云南省2023年一级建造师之一建机电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

《云南省2023年一级建造师之一建机电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省2023年一级建造师之一建机电工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、云南省云南省 20232023 年一级建造师之一建机电工程实务考前年一级建造师之一建机电工程实务考前冲刺模拟试卷冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请（）。A.后续检定B.使用中检定C.周期检定D.仲裁检定【答案】C2、采用钢制标高基准点,安装标高基准点一般设置在设备基础的（）。A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近【答案】D3、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（）。A.卷筒允许钢丝绳缠绕厚度B.卷筒允许使用钢丝绳直径范围C.卷筒允许容纳的钢丝

2、绳工作长度的最大值D.卷筒允许容纳的钢丝绳总长度【答案】C4、按照合同中的任务内容来划分，属于委托合同的是（）。A.勘察设计合B.工程监理合同C.物资采购合同D.施工承包合同【答案】B5、参加工程施工质量验收的各方人员应具备（）。A.规定的知识B.规定的资格C.规定的条件D.规定的经验【答案】B6、设备及管道表面处理中，采用 St 级除锈的方法称为（）A.手工除锈B.喷射除锈C.抛射除锈D.酸洗除锈【答案】A7、下列焊接检验方法中，不属于非破坏性试验的是（）。A.弯曲试验B.渗透检测C.耐压试验D.泄露试验【答案】A8、下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。A.专线掉闸事故B.

3、电气火灾事故C.触电重伤事故D.电力系统停电【答案】C9、金属管道进行耐压试验时，严禁使试验温度接近金属的（）温度。A.平均试验B.设计试验C.塑性转变D.脆性转变【答案】D10、下列关于地锚设置要求中，不正确的是（）。A.地锚设置应按吊装施工方案的规定进行B.埋入式地锚基坑的前方坑深 2 倍的范围内不应有地沟C.埋入式地锚设置完成后对受力绳扣进行预拉紧D.地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录【答案】B11、发电机设备安装程序中，定、转子水压试验的紧后工序是（）。A.定子就位B.氢冷器安装C.穿转子D.整体气密性试验【答案】C12、关于压力容器归类的说法，正确的是（）。A.低压管壳式余热锅炉属于

4、I 类压力容器B.铁路油罐车属于 I 类压力容器C.中压搪玻璃容器属于类压力容器D.容器 80m3 球形容器属于类压力容器【答案】D13、下列风机盘管机组的参数，不是复试的参数是（）。A.噪声B.出口静压C.风量D.导热系数【答案】D14、在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是（）。A.门锁装置B.限速器C.安全钳D.缓冲器【答案】B15、下列电气设备安装，属于照明工程的是（）。A.电力变压器安装B.电动机安装C.单相插座安装D.电加热器安装【答案】C16、（2015 年真题）锅炉蒸汽管道的冲洗与吹洗范围，不包括（）A.减温水管系统B.过热器C.再热器D.凝汽器【答案】D17、压力试验过程中如发

5、现泄漏、异常响声等不正常情况，应停止试验并（），经修补处理后再按规定重新试验。A.关闭试压电源B.分析原因C.卸压D.确定缺陷位置【答案】C18、下列关于不锈钢板风管制作过程的说法，错误的是（）。A.连接法兰用镀锌角钢B.法兰与风管内侧满焊C.法兰与风管外侧点焊D.点焊间距不大于 150mm【答案】A19、自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的（）A.绝缘电阻B.额定电流C.击穿电压D.线路电阻【答案】A20、地锚设置和使用要求中，埋入式地锚基坑的前方，缆风绳受力方向坑深（）倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。A.2B.3C.3.5D.2.5【答案】D21、下列是电缆沟内电缆敷设的要求

6、，其中错误的是（）。A.电力电缆和控制电缆应配置在同一层支架上B.高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置C.交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上D.控制电缆在普通支架上，不宜超过 1 层；桥架上不宜超过 3 层 A 是不应配置在同一层支架上。正确的表述方法是：电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上【答案】A22、适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用（）制成。A.聚氨酯复合板材B.玻璃纤维复合板材C.无机玻璃钢板材D.酚醛复合板材【答案】D23、下列设备验收的内容中,不属于外观检查的是（）。A.管缆

7、布置B.润滑油脂C.加工表面D.涂漆【答案】B24、分项工程可由一个或若干个（）组成。A.子分项B.子项目C.检验批D.检查批【答案】C25、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。A.工业管道B.油气管道C.动力管道D.公用管道【答案】D26、开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。A.火灾探测器B.雨淋阀C.开式洒水喷头D.选择阀【答案】B27、室内消火栓系统在安装完成后，试射试验一般取有代表性的位置是（）。A.屋顶取两处B.首层取一处C.屋顶取一处和首层取两处D.屋顶取两处和首层取一处【答案】C28、锅炉、压力容器、起重

