历年一级造价师之建设工程计价题库包过题库及参考答案（预热题）.docx

《历年一级造价师之建设工程计价题库包过题库及参考答案（预热题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级造价师之建设工程计价题库包过题库及参考答案（预热题）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年一级造价师之建设工程计价题库包过题库及参考答案（预热题）第一部分 单选题(50题)1、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】： C 2、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】： B

2、3、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（ ）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊【答案】： B 4、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】： D

3、5、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】： B 6、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】： C 7、下列不属于工程量清单的编制依据的是（ ）。A.建设工程工程量清单计价规范B.招标文件的有关要求C.施工现场实际情况D.施工组织设计【答案】： D 8、根据招标投标法实施条例，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】： D 9、投标保证金的数额不

4、得超过（ ）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%【答案】： A 10、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】： C 11、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】： A 12、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。A.超运距用工B.材料加工用

5、工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】： D 13、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】： A 14、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】： B 15、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因

6、施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】： C 16、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（ ）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】： B 17、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。 A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预

7、付款保函应始终保持有效【答案】： B 18、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】： B 19、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。 A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】： C 20、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。A.营业执照的有效

8、性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】： D 21、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 22、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（ ）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】： D 23、关于联合试运转费，下列说法中正确的

9、是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】： B 24、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 25、类似工程预算法是利用（ ）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】： D

10、26、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】： C 27、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】： B 28、单项工程综合概算的组成内容是（ ）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑

11、工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】： C 29、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】： D 30、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（ ）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式【答案】： D 31、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确

12、的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】： B 32、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。 A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差2%时，应责

13、成招标人改正【答案】： B 33、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元t、2800元t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】： A 34、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方

14、案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】： D 35、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】： A 36、2010 年已建成年产50 万吨的某化肥厂，其投资额为10000 万元，2015 年拟建生产80 万吨的化肥厂项目，建设期2 年。自2010 年至2015 年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2 年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元

15、。（生产能力指数n0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】： B 37、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】： B 38、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（ ）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.

16、工会经费【答案】： B 39、某应纳消费税的进口设备到岸价为 1800 万元，关税税率为 20%，消费税税率为 10%。增值税税率为 16%，则该台设备进口环节増值税额为（ ）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】： D 40、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（ ）。A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分【答案】： D 41、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 10 万元，外购配套件费 2 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1，利润率为 5。若不考虑其他费用，则该设备

17、的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】： C 42、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。 A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】： A 43、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】： B 44、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（ ）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有

18、权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】： B 45、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.20B.25C.30D.35【答案】： C 46、已知某人工抹灰 10m2的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】： C 47、在人工日工资单价的

19、管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】： D 48、关于规费的计算，下列说法正确的是()。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】： C 49、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中

20、，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】： B 50、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的

21、内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】： ABD 2、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 3、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算

22、的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】： ACD 4、依据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】： ACD 5、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B

23、.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 6、下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（ ）。A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用作价计人无形资产账户D.自创的商标权一般不作为无形资产人账E.划拨土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户【答案】： AD 7、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化

24、D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 8、招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款E.措施项目漏项，承包人应

25、将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款【答案】： ACD 9、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（ ）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】： B 10、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有()。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 11、下列有关流动资金估算公式正确的是（ ）。A.流动资金=流动资产-流动债B.流动

26、资产=应收账款-预付账款+存货+库存现金C.流动负债=应付账款+预收账款D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数E.存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品【答案】： AC 12、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】： ACD 13、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和

27、D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 14、在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有()。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E:预备费【答案】： ABC 15、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】： D 16、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。A.试运转所需原材料、燃料

28、费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 17、根据FIDIC施工合同条件的规定，以下有关合同价款的结算说法正确的是()。A.如果在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，应立即偿还剩余预付款B.除非合同中另有规定，无论工程所在地惯例如何，对每部分永久工程的计量应以实际完成的净值进行C.期中支付证书一经签发，不予更改D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后，发包人应立即将全部保留金一次性支付给承包商E.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28天内，工程师应当签发履约证书【答案】： B 18、关于措施项目工程量清单

29、编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 19、在CFR交货方式下，卖方的责任是（ ）。A.取得出口许可证或其他官方批准的证件B.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续C.将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方D.负责货物装船后一切费用和风险E

30、.负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险【答案】： ABC 20、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】： ACD 21、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有()。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E:建设项目造价指数【答案】： CD 22、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价

31、工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】： ABC 23、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。A.运输保险费（FOB+国际运费）保险费费率B.消费税（CIF关税）消费税税率C.银行财务费CIF银行财务费率D.关税关税完税价格关税税率E.车辆购置税（CIF关税）/（1消费税税率）车辆购置税税率【答案】： D 24、（2015年真题）建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】： ABC 25、总平面设计中，影响工程造价的主要因素是（ ）A.

32、现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 26、下列各项中属于BIM 在设计阶段应用内容的是（ ）。A.通过BIM 技术对设计方案优选B.设计模型的多一致性检查C.将模型与财务分析工具集成，实时获取项目方案的投资收益指标信息D.工程量自动计算和统计分析E.设计概算的编制管理和审核【答案】： AB 27、（2017年真题）在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】： CD 28、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的

33、有()。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E:承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 29、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 30、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。A.协作及土

34、地条件B.产业政策C.投资政策D.燃料动力供应E.技术经济政策【答案】： BC 31、（2020年真题）关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）.A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写【答案】： AC 32、依据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规

35、格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】： ACD 33、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】： BC 34、根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（ ）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行

36、公示【答案】： ABC 35、（2019年考题）在工程量清单编制中，施工组织设计、施工范围和验收规范可以用于确定（ ）。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】： AC 36、（2016年真题）关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 37、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。

37、A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】： BC 38、在发布的材料价格信息中，应披露的信息有()A.材料类别B.材料规格C.材料质量标准D.材料供货地区E.材料供货单位【答案】： ABD 39、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。 A.工程计价结果是投资控制的依据B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价D.工程计价基本原理在于项目的分解与组合E.工程计价结果反映了工程的货币价值【答案】： A 40、规费包括（ ）。A.工程排污费B.社会保险费C.住房公

38、积金D.二次搬运费E.危险作业意外伤害保险【答案】： BC 41、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 42、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】： BC 4

39、3、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 44、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 45、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E:市政公用设施费【答案】： AB

40、C 46、下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有()A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式【答案】： AC 47、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 48、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】： ABC 49、关于工程建设其他

41、费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算【答案】： ACD 50、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（ ）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC