必背一级建造师473道题.docx

《必背一级建造师473道题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《必背一级建造师473道题.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、必背一级建造师473道最新题1、单选自动化仪表的取源阀门与管道连接时，不宜采用（）连接。A :焊接式B :法兰C :螺纹D :卡套答案：D2、单选技术准备工作的质量控制不包括（）。A:对技术准备工作成果的复核审查B :依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施C :针对质量控制点，明确质量控制的重点对象和控制方法D:监督检查技术准备工作是否满足施工要求答案：D3、单选防水混凝土留设有后浇带时，当设计无要求时，至少应在原混凝土浇 筑完成后（）d才能进行后浇带混凝土浇筑。A : 21B : 28C : 42D : 60答案：C4、单选非抗震设计时，梁上部纵向伸人端节点的锚固长度，直线锚固时不

2、应 小于（）d（d为梁上部纵向钢筋的直径）。A : 5B : 8C : 10D : 32答案：A5、多选固定总价合同适用于（）的情况。A :工程量小、工期短B :工程设计详细，图样完整、清楚C :工程结构和技术简单，风险小D :投标期相对宽裕E :工期较短、工程量变化幅度不会太大答案:A, B, C, D6、单选建设工程质量管理条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延 履行保修义务的，责令改正，处（）的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。A : 5万元以上10万元以下47、多选散支散拆胶合板模板的优点包括（ ）oA :模板拼缝少B :施工安装方便简单C :板幅大D :板面平整

3、E :自重轻答案：B, C, D, E题目解析:BCDE48、多选有关管涵施工要点的表述，正确的有（）。A :当管涵设计为混凝土或砌体基础时，基础上面应设混凝土管座，其顶部弧形 面应与管身紧贴合，使管节均匀受力B :管涵的沉降缝应设在管节接缝处C :管涵进出水口的沟床应整理直顺，与上下游导流排水系统连接顺畅、稳固D :伸缩缝、沉降缝止水带安装应位置准确、牢固，缝宽及填缝材料应符合要求E :当管涵为无混凝土基础时，应按照设计要求将管底土层夯压密实，并做成与 管身弧度密贴的弧形管座答案：A, B, C, E49、多选有关钢梁安装要点的表述，正确的有（ ）oA :用悬臂和半悬臂法安装钢梁时，连接处所

4、需冲钉数量应按所承受的荷载确定, 且不得少于孔眼总数的1 / 2B :安装用的冲钉直径宜小于设计孔径0.4mmC :冲钉和螺栓宜选用Q295碳素结构钢制造D :吊装杆件时，必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩E :高强度螺栓连接前，应按出厂批号，每批抽验不小于8套扭矩系数 答案：A, D,E50、单选项目施工阶段，对项目使用功能影响估计在（）。A : 5%10%B : 10%20%C : 20%30%D : 30%40%答案：A51、单选一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程的工程规模按照单项 工程造价进行划分，下列正确的是（ ）oA :单项工程造价200万1500万元的为中型项目B :单项工

5、程造价在1500万元以上的为大型项目C :单项工程造价100万800万元的为中型项目D :单项工程造价800万元的为小型项目答案：A52、单选某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、 边施工”导致的。则引起这起事故的主要原因是（ ）oA :社会、经济原因B :技术原因C :管理原因D :人为事故和自然灾害原因答案：A53、多选确定基准收益率时，应综合考虑的因素包括（ ）oA :投资风险B:资金限制C :资金成本D :通货膨胀E :投资者意愿答案：A, B, C, D54、单选浅埋暗挖施工方法中，（）适用于断面跨度大，地表沉降难于控制的软弱松散围岩隧道施工。A:单侧壁导坑法

6、B :全断面开挖法C:台阶开挖法D :双侧壁导坑法答案：A55、多选对于独立的常规技术方案，下列描述中正确的有（ ）oA :财务净现值随折现率的增大而增大B :财务内部收益率是财务净现值等于零时的折现率C :财务内部收益率与财务净现值的评价结论是一致的D :在某些情况下存在多个财务内部收益率E :财务内部收益率考虑了技术方案在整个计算期的经济状况答案：B, C,E56、多选关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的表述，说法正确的有 （）oA :施工现场宿舍可根据现场情况设置窗户的开启形式B :食堂应设置独立的制作间、储藏问C :食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施D :食堂的燃气罐应集中设置存放间

7、E :施工区应配备流动保温水桶答案:B, C,E57、多选依据我国相关标准，建设工程现场文明施工总体上应符合的要求有（）oA :有严格的成品保护措施和制度B:搞好环境卫生管理c:有健全的施工组织管理机构和指挥系统，岗位分工明确D:文明施工应贯穿施工准备开始到竣工结束E:有整套的施工组织设计或施工方案答案：A, B, C, E58、多选施工合同交底的目的和任务有（ ）oA :明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限B:明确相关事件之间的逻辑关系C:明确对自身有利的合同条款D :对合同的主要内容达成一致理解E:明确各项工作或各个工程的工期要求答案：A, B, D, E59、多选施工总承包管理模式与

8、施工总承包模式相比，其优点有（ ）oA :整个项目合同总额的确定较有依据B :投标人的报价较有依据C :可以为分包单位提供更好的管理和服务D:有利于业主节约投资E:可以缩短建设周期答案：A, D, E60、多选信息技术在工程管理中的运用，在促进信息处理和变换的程序化方面 的作用体现在（）oA:有利于项目信息的检索和查询B:有利于提高数据处理的效率C:有利于项目的文档管理D:有利于提高数据处理的准确性E :有利于项目各参与方之间的信息交流答案：B,D61、单选关于普通混凝土外加剂性能指标的说法，属于强制性指标的是（）。A : C1-含量B :含气量C :含水率D :总碱含量答案：B62、多选关于

9、施工总承包管理模式特点的表述，正确的有（ ）oA :进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费B :各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，减轻业主方管理的工作量C :对分包人的质量控制由业主进行，对质量控制有利D :可以提前开工，有利于缩短建设周期E :多数情况下，由业主方与分包人直接签约，可能增加业主方的风险 答案：A, B, D, E63、单选预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合（）要求。A :规范B :施工方案C :业主D :施工图纸答案：A64、多选明挖法施工的车站主要采用（ ）oA:矩形框架结构B:围护结构C :双层衬砌结构D:单跨结构E :拱形结构答案

10、：A,E65、多选土压平衡盾构初始掘进的主要任务包括（ ）oA :收集盾构掘进数据B :判断土压、注浆量、注浆压力等设定值是否适当C :把握盾构掘进方向控制特性D :收集地层变形量测数据E:确定盾构以后掘进的土压设定值答案：A, B, C, D66、单选根据水利水电工程标准施工招标文件，中标候选人为（）个。A : 1B : 3C : 13D : 2答案：B题目解析：B;67、单选国际报价中的保函手续费属于（）A:总部管理费B :开办费C :间接费D :经营业务费答案：C题目解析：保函手续费包括投标保函、履约保函、预付款保函、维修保函等.按规 定属于间接费。68、单选工程网络计划资源优化的目的之

11、一是为了寻求（ ）oA:资源均衡使用条件下的最短工期安排B:工程总成本最低条件下的资源均衡安排c :资源使用量最少条件下的合理工期安排D:工期固定条件下的资源均衡安排答案：D题目解析：在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最 短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足 资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排在工期不 变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。69、多选根据建设工程项目管理规范（GB/T 503262006）,项目经理的 职责有（ ）oA:主持编制项目管理实施规划B :对资源进行动态管理C :进行授权范围

12、内的利益分配D :主持项目经理部工作E :在授权范围内协调与项目有关的内外部关系答案：A, B,C70、单选施工预算编制的深度要能够满足（）的要求，以便加强管理、实行对组经济核算。A :项目部与公司签订成本责任合同B :签发施工任务单和限额领料单C:制定项目部内部成本责任计划D:制定项目部内部成本责任计划及进度计划答案：B题目解析：【考点】施工预算的编制深度。71、单选在承包商向业主的索赔中，不属于价款方面的索赔的是（ ）oA :关于价格调整方面的索赔B :关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔C:赶工费用的索赔D :拖延支付工程款的索赔答案：C72、多选大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂

13、缝的技术措施有（）oA :二次振捣B :二次表面抹压C :控制混凝土内部温度的降温速率D :尽快降低混凝土表面温度E :保温保湿养护答案：A, B, C, E73、多选必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料有（ ）oA :用于承重结构的混凝土试块B:用于承重墙体的砌筑砂浆试块c:用于承重结构的钢筋及连接接头试件D:所有的水泥材料E :地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：A, B, C, E题目解析：【答案】ABCEo74、多选关于钢结构涂装工程施工质量管理的有关规定，正确的是（ ）oA :钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检 验批的施工质量验收合格后进行B:钢

14、结构涂装时构件表面不应有结露C :钢结构涂装后4h内应保护免受雨淋D :薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mmE :厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5nlm答案：A, B,C75、单选梁、板顶面纵向高程要求用水准仪抽查，抽查频率一般是（ ）oA :每孔1片每片3点B :每孔2片，每片3点C :每孔3片，每片2点D :每孔3片，每片3点答案：D76、多选下列有关技术方案的经济效果的评价正确的有（）。A :经济效果评价采用科学的分析方法，对方案的技术可行性和经济合理性进行 分析论证B :一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容C :对同一个技术方案必须同时进行确定性评

15、价和不确定性评价D :按技术方案评价时问分类可分为静态评价和动态评价E :在技术方案经济效果评价中，应坚持动态分析与静态分析相结合，以静态分 析为主的原则答案：B,C题目解析：本题考查技术方案的经济效果评价的相关内容。77、单选当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，则（ ）oA :单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为0B :双代号网络计划中关键线路上工作的持续时间之和等于计划工期C :双代号网络计划中有关键工作的自由时差全部为零D:单代号搭接网络计划中总时差最小值为0答案：A题目解析：【考点】网络计划中关键线路的特点。78、多选台阶开挖法的优点是（ ）oA :施工速度快B :可减少

16、开挖对围岩的扰动次数c:适用性强D:对地质条件要求严格E:有足够的作业空间答案：A, C,E79、单选某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格 的纠纷，T市中级人民法院于2011年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生 效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领A : 2012年4月15日B : 2013 年 10 月 15 日C : 2012年4月25日D : 2013 年 10 月 25 日答案：D80、多选下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性 下降的有（ ）oA :碳B :硅C :镒D :磷E :氮答案：A, D,E81、多选有关

17、钻孔灌注桩围护结构的施工特点，说法正确的是（）。A :施工对周边地层、环境影响小B:需与止水措施配合使用C :成品制作，可反复使用D :可用在深大基坑E :造价高答案：A, B,D82、多选假山洞的结构形式一般分为（ ）oA :梁柱式B :钢筋式C :挑梁式D :悬挂式E :券拱式答案：A, C,E83、单选“导致或可能导致事故的情况”称为（）。A :事故B :危险源C :事件D :风险答案：c题目解析：略84、多选关于组织结构模式的表述，正确的有（ ）oA :组织结构模式是一种相对静态的组织关系B :职能组织结构模式中，会有两个指令源C :线性组织结构模式中，每一个工作部门只有一个直接的上级

18、部门D :矩阵组织结构适用于大型组织系统E:线性组织结构模式的指令路径过长答案:A, C, D, E85、多选确定钢筋连接方式的因素主要是（ ）oA :施工质量要求B :保护层厚度C:钢筋直径D :现场条件E :钢材答案：C, D,E86、多选工程质量监督的主要内容为（ ）oA :对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人 的资质进行复核B :对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C :对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定D :提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E :检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况

19、答案：A, C,E87、单选水电监理单位资格等级分为（）。A : 2级B : 3级C : 4级D : 5级答案：C题目解析：C;88、多选编制矿井初步设计文件的依据包括（）oA :井筒检查孔地质与水文钻探资料B :正式签署的设计合同C:相邻矿井地质和技术资料D :国家和部门的技术规范E :建设单位提出的质量、规格标准答案：B, C,D题目解析：根据相应的设计规范及其质量要求，矿井初步设计的依据包括由相应 储量审批机构批准的地质勘探报告、被批准的矿区总体设计和单项工程的可行性 研究报告、与有关部门达成的协议（包括正式签署的合法的合同）和相关工程地质 报告资料、国家或技术部门的技术政策和相应的规范

