2022建设工程施工协议书14篇.docx

《2022建设工程施工协议书14篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程施工协议书14篇.docx（81页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程施工协议书!4篇I建设工程施工协议书1甲方:（以下简称甲方）乙方:（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条、工程名称：东方鼎臣广场二、工程地点：上分线以东、发展大道以北三、工程结构：框剪结构总建筑面积约约6万平方米。四、进场时间：五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容:工程。七、施工工期:自接到开通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。、工程质量:执行国家现行的有关施

2、工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行20_年建筑工程消耗量定额、20_年安装工程消耗量定额,取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场作量签证单据实结算。3、工人工资单价:执行元/日。4、施工措施费按取费标准的%计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下,优先考虑使用。 十、付款办式:1、本工程先由乙方垫资建

3、设,从工程开开始计算,完成每个月工程量的总价支付其%拿到竣工验收报告30天后由甲方无息次还清,到期不能还清,按所欠总额的设追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满18个月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等）,待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待

4、工程完成主体时,返还乙方工程保证金50临工程竣 验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平,提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更

5、通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣 个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,

6、如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟兀,罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。14、在施

7、工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向上饶市人民法院起诉。I建设工程施工协议书2招标人:鉴于（以下简称投标人）参加项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供以下担保,保证的范围及保证金额、范围及金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1 .投标人在招标文件

8、规定的投标有效期内即年月日后至年月日内擅自撤回投标文件;2 .投标人中标后因为自己造成的突发情况未能按照原来时间内与贵方签订建设工程施工合同;3 .投标人中标后不能遵守招标文件的规定提供符合合同规定的条例保证;4 .投标人应在保函规定的时间内支付完保函的金额。我方向贵方承诺的金额为人民币元。二、方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标后日,即至年月日止。投标后通过我方同意延长投标有效期后,可更改保函的时间。三、承担责任的形式我方应做到以下点向贵方承担保证责任:(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币7G 0(2)如果贵方选择重新招

9、标,我方向贵方支付重新招标的费用,支付金额可少于等于本保证函第一条约定的保证金额,即不少于等于人民币元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号, 并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、合同价款金额（大写）:壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整（人民币） :（每平方米总价29元）元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算

10、书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指保证人法定代表人（或授权代理人）：年月日I建设工程施工协议书3甲方:（以下简称甲方）乙方:（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：、工程名称:二、工程地点:三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工

11、期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期:自接到开通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准, 质量必须达到合格标准。九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行20_年建筑工程消耗量定额、20_年安装工程消耗量定额和20_建筑工程计价清单,取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场 作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/日。4、施工措施费按取费标准的6

12、0%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开开始计算,20 个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的 1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作

13、为工程保修金,待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等）,待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣 验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

14、3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣 个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承

15、担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停 月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附

16、件,一式二份，甲、乙双方各执份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:I建设工程施工协议书4发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：根据中华人民共和国安全生产法（以下简称安全生产法）、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定,本着“安全第一、预防为主” 的原则,经甲乙双方等协商,达成一致意见,自愿签订本合同, 并共同遵守本合同的各项规定。、甲方的责任、权利和义务1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、 健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定,有权对乙方施工

17、作业过程的安全环保情况进行监督检查,有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改,甲方有权责令停工直至终止合同。3、甲方有义务和责任监督约束本单位职在进入乙方施工现场时,严格遵守有关安全环保规章制度,履行各自的安全环保责任。二、乙方的责任、权利和义务1、乙方应严格遵守安全生产法及XX公司的相关制度、 法律、法规和行业标准的规定。2、乙方应依据安全生产法及相关法律、法规和行业标准,建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准,并在施工作业过程中贯彻落实。3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设

18、备设施,保证合格的安全环保生产条件。5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业,组织所有施工人员进行安全环保培训,特殊种必须确保100%持证上岗。6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险,并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时,严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况,接受甲方的安全环保监督检查。三、生产组织与协调1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组,明确项目安全环保管理人员及职责,确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方

