2022年吉林省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx

《2022年吉林省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx（105页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年吉林省监理工程师建设工程监理案例分析（交通）考试题库及答案简答题1 .某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目。施工单位进场后进行施工准备 工作,开前向监理方提交了该工程的施工组织设计和基础施工方案。监理工程 师审核后,分析了基础施工方案可能出现的问题及其后果,提出了修改建议,然后 以书面形式回复施工单位并报业主。【问题】（3）施工单位坚持按原施工方案 进行施工,施工质量明显不符合规范要求,现场出现不安全现象。此时,监理工程 师应如何行使权力和处理问题?答案:2 .暂无试题,最近更新答案:3 .某工程建设项目的施工计划如下图1所示。在施工过程中,由于业主直接原因、 不可抗力因素和施工

2、单位原因对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如 下表1 （正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数）,网络计划的计划工期为8 4天。由于工作的持续时间的,网络计划的实际工期为89天,如图2所示。【问题】确定网络计划图1和图2的关键线路。丄G 32回工程计划工期图1网络计划图工作 代号虹 原因不可抗力 因素施工单位原因持续时间 延K延K或缩短天的 经济得失（元/天）A0202600B1012800C10一10600D2024500E02一20700F3205800G0202600H3025500合计108220丄G34回工程实际工期H34图2网络计划图答案:、图1的关键线路是BTCTETG或

3、TTTT;图2的关键 线路为BTCTFTH或TTTT。关键线路的确定方法,可利用已给出 的每个工作的最早开时间。因计划工期已给出,则以终点节为完成节点的工作, 其最迟完成时间等于计划工期。工作的最迟完成时间减去本工作的持续时间即为 该工作的最迟开始时间。如此按顺序从右向左逐个工作进行计算,即可得出每个 工作的最迟开始时间。已知计划工期等于计算工期,则工作的最迟开始时间与最 早开始时间相等的工作,其总时差为零,即为关键工作。从网络计划的起点节点到 终点节点全是关键工作组成的线路,即为关键线路。亦可利用其他方法,如标号法, 或找出网络计划的四条线路中总持续时间最长的线路即为关键线路。4 .某高速公

4、路的业主采用公开招标的方式选定了施工承包单位。在签订合同时, 业主为了确保承包人能履行合同义务与责任、保证工程质量,要求承包人支付 定比例的定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程 价款、工期和违约责任等均做出了具体约定。该项目中有一项互通立体交叉工程， 在施工合同履行时，因该互通立交工程与当地城市道路规划不一致，需要重新论 证该互通立交的设置，导致该工程停3个月。恢复施工后，由于该承包人施工 组织管理的失误,造成其进度计划中关键线路上的某项工作停15天。这两次 停，该承包人均在合同规定的时限内向监理工程师提交了索赔报告,并提交了 相关的证据资料及施工记录。【问题】1.定

5、金与预付款有何区别?答案:1.定金与预付款的区别:（1）目的不同定金的目的是为了证明合同的成 立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料、设备准备 的资金问题。（2）性质不同定金是合同担保形式,是法律行为;而预付款是 种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。（3）处理方式不同定金视合同履 行情况的不同而有不同的法律后果,即所谓定金罚则;而预付款无论合同履行情 况如何都应如数返还。5 .某工程项目的建设单位采用公路工程标准施工招标文件（2009年版）编 制招标文件,通过公开招标与某承包人签订了施工合同。工程招标时,招标人提 供的参考资料中标识的施工用砂料源地点距施工现场4km。

6、但是工程开后,经 检查发现该砂质量不符合要求,承包人只得从另距工地20km的供砂点采购。而在个关键工作面上又发生了 4项临时停工事件:事件1 ： 5月20日至5月2 6日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障;事件2:计划于5月24日交给 承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人;事件3： 6月7日至6月12日 施工现场下了罕见特大暴雨;事件4： 6月11日至6月14日该地区突然供电全 面中断（合同规定,承包人不需自备发电机）。【问题】1.通常情况下,承包人 的索赔要求成立的条件是什么?答案:1.承包人的索赔要求成立必须同时具备以下四个条件:与合同相比较, 已造成了实际的额外费用或工期损失;

