历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库及答案（全优）.docx

《历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库及答案（全优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库及答案（全优）.docx（77页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库及答案（全优）第一部分 单选题(50题)1、风险转移的适用情形不包括( )。A.风险的转移方和被转移方之间的损失可以清楚地计算和划分B.风险发生的概率相当高，且冒该风险得不偿失C.风险转移的成本低于其他风险管理措施D.被转移人能够且愿意承担适当的风险【答案】： B 2、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据工程勘察收费标准或者工程设计收费标准计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下( )。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】： C 3、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间( )d前以书面形式发给所有购买招标文件

2、的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.7B.10C.15D.20【答案】： C 4、建设项目后评价的基本原则有独立性、( )、科学性、公正性。A.客观性B.简单性C.复杂性D.广泛性【答案】： A 5、估计工作持续时间的主要方法有定量计算法、经验估算法、( )、三时估算法。A.离散估算法B.单一时间估计法C.节点串联法D.进度估计法【答案】： B 6、对于非肯定型的网络计划，对应于计划评审技术(PERT)，当含有高度的不确定性工作项目时，可采用( )估算各项工作的持续时间。A.定量计算法B.经验估算法C.单一时间估计法D.三时估算法【答案】： D 7、( )是一种直观而简明的、有逻辑和数学根据

3、的计划模型。A.双代号网络计划B.网络计划模型C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划【答案】： B 8、下列不属于融资租赁程序的是( )。A.挑选租赁公司，办理租赁委托B.签订贷款合同C.办理验货、付款与保险D.支付租金【答案】： B 9、现行政府工程质量监督，一般只限于( )的质量监督。A.筹资阶段B.投资阶段C.施工阶段D.竣工阶段【答案】： C 10、考核安全控制和管理工作的依据是( )。A.安全应急预案B.安全计划C.安全检查记录D.安全检查报告【答案】： B 11、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后( )内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。A.1个月B.3个月C

4、.5个月D.6个月【答案】： D 12、在工程风险处理技术中，( )是以一种积极的态度，采用各种技术和方法去减少损失发生的机会和降低所发生损失的严重程度。A.回避B.抑制C.自留D.转移【答案】： B 13、下列不属于建设项目内部控制基本要素的是( )。A.外部环境B.风险评估C.信息与沟通D.内部监督【答案】： A 14、工程保险属于建设项目工程实施中的( )。A.财产保险B.责任保险C.信用保证保险D.人数保险【答案】： A 15、履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： A 16、( )是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研

5、究报告、初步设计等前期工作所发生的费用。A.项目建设管理费B.预付款C.质量保证金D.前期工作费【答案】： D 17、( )是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。A.资金B.保险C.技术D.法律【答案】： B 18、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由( )进行试验、论证，出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】： C 19、关于工程设计管理方式的表述中，错误的是( )。A.建设单位直接管理要求

6、建设单位要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.委托咨询公司设计管理要求专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.委托项目管理公司管理时，项目管理公司管理承担受委托管理范围的责任，但属于非决策机构D.委托项目管理公司管理时，重大方案由建设单位和项目管理公司共同决策【答案】： D 20、地方重点建设项目不实行施工招标的，应当经( )批准。A.县人民政府B.市人民政府C.各省、自治区、直辖市人民政府D.国务院发展计划部门【答案】： C 21、凡由承包单位采购的货物，( )不得指定货物的生产厂和供货商。A.设计单位B.使用单位C.建设单位D.政府监督管理部门【答案

7、】： C 22、下列不属于项目建设准备阶段的回顾与评价内容的是( )。A.工程勘察设计B.采购招投标C.重大设计变更D.开工准备【答案】： C 23、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由( )组织环保工程预验收。A.县级政府环境保护行政主管部门B.市级政府环境保护行政主管部门C.省级政府环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门【答案】： C 24、总监理工程师应根据暂停工程的( )，按照施工合同和委托监理合同的约定签发工程暂停令。A.影响范围和程度B.持续时间和程度C.影响事实和程度D.影响原因和持续时间【答案】：

