2022年春武汉理工大学《建设工程合同管理(新)》在线练习题库.docx

《2022年春武汉理工大学《建设工程合同管理(新)》在线练习题库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年春武汉理工大学《建设工程合同管理(新)》在线练习题库.docx（98页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。.民法.担保法.建筑法.反不正当竞争法.合同法2,在实际工程中与合同相关的资料面广量大,形式多样,主要有（）,合同资料.合同分析资料,工程实施中产生的各种资料.工程实施中各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报 表、报告、图片等.类似工程施工记录和参考资料3、建设工程施工合同（示范文本）（G-1999-0201）由（）组成。,协议书.招标文件.通用条款,专用条款.投标须知4,保修金的退还应（）。.遵守多退少补的原则.连本带息退还,只退本金.仅在工程保修期满后.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修

2、期任务后5,建设工程索赔的起因包括（）。.发包人不按合同支付工程.设计图纸、技术规范错误.地震.工程环境变化.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡6,有关建设工程合同谈判中,说法正确的是（）。.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工 期.对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发 包人验收,并从该批验收时起开始算该部分的维修期.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保 留由于工程变更、恶劣的气候影响,以及作为个有经验的承包人也无法预料的工程施工过 程中条

3、件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回 保函7、属于评标报告的内容有（）.基本情况和数据表.评标委员会成员名单.开标记录,废标情况说明,施工组织设计的编制8、建设工程合同交底的内容包括（）。.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行合同交底”，组织大家学习 合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程

4、师、承包人沟通，召开协调会议， 落实各种安排.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释9,下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）.纯单价合同.成本加酬金合同.有偿合同.分包合同.总价合同10、仲裁条款包括仲裁（）.所依据的法律.地点.结果的约束.委员会的组成.方式和程序二、单选（共计75分,每题2.5分）11、建设工程合同分析的内容不包括（）。.合同的执行情况.合同的法律基础.索赔程序和争执的解决.违约责任12、按照承包工程计价方式分类,有（）。.单价合同.单位工程施工承包合同.目标合同.工程管理合同13、建设工程合同的

5、订立一般情况下应采取（）的方式。.招标投标.投标招标.协议14、建设合同按承包工程计价方式可分为（）.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同 .总价合同、单价合同、成本加酬金合同15、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。.仲裁.调解.诉讼.协商16、在大型国际建筑工程中,当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。.协商.调解.非诉讼纠纷解决程序.诉讼17、评标报告内容不包括（）。.确定评标办法.开标记录评标标准.经评审的价格或者评分比较览表18、合同条文有

6、二义性（）。,视为合同废止.属于合同错误,视为合同变更.属于合同笔误19, I系列合同条件中系列是关于（）。.发包人与承包人之间的合约文件.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件.建筑师行业所用的文件20、定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币, 定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的（）.30%.25%.20%.10%21、以下不属于施工合同文件组成的是（）.合同协议书.投标须知.合同通用条款.工程报价单22、由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达成补充协议, 则该部分费用

7、应有（）.权利人承担.履行义务人承担.双方平均分担.权利人承担主要费用,义务人负担连带责任23、开标地点为（）.当地政府的招投标办.招标人所在地.招标人与投标人商议的地点.招标文件中确定的地点24、建设合同按承包工程计价方式可分为（）.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同 .总价合同、单价合同、成本加酬金合同25、信息管理指的是（）的合理组织和控制。.信息存档和处理.信息处理和交流.信息收集和存贮,信息传输26、下列选项中,（）不属于不可抗力的范畴。.政府法律修改.火

8、山爆发.罢.盗窃27、评标报告内容不包括（）。,确定评标办法.开标记录.经评审的价格或者评分比较览表.评标标准28、投标保证金的数额一般为投标价的（）。.2%.3%.5%.10%29、I合同文件的主要计价方式有（）。.总价合同、单价合同及成本加酬金合同.总价、成本补偿合同及最高限定价格法.施工条件合同、永久设备和设计建造合同.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同30、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是（）.验收方法,竣工验收.分部分项工程验收.单位工程验收31、在N合同中工程师代表的是（）.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益.承包人的利益.不代表任何一方的利益32、施工总承包合