20、规程等文件、国家或行业制 定颁发的术经济指标（如开采回采率、采矿贫化率等）、区域内或相邻矿井技术与 地质资料（包括老窑分布状况等）等等。89、单选工序施工条件控制是指对工序活动的（）的质量进行有效的控制。A :合同条件和法规条件B:工艺顺序和组织条件C :技术条件和工期条件D :投入要素和环境条件答案：D题目解析：【考点】工序施工条件控制。90、单选根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216） 的规定，发包人在收到承包人提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后 （）内对之进行确认。A : 7日B : 14 SC : 15 日D : 20 日答案：D91、多选某施工

21、项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工 成本计划依据的有（）。A :施工预算B :签订的工程合同C:分包合同D :施工图预算E :资源市场价格答案：A, B, C, E92、多选点支承玻璃幕墙的制作安装要求中，（）的钻孔可采用大、小孔相对的方式，使合片时多孔可完全对位。A :着色玻璃B :夹层玻璃C:镀膜玻璃D :中空玻璃E :真空玻璃答案：B,D题目解析：BD93、多选偏差分析可以采用不同的表达方法，常用的有（ ）oA :横道图法B :因素分析法C :表格法D :曲线法E :网络图法答案：A, C,D94、多选基坑的截水帷幕常用（）等结构形式。A :单轴法B :地下连续墙C

22、:双轴法D :旋喷法E :水泥土搅拌桩答案：B, D,E95、单选开展全员质量管理的主要手段是（）。A :操作者的自我质量控制B :进行技术改进C:目标管理D : PDICA_循环答案：C96、单选某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂 立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法 正确的是（ ）oA :两封信函都属于要约B :两封信函都属于要约邀请C :第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺D :第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约答案：B97、单选预警体系运行中，识别环节的主要任务是（ ）oA :找出生产中的薄弱环节B :对监测信息进行

23、分类归档C :找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素D :判断已经发生的异常征兆、可能的连锁反应答案：D98、单选造价低施工简单，有障碍物时可改变间距的深基坑围护结构是（）。A :钢板桩B :板式钢管桩C:桩板式墙板式桩D:预制混凝土板桩答案：C题目解析：桩板式墙板式桩的特点包括：B : 10万元以上20万元以下C : 10万元以上50万元以下D : 50万元以上100万元以下答案：B7、多选全站仪主要应用于（）。A :建筑工程平面控制网水平距离的测量B :安装控制网的测设C :建筑安装过程中水平距离的测量D :大型设备基础沉降观察的测量E :精度较高的角度坐标的测量答案：A, B,C8、单

24、选关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）oA :管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B :管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C :管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D :管理评审是对相关的法律的执行情况进行评价答案：B题目解析：【考点】职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。9、单选在饱和粘土和粉土地基中，采用水泥搅拌桩进行地基加固，下列作用 说法错误的是（ ）oA :整体性B :增大变形模量C :提高地层水稳性D :挤密地层答案：D10、多选叶片泵按泵轴安装形式分为（）。A :立式泵B :离心泵C :卧式泵D :混流泵E :斜式泵答案：A,C题目解

25、析：叶片泵按其工作原理分为离心泵、轴流泵及混流泵；按泵轴安装形式 分为立式、卧式和斜式；按电机是否能在水下运行分为常规泵机组和潜水电泵机 组等。故本题应选ACE。11、多选水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有（）oA :检查砂石料系统、混凝土拌合系统B :审查工程开工的各项条件，审批开工申请C :协助发包人编制合同项目的付款计划99、多选建设工程项目总进度目标论证时，调查研究和收集资料工作包括（）oA :收集类似项目进度资料B :收集与进度有关的该项目组织资料了解该项目的总体部署C: 了解有关前期该项目进度目标的确定资料E : 了解项目的工作编码资料答案：A, B, C, D1

26、00、多选施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（ ）o A :事故调查B:制订事故处理方案C :事故的技术处理D :事故的责任处罚E:事故处理鉴定验收答案：C,D101、多选根据建设工程监理规范（GB/T 503192013）,编制工程建设监 理规划应遵循的程序和依据是（）。A:在收到设计文件后开始编制B :在签订委托监理合同前编制完成C :完成后必须经监理单位技术负责人审核批准D:应由总监理工程师主持编制E:依据项目审批文件编制答案:A, C, D, E102、单选某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指 标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）合同。A