19、负全部责任。2、乙方在项目开前,组织对项目施工风险进行全面识别和评估,并根据识别评估结果,制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度,并在施工作业中落实。3、乙方在开前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育,电气焊、电、起重工等特殊种必须持有效合格证件上岗,施工前应组织进行健康检查,确保参与项目施工人员满足安全环保要求。4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养,特种设备（锅炉压容器、起重机械等） 必须经地方政府有关部门检验,取得合格证后方可投入使用。5、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理,有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作

20、业等必须严格执行作业许可制度,业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。7、乙方在施工作业过程中,不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。8、乙方在施工作业过程中,必须对本单位安全环保情况进行经常性检查,及时整改事故隐患。9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时,必须按规定到地方政府办理审批手续。10、未经甲方允许,乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）1、建筑装饰工程施工合同中第8条8. 2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守XX公司的相关制度、法律法规。2、建筑装饰工程施工合同中第8条8. 4条

21、款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。3、建筑装饰工程施工合同中第8条8. 3条款取消。五、事故处理工程项目施工过程中发生事故时,总包方应立即向本单位主管部门报告,并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。六、违约责任1、工程未经过验收交付,甲方提前动用相关设施引发事故时,由甲方承担责任。2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时,由乙方承担全部责任。七、其它1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。2、本协议作为承包合同的组成部分,与承包合同同时生效或终止。3

22、、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的, 按有关法规或规定执行。4、本协议一式两份,甲乙双方各持份。发包单位（盖章）:承包单位:（章）法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字）:委托代理人（签字）：签订时间:年月日I建设工程施工协议书5发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）承包方:（以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系,结合本工程的实际情况, 经双方充分友好协商达成如下协议条款,共同遵照执行。、工程概况:1、工程名称:鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期,至合同约定全部工作完成止共天;其中正负零以下天,正负零以上标准层每层天,屋面层天,大

23、清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开日期:一年月日,竣工日期：20年月日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求,保证达到基础、主体合同结构标准。5、安全目标:根据安全文明施工有关标准规定施工,按安全文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式:主体劳务大清包三、工程承包内容:1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、 基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括:外墙外保温、 防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构碎构件必须达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、 作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作

24、内容。3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏,安全通道, 工程周边或空间安全防护脚手架;“四口”、“五临边”防护 作,施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施 完毕后,承包人须将外墙防护架留下待工程结束时,经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责）,承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作,必须保证施工现场的整洁、卫生,同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土方

25、回填工作均由承包人承担。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、 止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、 石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层）,包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木 、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等）,管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如:对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、 海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、

26、棉纱头、机油、纱布、 螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、 螺帽、施工规范规定的措施用料,其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包 完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间;按发包方审批的网络计划为准。 天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延,同时, 发包方承担相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工

27、期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时,。承包方施工过程中,当个流水施工段（层）的摸板拆除后,承包方必须在3 天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕,并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期,承包方必须配备足够的管理人员和技术人员,并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降,发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果,发包方有权终止合同,直至将承包方清退出场, 由此发生的实际损失费用,承包方无条件承担。4、遇到下列情况之一者,经发包方审核批准后,工期可做调整:重大

28、设计变更（指设计功能改变等）；不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；发包方同意顺延工期的其他情况,承包方在上述情况发生后5天内,就延误内容向发包方提出报告,发包方据以确认答复后,工期予以延误。六、工期、质量、安全与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响 期,工期相应顺延,发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。2、如因承包方劳动、质量等人为因素不能按期开工或中途停、窝,由此延误的工期不予顺延,同时发包方保留索赔的权利。3、如该工程施工过程中发生安全事故,造成人员伤害及财产损失的,发承包双方各自承担自己的人员及财产损失,不承担对方的人员及财产损失。4、工程质量

29、标准:基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工,随时接受发包方代表及委派人员的检查,并为检查提供便利条件,并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修,对于返工返修的项目,承包方无条件的进行,由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。6、双方对工程质量有争议,应有上级质量监督部门协调解决。7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分,承包方自检后,在隐蔽和中间验收 24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格