9、同的协议书内容不包括（）,工程概况.组成合同的文件.材料设备供应.合同价款33、合同中当事人约定了违约金,也约定了定金.合同履行过程中发生违约后,（）。,未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任34、下列有关招标时限的规定错误的是（）。.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于20日.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日,招标人对已发出的招标文件进行必要的

10、澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截 止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在 投标有效期结束日前20个工作日内确定35、I合同文件的主要计价方式有（）。.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 .总价合同、单价合同及成本加酬金合同 ,施工条件合同、永久设备和设计建造合同 目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同36、依据合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受 货物时,遇价格上涨,应（.按原价格执行.按新价格执行.按原价和新价的平均价执行.按市场价执行37,如果解决施工

11、合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向（）申请撤销裁决。,人民法院,政府的建设行政主管部门.上级仲裁委员会,质量监督机构38、在N合同中工程师代表的是（）。.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益,承包人的利益,不代表任何一方的利益39、II代表的是最具权威的（）组织。,发包人.承包人,咨询工程师,建筑师40、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。.仲裁 .调解 ,诉讼 .协商倒计时01:39:53答题卡 、多选12345678910二、单选111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 建设工

12、程合同管理 （新）一作业一、多选（共计25分,每题2.5分,每题答案完全样得满分,少选、多选、错选均不得分。）1、仲裁条款包括仲裁（）.所依据的法律,地点.结果的约束,委员会的组成.方式和程序2、建设工程施工合同（示范文本）（G-1999-0201）由（）组成。,协议书.招标文件.通用条款.专用条款.投标须知3、保修金的退还应（）。.遵守多退少补的原则.连本带息退还,只退本金.仅在工程保修期满后.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后4、属于评标报告的内容有（）.基本情况和数据表.评标委员会成员名单.开标记录.废标情况说明.施工组织设计的编制5,下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合

13、同有（）.纯单价合同.成本加酬金合同.有偿合同.分包合同.总价合同6、建设工程合同交底的内容包括（）。.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”,组织大家学习 合同和合同总体分析结果,对合同的主要内容作出解释和说明.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师,在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议， 落实各种安排.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释7、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）。.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己

14、最终确定工 期.对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发 包人验收,并从该批验收时起开始算该部分的维修期.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保 留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为个有经验的承包人也无法预料的工程施工过 程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回 保函8、建设工程索赔的起因包括（）。.发包人不按合同支付工程.设计图纸

15、、技术规范错误.地震.工程环境变化.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡9,禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。,民法,担保法.建筑法.反不正当竞争法.合同法10、在实际工程中与合同相关的资料面广量大,形式多样,主要有（）.合同资料.合同分析资料.工程实施中产生的各种资料.工程实施中各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报 表、报告、图片等.类似工程施工记录和参考资料二、单选（共计75分,每题2.5分）11、下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（）.当事人协商一致，可以变更合同.合同变更是针对已经成立，但还

16、未生效的合同.合同变更包括合同主体和内容的改变.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债12、按照承包工程计价方式分类，有（）.单价合同.单位工程施工承包合同,目标合同.工程管理合同13、依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。 .约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金.约定违约金髙于造成的损失时，应当相应减少违约金.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿14、某承包商甲与某建材供应商订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别 交付水泥，但是,建材供应商却只向承包商乙履行,而没有向承包商丙履行，致使承包商丙 *

17、为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。,承包商乙、丙.承包商乙,承包商甲.承包商丙15、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。.选择合适的监理单位.确定监理的范围.监理报酬的计算.明确双方的权利和义务关系16、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（） ,同工地不同建筑之间流动.不同工地之间的流动.同一建筑不同建筑部位上流动.个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动17、在N合同中工程师代表的是（）.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益.承包人的利益,不代表任何一方的利益18、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议