7、造成费用增加或工期损失不是由于承包 人的过失引起的；造成费用增加或工期损失不是应由承包人承担的风险引起的; 承包人在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。6 .某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工 前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该进度计划已经监理 工程师批准。工程施工到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行 了 1个月。在施工过程中发生了如下事件。事件1： A,工作施工半个月发现业 主提供的设计文件不准确,经监理工程师与业主协商确认,对原设计进行变更, 设计变更后工程量没有增加,但承包人提出以下索赔:设计变更

8、使A,工作施工 时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。事件2:工程施工到第6个 月,遭受飓风袭击,造成相应损失,承包人及时向监理工程师提出费用索赔和 期索赔申请,经监理工程师审核的内容如下:（1）部分已完工程遭受不同程度 破坏,费用损失30万元。（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备（承包人供应）损坏,造成损失1万元。（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝费2万元。（4）施工现 场承包人使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏, 修复费用1万元。（5）因灾害造成施工现场停0. 5个月,索赔工期0. 5个月。（6

9、）灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。事件3： A3工作施工过程中, 由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝和 机械闲置费用4万元（经监理工程师查证）。【问题】2.指出事件1中承包人的 索赔是否成立,并说明理由。t1L111aAi* 1a（B,施匸网络进度计划（时同单位:月）答案:2.工期索赔成立。因设计资料不准确属业主的风险,且A,工作是关键 作。7 .某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量 控制点与旁站部位。1承包单位为抢进度,在完成钢筋工程后马上派质检员到监

10、 理工程师办公室请负责该项目的专业监理工程师进行隐蔽工程验收。该监理工程 师立即到现场进行检查,发现钢筋焊接接头、钢筋间距和保护层等方面不符合设 计和规范要求,随即口头指示承包人整改。【问题】Q）如此进行隐蔽工程验收, 在程序上有何不妥?正确的程序是什么? 答案:1 (1)如此进行隐蔽工程验收不妥。正确的验收程序为:隐蔽工程结束后, 承包人先自检,自检合格后,填写报验申请表,并附相关证明材料,报监理机构;监 理工程师收到报验申请表后先审查质量证明资料,并在合同约定时间内到场检查, 承包人的专职质检员及相关人员应随同一起到场;检查合格,在报验申请表及检 查单上签字确认,进行下道工序;否则,签发停

11、整改通知书,要求承包人返整 改。8 .某公路工程项目,工程量清单中的土方开挖数量为?50000m3,岩石分类为软石、 次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。【问题】3、如果 工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大,承包人能否得到额外 费用赔偿?为什么?答案:3、不能得到额外费用赔偿。因为合同条件规定,承包人在投标时已对施工 现场进行了勘察,承包人考察现场后已对每一单价作出了详尽分析,应该自己承 担在报价时单价计算不准确的风险,其额外赔偿无效。9 .某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业 为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良

12、。为保证工程施工质量，防止沥青路 面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接 缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混 合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作:1选用经 试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开前进行试验段铺筑； 2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和 中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理 安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量;4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机

13、的间距, 以保证接缝的相关要求;5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路 机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后 摊铺部分完成,立即骑缝碾压，以除缝迹,并对接缝作了严格控制。【问题】1、施 准备中,控制石料除了规格和试验外,堆放应注意哪几点?答案:1、石料应分类堆放;石料堆放场地最好作硬化处理;石料堆放场地四周 做好排水。10 .某高速公路工程,第五合同段由A公司中标承包施工。合同总价为6500万元, 其中路基工程2300万元,签协议时,业主要A公司将路基工程中某段800万元 工程分包给B公司施工。开工前A公司将一座分离式立交桥D桥的20m跨径空心

14、板预制分包给C公司施工。施工中出现以下问题:（1）A公司延迟进场2个月, 且施工时机械设备不足使工程延误128天；（2）D桥施工时,因桥下净空不足, 业主据此下发变更令将跨径变更为21.5m,并由承包人作变更设计。通车后空心 板出现很宽裂缝、经检査鉴定设计错误。A公司承包人提出如下意见:（1）B公 司是按业主指令进行分包的“指令分包商”，A公司不承担任何责任;（2）D桥 是按业主变更令变更,由C公司作的变更设计,并报请监理工程师审查、批准。 因此,应分别由B公司承担65%的主要责任,监理工程师承担30%审査、把关的责 任,A公作为总承包人承担5%的管理责任。C公司施工的预制空心板,在次质 量检

15、查中对生产的批预制空心板进行全面检测,经检测,得出下表所示的统计量1234567质載紘统翻翻踱预留牛侧向弯曲104832010550C公司对预制空心板梁施工质量进行检测,具体检测指标和合格率如下:钢筋 强度100%；预埋件位置?5%;表面平整度78%;梁体长度85%;横坡80% ； 混凝土强度98%;7梁体断面尺寸93%。问题:1.业主可对承包人、指定分包 商、一般分包商发指示、发变更令吗? 2.B公司是“指定分包商”吗?可否免除 承包人的责任? 3.监理工程师承担什么责任? 4.监理工程师宜选择哪种方法来 分析存在的质量问题? 5.分析这些因素中的主要因素、次要因素和一般因素,以 利于进行质

16、量问题的整改。6.质量检测指标中,哪些属于基本要求项目,哪些属 于关键项目,哪些属于一般项目?判断各项检测指标的检测结果是否合格。答案:1.业主不能在施工中向承包人任意一方发指示、指令,业主与承包人之间 是聿等的合同关系。而只有监理工程师才能行使合同授予的权。“承包人应当 只从工程师（监理）处取得指示（指令）”“没有监理工程师的指令,承包人不 能进行任何变更。” 2. B公司不是“指定分包商”。指定分包商分包的项目应在 标书中巳明确了指定分包的项目,其工程款应在“暂定金额”中支付,而B公司 是承包人A公司签协议时明确在“路基工程”中的一部分分包工程,因此业主 的该项指令及下面业主的变更令均不符

17、合合同规定,业主应通过监理工程师下变 更令。指定分包商和一般分包商地位样,均应视为承包人的分包商,不因分包 免除承包人的任何责任。3.监理工程师不是施工承包合同的主体,尽管监理工程 师对变更设计进行了审查和批准,不能解除合同规定的承包人A公司的义务和责 任,承包人仍应对该部分工程负全部责任。4.:对本题特点,在几种质量控制的统计分析方法中,监理工程师应选择排列图的方法进行分析。5.列表统计出各项素有钢筋强度、表面平整、预埋件和表面缺陷。6.钢筋强度属于基本要求；混凝频率和累计频率。钙不创能效鯛%)弱力建（%）610552. 552. 575025. 077. 55侧向弯曲2010. 087.

18、51瞬踱105. 092. 5384. 096. 52撫件42. 098. 5431. 5100年十200100影响质量的主要因素有混凝土的强度和截面尺寸;次要因素有侧向弯曲;一般因土强度、梁体断面尺寸属于关键项目,合格率应不低于95%;预埋件位置、表面 平整度、梁体长度、横坡属于一般项目,合格率应不低于80%。钢筋强度100%、 梁体长度85%、横坡80%等三项检测结果合格。预埋件位置75%、表面 平整度78%、混凝土强度98%、梁体断面尺寸93%等四项检测结果不合格（说 明:分项工程中混凝土强度的合格率要么是100%,要么是,没有0100%之间的 合格率）。11 .某大型钢筋混凝土结构工程

19、由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理 工程师在该工程开前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量 控制点与旁站部位。2.承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提 交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师 经审查同意该批钢筋进场使用;但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验, 故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母 材不合格;经对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出 不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋 已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应

20、延长工期15天、补偿直接损失 48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监 理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。【问题】（2）承包人是否应承担质量 责任?为什么?答案:（2）承包人应承担质量责任,因为承包人购进了不合格材料。12 .某实行监理的工程,建设单位与总承包单位按有关规定签订了施工合同。总 承包单位按施工合同约定将某分项工程分包给某分包单位。施工过程中发生下列 事件:事件1：工程开前,总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸 有误,即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计 交底会,并向设计单位指出设计图纸中的错误,在会后整理会

21、议纪要。在工程定 位放线期间,总监理工程师指派专业监理工程师审查分包单位资格报审表及相关 資料,安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制 点。事件2:由建设单位负责采购的一批材料,因规格、型号与合同约定不符, 施工单位不予接收保管,建设单位要求项目监理机构协调处理。事件3:专业监 理工程师现场巡视时发现,总承包单位在某隐蔽工程施工时,未通知项目监理机 构验收即进行覆盖隐蔽。事件4:工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上 填写了工程竣工报验单,连同全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。 总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建 设单位

22、提交了竣工验收报告和质量评估报告,建设单位收到该报告后,即将工程 投入使用。【问题】5.分别指出事件4中总监理工程师、建设单位的不妥之处, 写出正确做法。答案:5. (1)事件4中，总监理工程师的不妥之处:认为施工过程均按要求进 行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估 报告。正确做法:在收到总承包单位报送的工程竣工报验单和全部竣工资料后， 总监理工程师应组织专业监理工程师,依据法律、法规、工程建设强制性标准、 设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行 竣工预验收。对存在的问题,应及时要求承包单位整改。整改完毕后由总监理工 程师签署工

23、程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估 报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字，而竣工验收报告是在竣 验收合格后,由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。(2) 事件4中，建设单位的不妥之处：收到竣工验收报告和质量评估报告后即将工程 投入使用。正确做法：建设单位收到竣工验收报告后,应组织勘察、设计、施工、 监理,质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,对工程进行验收。工程 经验收合格后方可投入使用。13 .某公路工程,建设单位通过公开招标方式,分别和甲施工单位、某监理单位 签订了施工合同和监理合同。该工程在实施过程中发生以下事件:事件1:甲施 工单

24、位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性, 要求项目监理机构审核该施工组织设计。施工组织设计经监理单位技术负责人审 核签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2:甲施工单位依据施 工合同的约定将深基坑开挖工程分包给乙施工单位,乙施工单位将其编制的深基 坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方 案。事件3:主体工程施工过程中,因不可抗力造成损失。甲施工单位按照合同 条款规定的程序及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料,要求 补偿的经济损失如下:（1）在建工程损失26万元。（2）施工单位受伤人员医 药费、补偿金4.5万元。（

25、3）施工机具损坏损失12万元。（4）施工机械闲置 施工人员窝损失5. 6万元。（5）工程清理、修复费用3. 5万元。事件4:甲 施工单位组织工程交预验收后，向项目监理机构提交了工程交报验单。项目 监理机构组织工程交工验收。【问题】1.指出事件1中的不妥之处,写出正确做 法。答案:1.事件1中的不妥之处及正确做法如下：（1） “甲施工单位将其编制的 施工组织设计报送建设单位”不妥。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织 设计报送监理单位。（2） “施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字”不 妥。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核批准。（3） “施工组织设 计经审核签字后,通过专业监理工

26、程师转交给甲施工单位”不妥。正确做法:施 组织设计经审核签字后,由项目监理机构报送建设单位。14 .某实施监理的工程,施工合同价为15000万元,合同工期为18个月,预付款 为合同价的20%,预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元, 直至扣完为止。保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。工程施工至第5个 月,监理工程师发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经检验分析,产 生裂缝是由于洒水保湿养护不到位所致,需要进行处理。为此,监理工程师下达 了监理通知单:“出现裂缝的混凝土工程暂按不合格工程处理,第3个月已付该 部分工程款在第5个月的工程款中扣回,在细微裂缝处理完成并经联合

27、验收合格 后的次月支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200万元,措施费为直 接工程费的5%、间接费费率为8%、利润率为4%、综合计税系数为3. 41%。施工单位委托一家具有相应資质的专业施工公司进行裂缝处理，处理费用为3. 8万元, 工作时间为10天。该工程施工到第6个月,施工单位提出补偿4. 8万元和10 天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款见下表:表37时间（月）1234567实际完成的进度款 （万元）2003005005006008008001.计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。2.写出项目监理机构对混凝 土工程出现微裂缝质量问题的处理程序。3.计算出现微

28、裂缝的混凝土工程的造 价。4.监理机构是否同意施工单位提出的补偿4. 8万元和延长10天工期的要求?为什么? 5.如果第5个月没有其他异常情况发生,计算该月份监理机构可签认 的工程款。6.施工单位按照监理通知单的要求执行,在第6个月将裂缝处理完 成并经工程建设三方联合验收合格,计算第?个月可签认的工程款。答案:1.计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。答案:前3个月的工程 款为:第 1 个月:200-200X5%=190 （万元）;第 2 个月:300-300X5%=28 5 （万元）;第3个月:500-500X5%=475 （万元）。2.写出项目监理机构对混 凝土工程出现微裂缝质量问题的

29、处理程序。答案:当发生工程质量问题时,监理 工程师应按照以下程序进行处理:（1）首先判断质量问题的严重程度,根据严 重程度分别进行处理。对可以通过返修或返工弥补的,可以签发监理通知单,要 求施工单位调查并编写质量问题调查报告,提出处理方案,填写监理通知回复单; 监理工程师审核后批复施工单位处理,必要时应经建设单位、设计单位的认可, 处理完毕进行验收。对需要加固补强的,或质量问题的存在影响下道工序施工的， 应签发工程暂时停工令，指令施工单位停止质量问题部位及其关联部位的施工。 必要时采取防护措施。同时,要求施工单位编写质量问题调查报告,由设计单位 提出处理方案,征得建设单位同意,批复施工单位处理

30、,处理完毕进行验收。（2） 审核、分析质量问题调查报告,判断和确定质量问题的产生原因。（3）在原因 分析的基础上,审核施工单位提出的质量问题处理方案，或者将设计单位提出的 处理方案以监理通知单的方式下达施工单位执行。（4）督促施工单位实施处理 方案,安排监理人员现场旁站、跟踪检查。（5）在质量问题处理完毕,施工单 位自检合格报验后,进行检查、鉴定和验收,并编写质量问题处理报告，报送建 设单位和监理单位。（6）对于下达暂时停工令的,签发复令,指令施工单位 复。3.计算出现微裂缝的混凝土工程的造价。答案:微裂缝的混凝土工程的造 价计算：直接工程费=200 （万元）措施费=200X5%=10 （万元

31、）直接费=200+ 10 = 210 （万元）间接费=。0义8%=16. 80 （万元）利润=226. 80X4%=9. 07 （万元）税金=（210 + 16. 80+9. 07） X3.41% = 8. 04 （万元）土建造价= 210+ 16.80+9.07+8.04 = 243.91 （万元）4.监理机构是否同意施工单位提出的补 偿4. 8万元和延长10天工期的要求?为什么?答案:不同意补偿。因为出现混 凝土微裂缝是施工单位养护不到位引起的。5.如果第5个月没有其他异常情况发 生,计算该月份监理机构可签认的工程款。答案:根据监理通知单的规定,第5 个月的工程款应暂时扣除微裂缝混凝土工程

32、的价款,故该月份监理机构可签认的 工程款为:600 X （1-5%） - 243. 91 =570 243. 91=326. 09 万元。6.施工单位 按照监理通知单的要求执行,在第6个月将裂缝处理完成并经工程建设三方联合 验收合格,计算第7个月可签认的工程款。答案:根据监理通知单的规定,第7个月的工程款：（800 + 243.91） X （1-5%） =991.71 万元。15.某高速公路项目,业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求 监理人在进驻施工现场前要熟悉相关資料,认真审核施工单位提交的有关文件、 资料等。开后，发生了以下事件：事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确 确定,

