历年一级造价师之建设工程造价管理题库题库答案免费下载.docx

《历年一级造价师之建设工程造价管理题库题库答案免费下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级造价师之建设工程造价管理题库题库答案免费下载.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年一级造价师之建设工程造价管理题库题库答案免费下载第一部分 单选题(50题)1、对于一般工业项目的办公楼而言，下列工程中属于分部工程的是（）。A.土方开挖与回填工程B.通风与空调工程C.钢结构基础D.门窗制作与安装工程【答案】： B 2、下列关于房产税说法正确的是（）。A.以房产联营共担风险，以房产余值为计税依据B.以房产联营不承担风险，只收取固定收入，以房产余值为计税依据C.融资租赁房屋的由承租方按租金收入计征D.个人按市场价格出租居民住房税率为12%【答案】： A 3、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目B.工程实施总分包的.该

2、保险由总包与分包共同办理C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式【答案】： D 4、在项目融资活动中，SPC是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPC的是（ ）。A.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT【答案】： B 5、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时之内经抢救无效死亡的视同工伤。A.12B.24C.48D.56【答案】： C 6、在投资方案经济效果评价指标体系中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。A.内部收益率和利息备付率B.投资收益率和资产负债率C.利息备付率和净现值率D.

3、资本金净利润率和净年值率【答案】： B 7、下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效 D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试【答案】： C 8、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率【答案】： A 9、根据我国相关文件的规定，工程质量监督手续和施工许可证应由（）办理。

4、A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府有关部门【答案】： A 10、发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导，体现了政府对造价的（ ）A.宏观管理和间接调控B.微观管理和间接调控C.直接管理和间接调控D.综合指导和宏观管理【答案】： A 11、用于技术方案比选的方案评分法的优点是( )。A.客观、全面评价B.适用性强，决策灵活C.通过指标的大小来判断方案的优劣D.能够定量判断方案的优劣，比起笼统地用“很好”“好”“不好”等定性评价要更为细致、更为准确【答案】： D 12、计算房地产开发企业应纳土地增值税时，可以从收入中据实扣除的是（ ）。A.开发间接费B.管理费用C.财务费用D.销

5、售费用【答案】： A 13、某公司发行总面额2000万元的5年期债券，发行价格为2500万元，票面利率为15%，公司所得税率为20%，发行费用率为6%，则该债券的成本率为（ ）。A.6.81%B.10.21%C.12.77%D.17.63%【答案】： B 14、（2020年真题）对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负。经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负；按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确顺序是（）。A.产品价格一投资额经营成本B.经营成本一投资额一产品价格

6、C.投资额一经营成本一产品价格D.投资额一产品价格一-经营成本【答案】： A 15、（2020年真题）审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（ ）。A.总概算投资是否通过批准投资估值的10%B.是否具有完整的三级设计概算文件C.概算所采用的编制方法是否符合相关规定D.概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求【答案】： B 16、（2018年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目【答案】： C 17、建设单位应当自建设工程

7、竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60【答案】： B 18、如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（ ）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62【答案】： C 19、采用盈亏平衡分析进行投资方案不确定性分析的优点是能够（ ）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变化情况【答案】： B 20、下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的

8、产权和经营权来进行拟建项目融资的是（ ）A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP【答案】： A 21、某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则静态投资为（ ）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290【答案】： B 22、在工程项目成本管理中，由进度偏差引起的累计成本偏差可以用（）的差值度量。A.已完工程计划成本与拟完工程计划成本B.已完工程计划成本与已完工程实际成本C.已完工程实际成本与拟完工程计划成本D.已完工程实际成本与已完工程计划成本【答案】：

9、A 23、静态投资回收期与动态投资回收期相比，一般情况下（）。A.前者大于后者B.后者大于前者C.二者相等D.前三种情况都可能出现【答案】： B 24、工程项目管理组织机构（ ）形式具有管理业务专门化，可提高工作质量，但容易形成多头领导。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【答案】： B 25、根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】： A 26、静态投资回收期与动态投资回收期相比，一般情况下（）。A.前者大于后者B.后者大于前者C.二者相等D

10、.前三种情况都可能出现【答案】： B 27、（2020年真题）工程项目计划体系中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产,新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（ ）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表【答案】： B 28、下列关于价值工程的说法，正确的是（ ）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的交换价值D.价值工程需要将产品的功能定量化【答案】： D 29、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而

11、付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿【答案】： D 30、工业厂房工程中的工业管道工程是属于工程项目组成中的哪一类（ ）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】： B 31、直线职能制组织结构的特点是（）。A.信息传递路径较短B.容易形成多头领导C.各职能部门间横向联系强D.各职能部门职责清楚【答案】： D 32、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【答案】： A 33、（2021年真题）某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/,综合开发可变成90

12、00元/，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（ ）。A.6000B.7429C.8571D.16000【答案】： B 34、PMC 模式下，项目管理承包商在项目前期阶段工作内容是指（ ）。A.进行设计管理，协调有关技术条件B.完成项目总体中某些部分的详细设计C.组织项目风险识别和分析，并制定项目风险应对策略D.完成项目总体中某些部分的详细设计【答案】： C 35、在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。A.