18、的最终方式。.仲裁.调解.诉讼.协商19、施工总承包合同的协议书内容不包括（）.,工程概况.组成合同的文件.材料设备供应.合同价款20、评标报告内容不包括（）.确定评标办法.开标记录.经评审的价格或者评分比较览表.评标标准21、在大型国际建筑工程中,当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。.协商.调解.非诉讼纠纷解决程序.诉讼22、评标报告内容不包括（）.确定评标办法.开标记录,评标标准.经评审的价格或者评分比较览表23、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。.因合同文件引起的索赔.有关工程施工方案的索赔.关于价款方面的索赔.合同外索赔24、下列有关招标时限的规定错误的是（）。.依法必须进行招标的

19、项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于20日,自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截 止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定25、评标报告内容不包括（）,确定评标办法.开标记录.经评审的价格或者评分比较览表.评标标准26、建设工程总承包合同一股规定应以（）作为解决争议的最终方式。.仲裁.调解.诉讼.协商27、投标

20、保证金的数额一般为投标价的（） .2%.3%.5%.10%28、II代表的是最具权威的（）组织。.发包人.承包人.咨询工程师.建筑师29、按照承包工程计价方式分类,有（）。.单价合同.单位工程施工承包合同.目标合同.工程管理合同30、I系列合同条件中系列是关于（）。.发包人与承包人之间的合约文件.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件,建筑师行业所用的文件31、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向（）申请撤销裁决。.人民法院.政府的建设行政主管部门.上级仲裁委员会.质量监督机构32、下列有关施工合同文件解释顺序错误的是（）。.工

21、程量清单、图纸.合同专用条款、合同通用条款.合同协议书、中标通知书.投标书及其附件、预算书33、定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币, 定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的（）.30%.25%34、在N合同中工程师代表的是（）.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益.承包人的利益.不代表任何一方的利益35、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,（）.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师.承包人

22、应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师36、建筑法规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。.一般.先后.连带.共同37、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。.招标投标.投标,招标.协议38、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少（）日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。.15.20.30.1039、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方

23、赔偿违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任40、由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达成补充协议, 则该部分费用应有（）.权利人承担,履行义务人承担.双方平均分担.权利人承担主要费用,义务人负担连带责任倒计时01:39:50答题卡、多选12345678910二、单选111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 建设工程合同管理 （新）一作业一、多选（共计25分,每题2.5分,每题答案完全样得满分,少选、多选、错选均不得分。）1,在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样,主要

24、有（）.合同资料.合同分析资料.工程实施中产生的各种资料,工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报 表、报告、图片等.类似工程施工记录和参考资料2、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动,自己最终确定工 期.对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发 包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保 留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

25、 程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回3、建设工程索赔的起因包括（）。.发包人不按合同支付工程.设计图纸、技术规范错误.地震.工程环境变化.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作,施工过程中发生人员伤亡4、保修金的退还应（）.遵守多退少补的原则.连本带息退还,只退本金.仅在工程保修期满后.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后5、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）,纯单价合同.成本加酬金合

26、同.有偿合同,分包合同.总价合同6、建设工程施工合同（示范文本）（G-1999-0201）由（）组成。.协议书,招标文件.通用条款.专用条款.投标须知7、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。.民法,担保法.建筑法.反不正当竞争法.合同法8、仲裁条款包括仲裁（）.所依据的法律,地点.结果的约束.委员会的组成.方式和程序9、建设工程合同交底的内容包括（）。.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”,组织大家学习 合同和合同总体分析结果,对合同的主要内容作出解释和说明.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师,在合同实施前与其他相关的各方面

27、，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议， 落实各种安排,合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释10、属于评标报告的内容有（）.基本情况和数据表.评标委员会成员名单.开标记录.废标情况说明.施工组织设计的编制二、单选（共计75分,每题2.5分）11、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。.协商.调解.非诉讼纠纷解决程序.诉讼12、合同条文有二义性（）.视为合同废止.属于合同错误.视为合同变更.属于合同笔误13、合同解除后,合同中的（）条款仍然有效。.结算和清理.仲裁和诉讼.结算、清理、违约 .结算、仲裁、

28、违约14、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。.同工地不同建筑之间流动.不同工地之间的流动.同一建筑不同建筑部位上流动.个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动15、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少（）日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。.15.20.30.1016、I合同文件的主要计价方式有（）。.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 .总价合同、单价合同及成本加酬金合同 .施工条件合同、永久设备和设计建造合同 ,目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同17、由于当事人疏忽，合同的部分履

29、行费用负担约定不明确,事后又未能达成补充协议, 则该部分费用应有（）.权利人承担.履行义务人承担.双方平均分担.权利人承担主要费用,义务人负担连带责任18、建筑法规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。.一般.先后.连带.共同19、建设工程合同签订后，发包人给承包人定比例的预付款，一般为合同金额的（）.2% .5%20、将索赔分为单项索赔和总索赔是按照索赔（）分类的。.事件的影响.要求分类.所依据的理由,处理方式21、评标报告内容不包括（）。.确定评标办法.开标记录.评标标准.经评审的价格或者评分比较览表22、依据合同法关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是（） .约定违

30、约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿23、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是（）。.和解.协调.诉讼.调解24、投标人投标应当符合（）.基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标.能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低.满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准.能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准25、评标报告内容不包括（）。.确定评标办法.开标记录.评标标准.经评审的价格或者评分比较览表26、建设工程合同的订立一般情

31、况下应采取（）的方式。.招标投标.投标.招标.协议27、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。.仲裁.调解.诉讼.协商28、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。.因合同文件引起的索赔.有关工程施工方案的索赔关于价款方面的索赔.合同外索赔29、施工总承包合同的协议书内容不包括（）,工程概况.组成合同的文件.材料设备供应.合同价款30、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有（）。.控制面广.控制系统交叉性.控制的动态性.控制的严谨性31、某承包商甲与某建材供应商订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙分别 交付水泥,但是,建材供应商却只向承包商乙履行,而没有向承

32、包商丙履行,致使承包商丙 为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问,建材供应商应当向（）承担违约责任。.承包商乙、丙.承包商乙.承包商甲.承包商丙32、在N合同中工程师代表的是（）。.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益.承包人的利益.不代表任何一方的利益33、按照承包工程计价方式分类,有（）.单价合同.单位工程施工承包合同.目标合同.工程管理合同34、下列关于合同变更的有关表述中,正确的是（）。.当事人协商一致,可以变更合同.合同变更是针对己经成立，但还未生效的合同.合同变更包括合同主体和内容的改变.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债35、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有

33、（）。.控制面广.控制系统交叉性.控制的动态性,控制的严谨性36、依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受 货物时,遇价格上涨，应（）,按原价格执行.按新价格执行.按原价和新价的平均价执行.按市场价执行37、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向（）申请撤销裁决。,人民法院.政府的建设行政主管部门.上级仲裁委员会.质量监督机构38、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是（）.验收方法.竣工验收.分部分项工程验收.单位工程验收39、II代表的是最具权威的（）组织。.发包人.承包人.咨询工程师.建筑师40、按投标报价的程序,计算投标报价应在（）

34、。 .确定投标策略之后.确定施工方案之前.编制投标书后.确定施工方案之后倒计时01:39:50答题卡、多选12345678910二、单选111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 建设工程合同管理 （新）-作业一、多选（共计25分,每题2.5分,每题答案完全样得满分,少选、多选、错选均不得分。）1、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。.民法,担保法.建筑法.反不正当竞争法.合同法2,在实际工程中与合同相关的资料面广量大,形式多样,主要有（）,合同资料.合同分析资料.工程实施中产生的各种

35、资料.工程实施中各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报 表、报告、图片等.类似工程施工记录和参考资料3,建设工程合同交底的内容包括（）。.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行合同交底”，组织大家学习 合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议， 落实各种安排.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证.在合同实施过程中,必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释4、建设工程施工合同（示范文本）（G-1999-020