33、据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及 施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。 根据该工程的合同特点,监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如 下:（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质 量合格证书后,再提出计量申请报告。（2）监理工程师在接到计量申请报告后? 天内核实已完成的工程数量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供一切 便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作,监理工程师按 照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量工作结束后,监理工程师签发 计量证书。（3）乙方凭

34、质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。（4） 监理工程师审核申报材料,确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。（5）甲方 根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与 结算。同时,工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的 批准。事件2:施工到沥青路面时，因2合同段运输路面材料的道路被当地村民 挖断,为了工期不延误，材料只能从1合同快完工的一段路上运进2合同段。为 此,业主召集两合同段开会,要求1合同段调整施工安排,于8月30日前完成 该段施工。9月1日起,2合同段从该段路运进材料。1合同段至9月20日完 成该路段施工,致使2合同段工期延误,

35、1合同段该段路在交工后缺陷期未满已 发生破坏。问题:1.监理工程师应熟悉的主要资料有哪些? 2.监理工程师在承包 人进人施工现场到工程开这一阶段的工作重点是什么? 3.事件1中:（1）在 程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场监理 工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯实范围适当扩大,施工完 成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒 绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么?（2）工程施工过程中，乙 方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合 同价款应根据什么原则进行确定? 4.事件2中:（

36、1）业主做法是否妥当,为什么? （2）2合同段工期延误由谁负责,2合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?（3） 1合同段该段路被损坏应由谁负责由谁维修?答案:1.监理工程师应熟悉的主要资料有:监理人员应熟悉合同文件内容;了 解现场用地占有权和使用权的解决情况;核查设计图纸；复核定线数据;制 定监理程序;审查承包人的自检系统;落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。2.主要工作内容为:复核图纸和放样定线数据;审査承包人的施工 方案和施工组织设计文件;审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件; 审查承包人的材料源是否有效、可靠;审查承包人的主要施工机具、设备的 组织配套和技术性能报告;审查承

37、包人的人员（技术人员、工人）和施工机具 的到位情况;检查核实参与工程的各方为工程开的准备情况及审核承包人的 开报告。3.事件1中:（1）监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的, 其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求,也就是超出了工程合同约定的 程计量范围,所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师 认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内 容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。（2）本合同 变更价款的确定可按以下原则处理:合同中已有适用于变更工程价格的,按合 同已有的价格计算并确定变更合同价款;合同中含有类似变更工程价

38、格的,可 以参照类似价格确定变更合同价款;合同中没有适用或类似变更工程价格的， 由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主及承包人协商确定变更合同价 款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。4.事件2中:（1） 业主做法不符合合同规定。调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时 间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。 工程完工后应通过交工（或竣工）验收,才能交付使用。而1合同段该段路完成 施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。（2）2合同段工期延误不是该承包人 原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未 及时提供,

39、延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,2合同段可以要求索 赔。（3）1合同段该段路未经交工（或竣工）验收,提前使用，表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也 应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段,但维修费用由业主承担。16 .某公路工程,建设单位与施工单位签订了施工合同。该施工合同采用公路 工程标准施工招标文件合同条款。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所 示,各项工作均按最早开始时间安排,匀速进行。该工程实施过程中发生了如下 事件:事件1:施工准备完毕后,项目监理机构审查“工程开报审表”及相关 資料后认为,施工许可证已获政府主管部门批