27、 :成本加固定费用B :成本加固定比例费用C:最大成本加费用D:成本加奖金答案：D题目解析：【考点】成本加酬金合同的形式。103、多选全站仪的组成包括（）等。A :发射筒B :混频器C:制动螺旋D :反射棱镜E :振荡器答案：A, B, D, E104、多选按结构形式分类，下列属于臂架式起重机的有（ ）oA :门式起重机B:桅杆式起重机C :塔式起重机D :桥式起重机E:流动式起重机答案：B, C,E105、单选关于成本指标控制程序的说法，错误的是（）。A:指标控制程序是成本进行过程控制的重点B :确定施工项目成本目标及月度成本目标是指标控制的第一步C :在施工过程中要定期收集反映施工成本支出

28、情况的数据D:要定期对管理工作进行检查以保证管理工作按预定程序和标准进行 答案：D题目解析：【考点】成本指标控制程序。106、多选投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应 特别注意其中的（）等内容。A :投标文件的组成B:招标人的责权利C:招标工程的详细内容和范围D :施工技术说明E :投标截止时间答案：A, C,E107、单选下列事件中，按时间顺序排列正确的是（ ）o建设部发出关 于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通 知。发布建设工程项目管理规范。原国家计划委员会提出推A :B :C :D :答案：D题目解析：【考点】建设工程项目管理的国内外

29、背景。108、多选关于专业工程分包人与发包人关系的表述，正确的有（ ）oA :分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B :未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人发生直接工作联系C :未经发包人允许，分包人不得直接致函工程师D:分包人不得直接接受发包人的指令E :分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任 答案:A, B, D, E109、单选工序质量控制包括（）和工序施工效果质量控制。A :工序施工过程质量控制B:工序施工条件质量控制C:工序施工环境质量控制D:工序施工工艺质量控制答案：B110、多选工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在施工

30、阶段，其 任务包括（）oA :进行建设方案论证B:制订工程项目内控标准C :将工程项目的质量目标具体化D:对工程项目各细部的质量特性指标进行明确定义E :把特定的劳动对象转化成符合质量标准的建设工程产品答案：B,E111、多选根据国家电网公司水电建设项目法人单位安全生产管理规定，项 目法人安全生产管理的主要职责有（）oA :工程项目法人单位是工程建设安全管理第一责任者，对项目建设全过程的安 全生产负总责B :工程项目法人单位要根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全管理制度C :项目法人单位根据施工安全的需要设立独立的安全监督机构D :项目法人单位或其所属人员不得向承包商指定分包单位E :安监

31、机构是项目法人单位的安全管理职能机构答案：A, B, D, E112、多选根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法，以各类工程的直 接工程费之和作为基数计算费用的有（）oA :雨期施工增加费B :夜间施工增加费C:高原地区施工增加费D:施工辅助费E :企业管理费答案：A,D题目解析：根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法，以各类工程的直接 工程费之和作为基数计算的费用包括：冬期施工增加费、雨期施工增加费、沿海 地区工程施工费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费 等。113、单选关于建筑幕墙与主体结构连接的预埋件安装的说法，正确的是（）。A :预埋件位置偏差不应大于20n

32、miB :预埋件位置偏差过大时，施工单位应按幕墙设计单位提供的补救方案实施C :预埋件漏埋时，由施工单位制作后置埋件自己进行补埋D :由于主体结构施工偏差妨碍幕墙施工安装时，施工单位应与土建施工承包商 洽商后采取措施补救答案：A114、单选关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）oA :建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标B :建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系C :大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D :建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划 答案：A115、单选关于职业健康安全与环境管理

33、体系合规性评价的说法，正确的是 （）oA :合规性评价是最高管理者对管理体系的系统评价B :合规性评价是管理体系自我保证和自我监督的一种机制C :合规性评价是管理体系接受政府监督的一种机制D :合规性评价是对相关法律的执行情况进行评价答案：D题目解析：【考点】职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。116、多选目前，深层搅拌法采用和地基土搅拌的材料包括有（）oA :水泥浆B :石膏浆C :石灰浆D :石灰粉E :水泥粉答案：A, D, E 117、多选在盾构机施工的技术要求中，盾构机的选择原则包括（ ）oA :适用性原则B :技术先进性原则C :经济合理性原则D :安全性原则E :可靠性原则