30、后方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,承包方在限定时间内返修,再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至一定阶段,一般装饰（含砌筑）工程施工开始前,必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体 程按规范进行主体结构验收工作,若超出规范允许的偏差,承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成,如逾期未完成或不执行,发包方有权进行相应责令整改措施。9、工程质量符合国家质量验收标准,验收24小时后,发包方代表、监理不在验收记录上签字,承包方不能进行隐蔽或继续施工。10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度,有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后,承

31、包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定,向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣 验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收,承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改,并承担整改费用（承包方原因造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算:发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人,承包方当事人必须保证工人工资的按时支付,必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。2、结算单价:按建筑面积每平方元结算,此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、 材料、临时设施建设（项目管

32、理用房、工人宿舍、场地硬化）、 等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法:按河南省现行定额的计算规则（一年版）为准计算。本工程建筑面积约为: 平方,总价为:元,结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时,如属承包范围之外无法施行计件承包,或者发包方临时安排的其它工作,按计时计算（计时以现场项目经理的签字为准）,结算时按元/日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门,经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算:超过设计图纸以外的建筑面积,应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款办法:以审核后的建筑面积及已完工程量为依据, 分如下阶段进度付款。其中：进场

33、先预付生活费510万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70虬主体结构6层封顶后5日内支付,按总工程款80%支付;主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后10日内支付至总价的90%支付;竣工验收后15日内支付至总价的 100%o5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担, 施工过程中的各项罚款,应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付,概不支付现金。承包方开具相应票。据、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育,负责施工组织、技术、 质量、安全等方面管理的交

34、底,负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内,施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求,达到三级配电级保护,机闸保护,承包方严格按安全操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同,指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作,承包方应给予积极配合和支持,对达不到规定要求的,发包方提出限期整改,并督促完善为止,因上述因素给发包方

35、造成损失者,承发包方协调处理。7）因发包方原因造成返工经书面签认后,补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查;负责工程的竣工验收。10）发包方承担施工用水电费,无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。2、承包方责任:1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验,并有合格的复试合格报告,为建立健全材料计划管理,发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书,以便统负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。2）现场施工时,尤

36、其在浇捣混凝土时,承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人,以便现场总协调管理。3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、 进度控制、安全文明管理等均由承包人负责,且必须满足发包方的要求。九、合同的解除具有下列情况之一的,发包方可解除合同:1、承包方在施工过程中,发现不符合施工规范要求的。2、承包方违反合同约定或不履行合同的。3、承包方不服从发包方正确的管理和安排,不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。4、承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位,存在较大安全隐患,拒不整改者。具有下列之一的,承包方可解除合同1、发

37、包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。2、发包方无视安全防护措施,劳动安全防护措施,劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证,严重危害乙方人员人身安全和健康的。以上任何一方解除合同时,必须提前七天通知对方。十、安全文明施工1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证,包括:安全生产操作规程特种作业人员操作许可证危险设备、危险作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求,承包方在接收前应认真验收核对,确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生,均有责任方承担相应责

38、任和费用。4、承包方进场后,应及时建立安全保证体系,明确安全主管人员,并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚, 承包方应无条件接受。不管承包方是否签字,罚款必须全额从 程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施,开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。9、承包方如在施工中发生伤亡事故,要按“四不放过”原则严肃处理,并有责任方承担费用。10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度,并按

39、时填写安全活动记录。11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工,防止 切安全事故发生,因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用,发包方不承担任何责任及费用。12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的安全文明施 责任合同执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的,必须立即停工纠正至合格。14、安全防护细则:1、临边防护:认真做好四口中、五临边的护护工作,电梯井门均采用50_50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定,电梯井道每 2层铺设水平安全网一道,每4层做一次硬性防护;公共楼间需要要求搭设防护栏杆,高度不低于。. 9m;施

40、工电梯口需安装外开关,保证每层能够安全关闭;施工通道口需按要求搭设安全通道,并悬挂安全警示标志;阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道, 第一道距地30cm,第二道距地110cm,并刷黄黑相间油漆。2、外架搭设要求,外脚手架钢管均需油漆,立杆间距不大于1.5m,水平杆间距不大于1.8m,剪撑按外脚手架搭设本规范设置,防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）;水平防护网需桜要求每 3层设置一道;如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑;每四层（或10米）外架需做一次硬性防护,均需满铺竹耙或荆耙一道。3、钢筋厂地需按要求分类堆放,并按要求悬挂标示牌。4、施工机械设备