13、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【答案】： B 36、（2014年考题）根据民法典，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格下降时D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时【答案】： A 37、采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复

14、杂【答案】： B 38、施工项目经理部成本核算账务体系应以（ ）为对象建立。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】： B 39、（）组织形式拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。A.强矩阵制B.中矩阵制C.中强矩阵制D.弱矩阵制【答案】： A 40、（2020年真题）采用S曲线法比较工程实际进度与计划进度时，若实际累计S曲线落在计划累计S曲线上方，则可得出的正确结论（）。A.实际进度落后于计划进度B.进度的计划编制过于保守C.实际进度超前于计划进度D.计划工期偏于紧迫【答案】： C 41、（2019年真题）对于国家需要重点扶持

15、的高新技术企业，减按（ ）的税率征收企业所得税。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】： C 42、（2018年真题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。A.16B.17C.18D.19【答案】： C 43、（2015年真题）项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（ ）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】： A 44、（2018年考题）根据民法典，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正

16、确处理方式是（）A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或定金条款【答案】： D 45、某施工企业计划3年后启动一研发项目，预计需要资金570万元，若年基准收益率为8%，则在今年年末一次存人银行资金（ ）万元，才能在3年后满足该项目的资金需求。A.190.00B.500.50C.488.68D.452.48【答案】： C 46、工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（ ）。 A.挣值分析法（EVM）B.关键线路法C.计划评审技术D.工程结构分解法（WBS）【答案】： C 47、（2

17、021年真题）建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（ ）。A.许可证被发证机关收回B.进行一次核验后，可以持续使用C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月D.直接废止【答案】： C 48、下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小【答案】： D 49、根据民法典（合同编），依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办

18、理批准等手续影响合同生效的，则（）。A.不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力B.影响合同的生效时间C.合同不成立D.视为合同生效【答案】： A 50、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2017年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的有（ ）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程【答案】： BC 2、按工程项目

19、组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由（ ）。A.材料费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.职工养老保险费【答案】： BD 3、根据建筑法，关于建筑工程承包的说法，正确的有（ ）。A.两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应按照资质等级高的单位的业务范围承揽工程B.总承包单位可以将全部建筑工程分包出去C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【答案】： CD 4、按现行规定，建设项目静态投资包括（）。A.基本预备费B.因工程量误差引起的造价增长值C.施工机械租赁费D.涨

20、价预备费E.建设期贷款利息【答案】： ABC 5、（2019年）下列行为中,属于招标人与投标人串通的有（ ）A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘【答案】： ABD 6、（2019年）投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（ ）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材科、燃料及动力费【答案】： C 7、关于施工标段划分的说法，正确的有（ ）。A.大型复杂工程项目，施工标段划分较多有利于建设单位工地现场的布置与协调,协调工作量小B.大型复杂工程项目，施工标段划

21、分较多有利于建设单位得到较为合理的报价C.承包单位管理能力强，标段划分宜多D.业主管理能力有限，标段划分宜少E.标段划分少，会减少投标者数量【答案】： BD 8、根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()的，可以中止履行债务。A.免除自己主要责任B.抽逃资金以逃避债务C.经营状况严重恶化D.转移财产以逃避债务E.丧失商业信誉【答案】： BCD 9、工程寿命周期成本分析法的局限性在于( )。A.分析过程中涉及的因素众多，专业性，技术性强B.寿命周期的变化难以预见C.设置费与维持费之间难以权衡D.早期进行评价的准确性难以保证E.分析成本比较高【答案】： ABD 10、下列选项中，属

22、于工程项目目标被动控制措施的有（ ）A.应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施B.制订必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理D.用科学的方法制定计划E.建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正【答案】： AC 11、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的空间参数有（ ）。A.流水节奏B.施工过程C.流水步距D.工作面E.施工段【答案】： D 12、(2009年)下列可以作价出资，作为固定资产投资项目资本金

23、的有()。A.企业商誉B.土地使用权C.非专利技术D.工业产权E.资源开采权【答案】： BCD 13、实施工程项目信息管理，需重点做好的工作有（）。A.强化建设单位作用，强调全员参与B.编制信息管理手册，建立健全信息管理制度C.明确信息管理工作流程，充分利用信息资源D.明确责任分工，强化岗位意识，做到奖惩分明E.建立基于网络的信息平台，实现工程项目协同管理【答案】： ABC 14、（2015年考题）根据价格法，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格【答案】： CD 15、(

24、2010年)建设工程建设与施工采用总分包模式的特点有()。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总承包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作【答案】： ACD 16、根据价格法，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的情况是( )。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.资源稀缺的少数商品价格C.自然垄断经营的商品价格D.公用事业价格E.重要的公益性服务价格【答案】： ABC 17、（2013年真题）施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（ ）。A.工

25、程结算资料的完备性B.工程结算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】： BC 18、在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.公立医院项目B.集体单位的投资项目C.政府投资的铁路项目D.司法机关的办公楼项目E.某企业家投资兴建的工厂【答案】： BC 19、(2010年)下列项目中，适合以PFI典型模式实施的有()。A.向公共部门出售服务的项目B.私营企业与公共部门合资经营的项目C.在经济上自立的项目D.由政府部门掌握项目经营权的项目E.由私营企业承担全部经营风险的项目【答案】： ABC 20、(2009年)下列关于价值工程的说法

26、中，正确的有()。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.降低产品成本是提高产品价值的唯一途径C.价值工程活动应侧重于产品的研究、设计阶段D.功能整理的核心任务是剔除不必要功能E.功能评价的主要任务是确定功能的目标成本【答案】： AC 21、根据价格法，政府可依据有关商品或服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的()。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】： ABD 22、（2017年考题）施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）A.工程内容说明不清楚的项目B.暂定项目中必定要施工的不分标项目C.单价与

27、包干混合制合同中采用包干报价的项目D.综合单价分析表中的材料费项目E.预计开工后工程量会减少的项目【答案】： BC 23、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.编制项目经济评价报告C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 24、（2017年真题）下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（ ）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标策划D.工程项目融资策划E.工程项目功能策划【答案】： ACD 25、（2019年考题）关于可变更或可撤销合同的说法，正确的有（）。A.因重大误解订立的

28、合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同，人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】： A 26、(2010年)应用净现值指标评价投资方案经济效果的优越性有()。A.能够直观反映项目单位投资的使用效率B.能够全面考虑项目在整个计算期内的经济状况C.能够直接说明项目计算期各年的经营成果D.能够全面反映项目投资过程的收益程度E.能够直接以金额表示项目的盈利水平【答案】： B 27、依据项目结构分解方法不同，资金使用计划的编制方法，通常可以按（）编制。A.工程造价

29、构成B.工程项目组成C.项目合同类型D.项目组织机构E.工程进度【答案】： AB 28、资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括（ ）。 A.支付给股东的各种股息和红利B.向债权人支付的贷款利息C.发行股票或债券支付的印刷费D.支付给其他债权人的各种利息费用E.发行手续费、律师费【答案】： ABD 29、（2014年考题）建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）A.竣工投产交付使用计划表B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表【答案】： BD 30、（2017年真题）下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的

30、有（ ）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标策划D.工程项目融资策划E.工程项目功能策划【答案】： ACD 31、（2015年真题）价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 32、（2016年考题）关于施工标段划分的说法，正确的有（）。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置【答案】： CD 33、投资项目经济评价的主要内容有（）。A.生

31、存能力分析B.盈利能力分析C.营运能力评价D.偿债能力分析E.抗风险能力评价【答案】： ABD 34、(2015年)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有( )。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员【答案】： CD 35、按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有（）。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费【答案】： BD 36、（2014年考题）下列评价方法中，属于互斥投资方案静态评价方法的有（）A.年折算费用法B.净现值率法C

32、.增量投资回收期法D.增量投资收益率法E.增量投资内部收益率法【答案】： ACD 37、（2020年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有施工单位签署的工程保修书E.有建设单位签发的工程移交证书【答案】： ABD 38、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有（） 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业

33、地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价留的10%【答案】： BD 39、（2014年真题）按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有（ ）。A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.职工养老保险费【答案】： CD 40、既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股 B.企业资金变现 C.企业产权转让 D.企业发行债券 E.企业发行优先股股票【答案】： A 41、下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）。A.CM承包模式下采

34、用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】： AC 42、(2015年)关于合同形式的说法，正确的有()。A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商【答案】： AD 43、(2013年)根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法，正确的有()。A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进

35、行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【答案】： ACD 44、按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。A.房屋建造 B.房屋买卖 C.房屋出租 D.房屋赠予 E.房屋交换【答案】： BD 45、根据标准施工招标文件，除专用合同条款另有约定外，因不可抗力导致后果，下列关于合同双方承担原则说法正确的是（ ）。A.已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人和承包人共同承担B.发包人承担所有人员伤亡的损失C.承包人设备的损坏

36、由发包人承担D.合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任E.停工期间应监理人要求清理和修复工程的金额由发包人承担【答案】： D 46、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目借贷方案【答案】： AC 47、关于可变更或可撤销合同的说法,正确的有（）A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同,人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】： A 48、（2020年真题）关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有A.有承租人选定所需设备B.由出租人购置所需设备C.由出租人计提固定资产折旧D.租赁期满后出租人收回设备所有权 E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费【答案】： AB 49、(2011年)美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】： ABCD 50、施工企业的下列资产中，属于流动资产的有()。A.专利权B.已完施工C.短期投资D.土地使用权E.原材料【答案】： BC