34、答案：A, B,C118、多选编制预算定额人工消费指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用 工的有（）oA :施工过程中水电维修用工B :隐蔽工程验收影响的操作时间C :现场材料水平搬运用工D:现场材料加工用工E :现场筛砂子增加的用工量答案：A,B119、多选施工合同实施过程中，业主和其委托的工程师的工作包括（ ）oA:业主是否按时参加各种检查和验收B :业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件C :业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认D :业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项E :业主是否组织承包人和设计单位进行图样会审答案：B, C,D120、单选变动总价合同是以图纸及规定、

35、规范为基础，按照（）进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。A :基价B :实价C :时价D :合同中约定的价格答案：C题目解析：【考点】变动总价合同。121、单选民事诉讼执行过程中，人民法院自收到申请执行书之日起超过（）未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。A : 45 SB : 60 日C : 3个月D : 6个月答案：D122、单选我国68/T 1 90002008质量管理体系族标准，是按照（）原则采用国际标准化组织颁布的ISO 9000： 2005质量管理体系族标准制定的。A :参考采用B :等同采用C :等效采用D :参照采用答案：B题目解析：【考点】质量控制

36、的概念。123、单选4.下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）oA :业主方项目管理的组织结构B:生产运营期经营管理总体方案C :编码体系的建立D:实施期组织总体方案答案：D124、多选明挖法施工的优点有（ ）oA :速度快B :易保证工程质量C :工期短D :工程造价低E :施工作业面少答案：A, B, C, D125、多选水利系统文明工地创建标准包括（ ）oA :文明工地创建工作计划B:工程建设管理水平C:安全生产责任制及规章制度D :施工区环境E:工程质量答案：A, C, D, E126、单选建设工程管理是一种增值服务，属于工程使用增值的是（）oA :确保工程建设安全

37、B:提高工程质量C:有利于节能环保D:有利于投资控制答案：C127、多选投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招 标人正式提交投标文件。在投标时需要注意（）方面。A :投标的截止日期B:标书的标准C :投标文件的完备性D :投标的担保E :投标的策略答案：A, B, C, D128、单选分包项目的施工措施计划必须报（ ）oA :总承包单位B :建设单位C:质量监督机构D :监理机构答案：D题目解析：D;129、单选不适于用作流量调节的阀门是（）。A :闸阀B :蝶阀C :截止阀D :球阀答案：D)o)o130、单选关于项目信息管理的说法，正确的是（A :项目的信息管理是通过对

38、各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获 取和处理B :项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目数据传输的组织和控制为项目建 设的增值服务C :建设工程项目的信息是指实施过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关 的信息D :建设工程项目的信息包括项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技 术类信息和法规类信息答案：D题目解析：【考点】项目信息管理的内容。131、单选建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处 置的废物，可采取（）的处理方法A :减量化处理B :焚烧C :稳定固化D:消纳分解答案：B132、单选项目风险管理的工作中，项目（）在项目进展过程中应收集和分析与风险相

39、关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。A :风险识别B :风险评估C :风险响应D :风险控制答案：D133、单选在质量控制中，寻找影响质量的主要问题应采用（）法。A :直方图B :排列图C :因果图D :分层答案：B题目解析：在质量管理过程中，排列图法适用于通过抽样检查或检验试验所得到 的质量闯题、偏差、缺陷、不合格等统计数据，以及造成质量问题放人原因分析统 计数据，排列图法具有直观、主次分明的特点。134、单选施工质量事故报告和调查处理的工作，包括：事故调查；事故 报告；事故的原因分析；提交事故处理报告；事故处理的鉴定验收。其正确 的工作顺序是（ ）。A :一一一一B

40、:一一一一C :一一一一D :一一一一答案：D题目解析：【考点】施工质量问题和质量事故的处理。135、多选下列关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A :施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程B :施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 C :施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 D :进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料E :合同文件和成本计划是成本控制的目标答案:A, C, D, E136、多选工程质量监督报告的基本内容包括（ ）oA :工程项目概况B :工程竣工质量验收情况C:工程项目实体