8、 A 25、建设项目进度控制的主要方法是( )。A.质量、进度、控制B.规划、组织、协调C.规划、组织、管理D.规划、控制、协调【答案】： D 26、施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制( )。A.安全技术措施B.专项施工方案C.施工现场临时用电方案D.工程变更方案【答案】： B 27、( )是招标公开原则的重要标志之一，而且必须公开、公平和公正。A.定标B.投标C.开标D.评标【答案】： C 28、环境管理主要预防和控制的是( )。A.组织的活动或产品给环境造成的不良影响B.畜牧业给环境带来的影响C.工业、农业给环境带来的影响D.产品给环境造成的影响【答案】： A 29、承

9、包商提出索赔的期限自( )时终止。A.提交最终结清申请单B.提出工程接收证书颁发C.接受最终结清证书D.接受缺陷责任期终止证书【答案】： C 30、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用( )进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】： C 31、当影响工期事件具有( )时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。A.阶段性B.持续性C.不确定性D.特殊性【答案】： B 32、( )是招标公开原则的重要标志之一，而且必须公开、公平和公正

10、。A.定标B.投标C.开标D.评标【答案】： C 33、建设项目工程监理，是指具有相应资质的监理单位，受( )的委托，依据国家有关法律、法规及有关的文件、合同，对工程实施的专业化监督管理。A.建设项目施工方B.建设项目设计方C.建设项目业主D.建设项目业主与施工方【答案】： C 34、在建设项目施工阶段，建设单位负责审核( )上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。A.总承包单位B.设计单位C.分包单位D.监理单位【答案】： D 35、( )是指其财产或者利益受工程保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.保险人B.投保人C.被保险人D.投保人代理【答案】：

11、C 36、下列不属于联动有负荷试车调试目的的是( )。A.检验所有岗位人员与组织，在协调、控制、操作、故障应急处理等方面的反应能力B.检验和考核整个生产工艺流程能否打通、全生产线设备运转状况、自控仪表与联锁系统控制效果，能否生产出合格产品C.核验考核各岗位员工对系统试车的适应性D.考核、规范工艺状态，确保下阶段试车的连续稳定【答案】： C 37、由于建设项目生产的( )，导致项目质量容易产生波动且波动大。A.单件性、预约性B.单件性、流动性C.固定性、预约性D.流动性、复杂性【答案】： B 38、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是( )。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更

12、的内容约定不明确的，推定为未变更C.债权人转让权利的，无需通知债务人D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意【答案】： C 39、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设项目业主和设计单位共同D.监理单位【答案】： A 40、监理机构应按程序商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )d内，将索赔处理结果答复承包单位。A.14B.28C.42D.56【答案】： C 41、承包商提出索赔的期限自( )时终止。A.提交最终结清申请单B.提出工程接收证书颁发C.接受最终结清

13、证书D.接受缺陷责任期终止证书【答案】： C 42、生产准备机构应在( )适时组建。A.项目实施阶段的前期B.项目决策阶段的前期C.项目实施阶段的中、后期D.项目决策阶段的后期【答案】： C 43、某项目事故造成20人死亡，80人以下重伤，则该事故被定为( )质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 44、在需要实施旁站监理的质量控制点进行施工前( )h，施工单位应当书面通知项目监理机构。A.12B.24C.36D.48【答案】： B 45、当招标人要求满足技术、商务各项要求并能取得较好技术经济效果的项目时可选用的方法是( )。A.综合评估法B.最低评标价法C.综合评分法D

14、.性能价格比法【答案】： B 46、承包单位按约定接受了( )后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。A.竣工付款证书B.最终结清证书C.竣工验收合格证D.缺陷责任期终止证书【答案】： A 47、建设项目总投资中的( )，是总投资中最活跃、最敏感的部分，也是建设项目投资控制最核心最本质的部分。A.原材料投资B.固定资产投资C.流动资产投资D.生产投资【答案】： B 48、根据国家有关法规规定，下列( )不属于必须实施工程监理的建设工程的范围。A.国家重点建设工程B.零散开发建设的住宅小区C.关系社会公众利益、公众安全的基础设施项目D.使用国外资金的建设项目【答案】：

15、B 49、在项目建设管理中，( )自始至终是建设项目管理的主导者和责任人，其主要责任是对项目建设的全过程、全方位实施有效管理，保证项目建设总体目标的实现。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】： C 50、国际招标的项目，除了应在中国日报发布外，商务部规定还必须在( )上公布。A.人民日报B.中国建设报C.中国经济导报D.中国国际招标网【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、可转换公司债券的特点包括( )。A.有附加转换选举权B.转换后是公司债形式C.可以定期得到利息收入D.不享有股东的权利E.转换前出资人是公司的债权人【答案】： ACD 2、根据国家有关法规规定必须实