41、、搭吊、施工电梯均需桜要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作,并持证上岗。并建立机械定期检修台账。6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理,垃圾堆放至垃圾池。十、约定的其它事项1、在施工区域内,如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件,承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。2、本合同履行过程中,因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减,以发包方给承包方的书面通知及说明为准。3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理,发包方有权要求停。4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均

42、由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量,费用由承包方承担。5、承包方针对本项目需委派专职管理人员:施工队长一名,姓名:工作职责:。水电班组组长,姓名:工作职责:。钢筋班组组长,姓名：工作职责：。木工班组组长,姓名：工作职责：。泥工班组组长,姓名：工作职责：。以上项目管理人员不准随意更换,每周工地办公不少于5 天,发包方办公室签到。项目未竣工前,未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用,超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%十三、附则1、本合同自双方签认盖章后生效,合同内容履行完后失效。

43、2、本合同未尽事意,双方本着实事求是的原则协商解决。3、本合同一式三份,发包人二份承包人份。发包方代表:承包方代表:日期:_年月日日期:一年月日开户行：账号：I建设工程施工协议书6总包单位（以下简称甲方）：维泰开发建设（集团）股份有限公司劳务分包单位（以下简称乙方）：工程名称:为了加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害,依照中华人民共和国安全法、中华人民共和国劳动法、建设工程安全生产管理条例、乌鲁本齐市安全生产目标责任管理办法等的有关规定,双方本着平等、 自愿的原则,签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定

44、的权利、责任和义务,确保在施工过程中生产安全。、甲方的权利、责任和义务:1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例,掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、 命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育,必要时进行安全培训,乙方应及时进行班组安全教育,提高自我保护意识和防范措施,让每个工人在教育记录上签字。3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理,负责领导、 组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。4、有权对乙方作业过程中出现的安全问题进行批评、教育并督促乙方进行整改落实。5、甲方应在乙方入场

45、一周内催促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际情况。6、对乙方进行安全技术交底并进行定期或不定期的检查, 发现隐患、违章要及时通知乙方,提出整改措施,乙方整改不 的,应当根据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。 乙方不执行甲方各项规章制度,经甲方警告无效的,甲方有权解除劳务分包合同,乙方应无条件退出现场,并自行承担所有损失。7、乙方自备使用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可使用。8、甲方应对施工现场的重点部位及危险部位进行有效的处理及防护,为乙方提供安全的施工环境。9、乙方针对危险部位及安全隐患提出的合理建议,甲方应采纳并进行处理。二、乙方的权利、责任和义务:1、应严格遵

46、守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度,对进入施工现场所有人员,做好安全教育。2、乙方应根据甲方制定的安全施工方案及安全技术交底进行施工。3、乙方应维护甲方的声誉、利益,按照建筑业安全作业规程和标准自觉消除一般事故隐患,对施工现场存在的重大安全隐患向甲方提出相应处理建议,防止伤亡及其他事故的发生。4、乙方必须设专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方的安全管理工作。5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题,不允许充当劳务队（班组）的保护伞.6、乙方在工人入场一周内应向甲方提供进场人员,不得缺人、漏人。7、如果乙方职发生因工伤亡事故,乙方应直接负责伤亡者

47、家属的接待善后工作,因此发生的费用由乙方先行支付,待事故调查清楚后由责任方支付。乙方应当为职缴纳伤保险,如乙方未依法为职办理工伤保险,则应对伤亡事故承担全部责任。8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度,不得违章作业,乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。9、爱护、保护各种施工现场安全防护设施、设备、警示标志及器具,并做到使用的劳动保护用品符合规定的要求。10、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查,遵章守纪,杜绝三违现象的发生。11、乙方自备使用的施工机械、设备必须要有设备编号、检测报告、合格证,操作者上岗证及检查维修记录。对机械设备现场要有专人管理,做到经常检查,发现问题及时整改。12、针对每天的不同工作环境、对象、工种,由班组长