36、1）由（）组成。,协议书.招标文件.通用条款.专用条款.投标须知5、保修金的退还应（）.遵守多退少补的原则.连本带息退还,只退本金.仅在工程保修期满后.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后6、仲裁条款包括仲裁（）.所依据的法律.地点.结果的约束.委员会的组成.方式和程序7,有关建设工程合同谈判中,说法正确的是（）。.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工 期.对于单项工程较多的项目,承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发 包人验收,并从该批验收时起开始算该部分的维修期.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合

37、同文本明确承包人保 留由于工程变更、恶劣的气候影响,以及作为个有经验的承包人也无法预料的工程施工过 程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利,合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回 保函8、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）.纯单价合同.成本加酬金合同.有偿合同,分包合同.总价合同9、建设工程索赔的起因包括（）。.发包人不按合同支付工程.设计图纸、技术规范错误.地震.工程环境变化.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员

38、伤亡10、属于评标报告的内容有（）.基本情况和数据表.评标委员会成员名单.开标记录,废标情况说明.施工组织设计的编制二、单选（共计75分,每题2.5分）11、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。.选择合适的监理单位.确定监理的范围.监理报酬的计算,明确双方的权利和义务关系12、在N合同中工程师代表的是（）。.发包人的利益.发包人和承包人双方的利益.承包人的利益.不代表任何一方的利益13、在大型国际建筑工程中,当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。.协商.调解.非诉讼纠纷解决程序.诉讼14、依据合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受 货物时，遇价格上涨，应（）,按原

39、价格执行.按新价格执行.按原价和新价的平均价执行.按市场价执行15、II代表的是最具权威的（）组织。.发包人.承包人.咨询工程师.建筑师16、下列有关招标时限的规定错误的是（）。.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于20日.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截 止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作

40、日内确定17、评标报告内容不包括（）。.确定评标办法.开标记录.经评审的价格或者评分比较览表.评标标准18、按照承包工程计价方式分类,有（）.单价合同.单位工程施工承包合同.目标合同.工程管理合同19、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（） .同工地不同建筑之间流动,不同工地之间的流动.同一建筑不同建筑部位上流动,个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动20、建设合同按承包工程计价方式可分为（）.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合

41、同.总价合同、单价合同、成本加酬金合同21、建设工程合同签订后,发包人给承包人定比例的预付款,一般为合同金额的（）.2%.5%.10%.20%22、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。.协商.调解.非诉讼纠纷解决程序.诉讼23、以下不属于施工合同文件组成的是（）.合同协议书.投标须知.合同通用条款.工程报价单24、评标报告内容不包括（）.确定评标办法.开标记录.经评审的价格或者评分比较览表.评标标准25、将索赔分为单项索赔和总索赔是按照索赔（）分类的。,事件的影响.要求分类.所依据的理由.处理方式26、II代表的是最具权威的（）组织。.发包人.承包人.咨询工程师.建筑师27

42、、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。.仲裁.调解.诉讼.协商28、施工总承包合同的协议书内容不包括（）。,工程概况.组成合同的文件.材料设备供应,合同价款29、因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该（）。.不退定金.按设计费半支付.按全部设计费支付.不支付设计费30、开标地点为（） .当地政府的招投标办.招标人所在地.招标人与投标人商议的地点.招标文件中确定的地点31、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,（）.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人.承包人

43、应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师32、投标保证金的数额一般为投标价的（）。.2%.3%.5%.10%33、信息管理指的是（）的合理组织和控制。.信息存档和处理.信息处理和交流.信息收集和存贮,信息传输34、下列选项中,（）不属于不可抗力的范畴。.政府法律修改.火山爆发.罢.盗窃35、建筑法规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。.一般.先后.连带.共同36、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是（）。.和解.协调37、某承包商甲与某建材供应商订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙分别 交付水泥,但是,建材供应商却只向承包商乙履行,而没有向承包商内履行,致使承包商丙 为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。,承包商乙、丙.承包商乙.承包商甲.承包商丙38、建设合同按承包工程计价方式可分为（）.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同,固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同 .总价合同、单价合同、成本加酬金合同39、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。.选择合适的监理单位.确定监理的范围.监理报酬的计算.明确双方的权利和义务关系4