16、施工程监理的建设工程是( )。A.国家重点建设工程B.大型公用事业工程C.关系个人利益和安全的基础设施项目D.成片开发建设的住宅小区E.全部或部分使用国有资金或国家融资的项目【答案】： ABD 3、为使全面竣工验收工作顺利进行，项目业主事先应做好的准备工作有( )。A.核实建安工程，抓紧工程收尾B.筹组竣工验收委员会C.提出正式验收申请报告D.编制竣工决算，提出财务决算分析E.复查工程质量，限定修复时间【答案】： AD 4、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )。A.营业税B.企业管理费C.城市维护建设税D.间接费E.教育费附加【答案】： AC 5、采用( )的建设工程，设计单位

17、应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】： BCD 6、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有( )。A.施工条件不利B.不可抗力C.设计变更的影响D.建设项目参与方的组织不当E.资金保障不能满足进度计划要求【答案】： ACD 7、为使全面竣工验收工作顺利进行，项目业主事先应做好的准备工作有( )。A.核实建安工程，抓紧工程收尾B.筹组竣工验收委员会C.提出正式验收申请报告D.编制竣工决算，提出财务决算分析E.复查工程质量，限定修复时间【答案】： AD 8、环境管理的意义是( )。A.环境管理主要是预防和控制组织

18、的活动或产品给环境造成的不良影响B.环境管理涉及社会经济的可持续发展问题C.加强环境管理是为了社会生产力的持续增长和人们生存质量的不断提高D.环境管理主要预防和控制工作场所内不可接受的损害风险E.牢固树立了以人为本的观念【答案】： ABC 9、国家资本金的主要特点是( )。A.灵活多样的出资方式B.发生在企业法人之间C.产权归属国家D.资金运用和处置受国家严格约束E.在国有建设项目中普遍采用【答案】： CD 10、项目后评价需要依据的资料文件有( )。A.政府部门或相关行业的后评价管理文件B.项目前期文件C.项目实施文件D.项目自我总结评价报告E.各种媒体发表的与建设项目有关的评论和文章【答案

19、】： ABCD 11、建设项目内部审计实施阶段的主要任务是( )。A.制定审计计划B.审计工作作出合理安排C.获取充分、相关、可靠的审计证据D.完整、准确地记录审计程序的执行过程E.提出审计结论和建议【答案】： CD 12、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定，( )项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在30万元人民币以上的E.项目总投资额在3000万元人民币以上的【答案】： ABC 13、建设项目管理团队的主要职责包括( )。A.项目建设系统

20、性管理B.项目建设全过程管理C.项目建设专项管理D.项目建设合法性管理E.项目生产准备与运营管理【答案】： BCD 14、建设项目处置合同争议的主要方式是( )。A.谈判B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： BCD 15、我国经济建设的方针和政策包括( )。A.产业政策B.资源利用政策C.确保工程质量D.经济合理E.促进技术进步【答案】： ABC 16、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 17、下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。A.建设项目业主是工程质量的法定责任

21、人，是建设项目质量管理体系的决策人B.工程监理属于业主方项目管理范畴C.业主方质量监督的重点是质量管理体系D.只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用E.建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任【答案】： ABC 18、开展初步设计的必备条件包括( )。A.建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得核准文件B.建设项目初步设计中有明确的技术要求C.建设项目业主已办理征地手续D.建设项目业主已取得规划局提供的规划设计条件通知书E.建设项目业主要办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位，作为设计依据【答案】： ACD

22、 19、下列对投资建设项目内部控制基本含义的表述，正确的是( )。A.内部控制具有明确的目的性B.内部控制是一个静态过程C.内部控制贯穿于企业生产运营的全过程D.内部控制通过一整套政策和程序，对运营过程起着监督和保障作用E.企业投资者是内部控制的主体【答案】： ACD 20、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是( )。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】： AD 21、下列属于建设项目施工准备阶段的监理工作的是( )