40、准，征地拆迁工作满足工程进度需 要，施工单位现场管理人员已到位，但其他开条件尚不具备,总监理工程师不 予批准“工程开报审表”。事件2:施工单位按合同进度计划,向监理机构提 交了工程开报审表,经监理机构审批后,总监理工程师在施工合同约定的开 日期5天前向施工单位发出开通知。事件3:工程开工后第20天下班时刻, 项目监理机构确认,A、B工作已完成;C工作已完成6天的工作量;D工作已完 成5天的工作量;B工作未经监理人员验收的情况下,F工作已进行1天。【问 题】1.根据有关规定,该工程还应具备哪些开条件,总监理工程师方可批准“ 程开报审表”？端12H G 0 : ;小) F 9 E ”(3 I I

41、) I I .*4 1 C1 ? 0 9 D15 rlt能匸进度计划图（単位:天）答案:1.根据有关规定,该工程还应具备以下开条件,总监理工程师方可批准 “工程开报审表”：（1）施工组织设计已获总监理工程师批准;（2）施工机 具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;（3）进场道路及水、电、通信等 已满足开要求。17 .某高速公路设计车速!20km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业 为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路 面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接 缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的

42、运输、沥青混 合料的摊铺、沥青混合料的压实、 接缝的处理等方面,做了如下工作:1选用经 试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开前进行试验段铺筑; 2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和 中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度;3根据拌和站的产量、运距合理 安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量;4设置两台具有自动调节摊铺厚 度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距, 以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路 机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后 摊

43、铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。【问题】6、沥 青混凝土路面的碾压过程中,除了应严格控制碾压温度和碾压重叠宽度外,还应 注意哪些问题?答案:6、碾压进行中压路机运行应均匀,不得中途停留、转向或制动;也不能随 意改变碾压速度；不允许在新铺筑路面上停机加油、加水。18 .某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单位 签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的施工进度 计划,且进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕.设备安装单位按计划 将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1 /6的设备预埋螺栓位置偏 移过大,无法安装设

44、备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位 提出索赔要求。【问题】2、安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理? 答案:2、（1）监理工程师收到安装单位索赔通知书后,应及时审查索赔通知书 的内容、 查验安装单位的施工记录和证明材料,必要时监理工程师可要求安装单 位提交全部原始记录副本,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期。（2） 监理工程师应与业主和安装单位进行协商,以便确定所需追加的付款和（或）延 长的工期。若协商不能达成一致的,则由总监理工程师在查清有关情况和事实后 确定追加的付款和（或）延长的工期。（3）监理工程师在收到上述索赔通知书 或有关索赔的进步证明材料后的42天

45、内,将索赔处理结果报业主批准后答复 安装单位。19 .某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考 資料中提供的用砂地点距工地4km。但是开后,检查该砂质量不符合要求,承包 人只得从另距工地20km的供砂地点采购。而在个关键工作面上又发生了几 种原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出 现过的故障;应在5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日交给承包人;6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了 6月11日到6月14 日该地区的供电全面中断。【问题】（1）由于供砂增大运距,必然引起费用增加, 承包人经过仔细计算后,在业主指令下

46、达的第3天,向业主的造价工程师提交了 将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。作为一名监理工程师,你批准该项索赔 要求吗?为什么?答案:（1）因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准,原因是:承包人应对自 己就招标文件的解释负责;承包人应对自己报价的正确性与完备性负责;作 为一个有经验的承包人可以通过踏勘现场确认招标文件参考资料中提供的用砂 质量是否合格,若承包人没有通过现场踏勘发现用砂质量问题,其相关风险应由 承包人承担。20 .某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。 招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招 标信息网上发布。招标文件中规定：

47、投标担保可采用投标保证金或投标保函方式 担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。业主对招标 代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日 报上发布,且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后,共有12家 潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标 作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。 开标后发现:Q）A投标人的投标报价为8000万元,为最低投标价,经评审后 推荐其为中标候选人;（2） B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可 以降价5%； （3） C投标人提交的银行投标保函有效期为70天;（4） D投标人 投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的 印章；（5） E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方資质证书，但 没有联合体共同投标协议书；（6） F投标人的投标报价最高，故F投标人在开 标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩 期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%。【问题】4.该 项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?答案:4. (1)该项目应自中标通知书发出后30日内