时间= 18 + 4 = 22（天）。即最早第22天完成。51题答案:A, B,E52 题

43、答案:A, B, C, D53题答案:A, C,D54题答案：B题目解析：实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则， 先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）来编制施工图预算 的方法。故选项B正确。55题答案:A, B,D56 题答案：A, B, C, D57题答案：B题目解析：【考点】施工预算的编制深度。58 题答案：B, C, D, E59题答案：D60 题答案：B, C, D, E题目解析：BCDE61题答案:A, C,E题目解析：A、C、E;62题答案：D题目解析：根据注册建造师管理规定第11条，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申

44、请者，须符合本专业继续教育的要求后方可 申请初始注册。故D为正确选项。63题答案：B题目解析：项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本 质特征。分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依 据，工程量清单项目的特征决定了工程实体的实质内容，必然直接决定了工程实 体的自身价值。单价的高低与其具有必然联系。64题答案：B 题目解析：B;65题答案：B题目解析：【考点】沟通过程的分析。66题答案：D67题答案：B68题答案：A题目解析：A；69题答案：A70题答案:B, D,E题目解析：本题考查新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析的常用方法。在 工程建设中，不

45、同的技术、工艺和材料方案只能选择一个方案实施，即方案之间 具有互斥性。常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费 用法等；常用的动态分析方法有净现值（费用现值）法、净年值（年成本）法等。故 选 BDEo71题答案：A题目解析：【考点】施工任务委托的模式。72题答案：D73题答案：B74题答案：D题目解析：D；75题答案：B,D 76题答案:A, D, E77题答案：B,D78题答案：A题目解析：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、 使用和销售的专有权。国家授予权利人对其发明创造享有专有权，能保护权利人 的利益，使其公开其发明创造的技术内容，有利于发明创

46、造的应用。故A为正确 选项。79 题答案:A, B, C, D80题答案:A, C,E81题答案:B, D,E82题答案：C83题答案:A,E84题答案：A题目解析：中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出 资总额不得低于注册资本的25%O故A为正确选项。85 题答案：A, B, C, D86题答案：A87 题答案:A, B, C, D88题答案：C89 题答案：A, C, D, E90 题答案：B, C, D, E91题答案：A, B,C92题答案：C题目解析：C;93题答案：D题目解析：【考点】建设工程项目管理的国内外背景。94题答案：C95题答案：A, D,E题目解析：夜间施工增加费夜间施工工程项目的直接工程费x夜间施工增加费费 率，所以夜间施工增加费不是以各类工程的直接工程费之和作为基数。96题答案：A,B97题答案：B98题答案：A题目解析：根据担保法的规定，当事人可以约定一方向另一方给付定金作为债 权的担保。故A选项正确。99题答案：D题目解析：D;100题答案：C题目解析：桩板式墙板式桩的特点包括：101题答案：D102题答案：D103 题答案:A, B, C, D104 题答案：A, B, D, E105题答案：A, B,D10