41、质量抽查情况D:对存在的质量缺陷的处理意见E :工程建设强制性标准的执行情况答案：A, B, C, D137、单选某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月15日 治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍消除，该事件的 诉讼时效期在（）结束。A : 2013年5月31日B : 2012年9月15日C : 2012年7月31日D : 2012年5月31日答案：D138、多选关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（ ）o A :填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B:填土工作一般由场地最低部分开始。C:土质松软不符合要求的地方可换土处理。D

42、 :填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。E :人工填土每层虚铺厚度约20-30cm。答案：A, B, C, E题目解析：答案：ABCE139、多选根据标准施工招标文件，下列事件中，承包人向发包人既可索赔 工期又可索赔费用的有（）oA :发包人原因导致工程缺陷和损失B :承包人遇到不利物质条件C:发包人要求向承包人提前交付工程设备D :施工过程发现文物E :承包人遇到异常恶劣的气候条件答案：B,D140、单选信息指的是用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输（传达、传 递）的知识、新闻，或可靠的或不可靠的（）。A :情报B :知识点C :数据D :报告答案：A题目解析：【考点】信息

43、的定义。141、多选根据现行企业会计准则，属于管理费用范畴的是（ ）oA :绿化费B :印花税C:应付债券利息D:工会经费E:检验试验费答案：A, B, D, E题目解析：管理费用是指建筑安装企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发 生的各项费用，包括：（1）管理人员工资；（2）办公费；（3）差旅交通费；（4）固定资 产使用费；（5）工具用具使用费；（6）劳动保险和职工福利费；（7）劳动保护费；（8） 检验试验费；（9）工会经费；（10）职工教育经费；（11）财产保险费；（12）税金，包 括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等；（13）其他，包括技术转让费、技 术开发费、业务招待费、绿化费

44、、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、 保险费等。故答案为ABDE。142、单选在主缆架设与防护施工检测中，索股标高误差要求为（）。A :中跨跨中L/30000,边跨跨中为中跨跨中的2倍，上下游基准索股高差10倍 B :中跨跨中L/30000,边跨跨中为中跨跨中的3倍，上下游基准索股高差10倍 C :中跨跨中L/20000,边跨跨中为中跨跨中的3倍，上下游基准索股高差10倍 D :中跨跨中L/20000,边跨跨中为中跨跨中的2倍，上下游基准索股高差10倍 答案：D143、单选水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到水利 工程建设安全生产管理规定第九条和第十一条规定的有关备案

45、资料后（）日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。A : 15B : 10C : 20D : 30答案：C题目解析：C;144、单选在分派施工任务前，（）应对相关管理人员、施工作业人员进行 书面安全技术交底。A :项目经理B :施工负责人C :技术负责人D :施工员答案：B145、单选根据水利水电工程标准施工招标文件，第一次预付款应在协议书 签订后（）天内，由承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。A : 7B : 10C : 14D : 21答案：D题目解析：D;146、多选在冻结法凿井设计中，应说明的工程地质及水文地质内容

46、包括（）。A :各层岩、土性质B :地质构造特性及其分布C :含水层各种特性参数D :含水层水流方向、流速E :岩、土的热物理性质答案：A, C, D, E题目解析：在冻结法凿井的设计中，工程地质及水文地质的说明占有重要地位。 它要求说明各层岩、土的性质、主要含水层的厚度、层位、土性、含水量、渗透系 数，各含水层的水位、水流方向、流速、水质成分；地层的地温、热物理性质等内 容。工程地质及水文地质的说明越详细，对于设计和具体的施工越有利。147、单选在研究招标文件时，对图纸分析要注意平、立、剖面图之间尺寸、位 置的一致性，（ ）之间的一致性，当发现矛盾之处应及时提请招标人澄清并修 改完善。A :建筑图与安装图B :施工图与总图C:结构图与设备安装图D :图纸说明与施工图内容答案：C题目解析：对于图纸的分析要注意平、立、剖面图之间尺寸、位置的一致性，结构 图与设备安装图