23、。A.监理人员参加由建设项目业主组织的工程设计交底会B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主C.审查工程承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并予以确认D.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证E.对建设项目工程实施全过程质量控制，并以事前控制为重点【答案】： ABCD 22、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括( )。A.额外费用损失B.收入损失C.人身损失D.责任损失E.物质损失【答案】： ABD 23、直接管理模式的特点有( )。A.建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.建

24、设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程的“三性”目标和风险控制C.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同D.建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和设计单位订立设计合同E.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求【答案】： ABC 24、一些特殊行业，对安全运行的要求非常严格，一般情况下不能进行实际事故的处理的训练，可采用( )。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培训E.强化培训【答案】： BD 25、工程监理与政府质量监督的区别在于( )

25、。A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政管理C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的全过程、全方位，现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督【答案】： BCD 26、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括( )。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验C.适合于关键工序部位或隐蔽工程D.检验所需时间较少E.有充分

26、的代表性【答案】： ABD 27、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括( )。A.工程排污费B.工程定额测定费C.住房公积金D.固定资产使用费E.危险作业意外伤害保险【答案】： ABC 28、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在( )方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性【答案】： ABC 29、建设项目工程设计直接管理模式的特点是( )。A.建设项目业主具有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.建设项目业主和

27、设计单位没有合同关【答案】： AD 30、短期融资券、中期票据筹资的优点主要有( )。A.融资成本低B.发行门槛较低C.能提高企业信誉和提升企业形象D.期限短E.便利快捷【答案】： ABC 31、下列属于企业财产保险的是( )。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.财产保险综合险D.房屋抵押贷款保险E.房屋利益保险【答案】： CD 32、“三全管理”对建设项目质量管理尤为重要，其“三全管理”指全面质量管理提出的( )管理。A.全过程B.全方位C.全部D.全员E.全面【答案】： AD 33、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可分为( )等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料

28、D.备品备件E.特殊材料【答案】： ACD 34、公开招标的缺点在于( )。A.招标周期长B.工作复杂C.选择余地小D.投入资金多E.程序复杂【答案】： ABD 35、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件【答案】： BCD 36、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】： AC 37、关于建

29、设单位的质量责任与义务的表述，正确的是( )。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料【答案】： BCD 38、工程监理费由( )构成。A.全部成本B.现金C.税金D.利润E.利息【答案】： ACD 39、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括( )。A.工程排污费B.工程定额测定费C.住房公积金D.固定资产使用费E.危险作

30、业意外伤害保险【答案】： ABC 40、采用分项委托管理模式的作用是( )。A.有利于发挥市场机制B.有利于充分发挥专业管理机构的能力和经验C.有利于提高项目管理水平D.有利于对项目建设活动进行全面管理E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益【答案】： A 41、项目可持续性分析要素包括内部因素持续能力及内部因素持续能力两方面，其中，内部因素持续能力主要包括( )。A.物流条件B.政策环境C.资源储量D.人力资源状况E.市场变化及其趋势【答案】： ABC 42、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负

31、责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 43、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括( )。A.组织设计交底B.控制和审查设计单位提交的设计变更C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见E.参加试运行【答案】： AB 44、在项目建设实施管理目标体系中，最重要的是( )控制目标。A.质量B.工期C.费用D.安全生产E.信息管理【答案】： ABCD 45、建设项目后评价的主要方法有( )等。A.调查法B.对比法C.逻辑框架法D.层次分析法E.分析

32、复核法【答案】： ABCD 46、编制资金筹措计划时应当( )。A.使资金筹措计划与资金投入计划平衡、衔接B.在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目资本金C.尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力D.在事前做好债务融资信用保证的安排和准备E.对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算【答案】： ACD 47、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 48、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、

33、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 49、水文地质勘察分为( )，一般与工程地质勘察同时进行。A.工程地质勘察B.水文测验C.初步勘察阶段D.工程测量E.详细勘察阶段【答案】： C 50、组建招标班子，选择招标代理机构的程序包括( )。A.资格预审B.组建招标班子C.选择招标代理机构D.细化招标方案、制订招标作业实施计划E.选择承包方式【答案】： BCD

34、第三部分 大题(50题)1、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地

35、下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是

36、多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 2、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台

37、班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔

38、。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 3、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时

39、，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?【答案】： 4、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技

40、术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃

41、部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】： 5、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9:0017：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%。在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于