8、机械等特种设备的安装、改造、修理，必须由取得（）的单位进行。A.备案B.营业执照C.核准D.许可【答案】D29、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。A.工业管道B.油气管道C.动力管道D.公用管道【答案】D30、起重作业中平衡梁的选用不包括（）。A.设备的重量B.结构特点C.油缸行程D.现场环境要求【答案】C31、下列要求中，不属于配电柜基本要求的是（）。A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，再找平找正。B.柜体的接地应牢固、可靠，以确保安全。装有电器的可开启的柜门应以裸铜软线与金属柜体可靠连接C.基础型钢的安装垂直度、水平度允许偏差，位置偏差及不平行度，基础型钢顶部平面，

9、应符合规定D.机械联锁装置应采用钢丝【答案】D32、涉及结构安全的试件及有关材料，应按规定进行（）。A.现场检查验收B.抽样检查试验C.见证取样检测D.合格证件复核【答案】C33、下列费用中，不属于机械费的是（）。A.燃料费B.机械折旧费C.大修理费D.工具用具使用费【答案】D34、安装标高基准点一般设置在设备基础的（）。A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近【答案】D35、可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于 100mm 的镀锌钢管的建筑管道连接方法是（）。A.沟槽连接B.卡套式连接C.螺纹连接D.卡压连接【答案】A36、高压锅炉的汽包材料常用（）制造。A.碳素结

10、构钢B.低合金钢C.优质碳素钢D.特殊钢【答案】B37、分包工程的预验收应由（）负责组织。A.分包单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】B38、预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施，下列属于焊接工艺措施的是（）。A.合理选择焊缝尺寸和形状B.合理的焊接线能量C.预留收缩余量D.合理选择装配程序【答案】B39、下列关于起重吊装作业稳定性主要内容的表述中，属于吊装系统稳定性的是（）。A.起重机在额定工作参数下的稳定B.桅杆自身结构的稳定C.多机吊装的同步、协调D.设备或构件的整体稳定性【答案】C40、机电工程项目实施阶段的工作不包括（）。A.勘察B.设计C.建设准备D.环境影响评价【答

11、案】D41、按照起重机械分类标准，某台额定起重量为 3t 的小起重能力的桥式起重机属于的类别是（）。A.桥架型起重机B.流动式起重机C.轻小型起重设备D.臂架型起重机【答案】A42、在（）情况下，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，开关断开的动作必须通过安全电路来完成。A.无控制电压B.电路接地的故障C.过载D.控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作【答案】D43、下列列入项目部 A 类工作计量器具的是（）。A.焊接检验尺B.接地电阻测试仪C.万用表D.压力表【答案】B44、按国家计量局计量器具分类管理办法的范围划分，施工企业在用的 C 类计量器具是（）。A.接地电阻测量仪B.万用表C.5

12、m 以上卷尺D.样板【答案】D45、施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源（）。A.发生停电故障B.遭到外力破坏C.误入市政电网D.发生用电火灾【答案】C46、电动机的保护接地线必须连接可靠，铜芯接地线的截面不小于（）。A.1.5mm2B.2.5mm2C.4.0mm2D.6.0mm2【答案】C47、室内埋地排水管的灌水试验，灌至不低于底层卫生洁具的上边缘，灌水到满水（），水面下降后再灌满观察 5 分钟，液面不降、接口无渗漏为合格。A.15minB.1hC.8hD.24h【答案】A48、下列关于温度取源部件的安装，说法错误的是（）。A.在设备制造的同时安

13、装B.如果需在焊缝上开孔，应打磨平滑C.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直D.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交【答案】B49、下列属于企业 C 类计量器具的是（）。A.卡尺B.塞尺C.钢直尺D.温度计【答案】C50、工业安装工程中，单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、从系统功能分，电梯通常由曳引系统、导向系统、（）、驱动系统、安全保护系统等系统构成。A.电力系统B.控制系统C.轿厢系统D

14、.门系统E.重量平衡系统【答案】BCD2、建筑管道的安装工程中，当镀锌钢管管径大于 DN100 时，可采用（）连接。A.承插B.热熔连接C.法兰D.沟槽E.焊接【答案】CD3、下列施工组织设计中，属于按编制阶段分类的是（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.专项工程施工组织设计D.施工组织设计纲要E.标后施工组织设计【答案】D4、压缩机（单机）在空气负荷试运行后，正确的做法有（）。A.排除气路和气罐中剩余压力B.排除进气管及冷凝器的空气C.清洗油过滤器和更换润滑油D.排除气缸及管路中的冷凝液E.检查曲轴箱应在停机 5min 后【答案】ACD5、建筑安装工程检验批主控项目有（）。A.

15、对卫生.环境保护有较大影响的检验项目B.确定该检验批主要性能的项目C.无法定量采用定性的项目D.管道的压力试验E.保证安全和使用功能的重要检验项目【答案】BD6、正确的电缆直埋敷设做法有（）。A.穿越农田时埋深应不小于 0.7mB.铠装电缆的金属外皮接地电阻不得大于 10C.中间接头盒外面要有铸铁保护盒D.穿越公路保护管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍E.电缆可平行敷设在管道的上方【答案】BCD7、酚醛复合风管适用于（）。A.低、中压空调系统B.潮湿环境C.高压及洁净空调系统D.酸碱性环境E.防排烟系统【答案】AB8、有关民用建筑的室内排水管道施工技术要求，正确的是（）。A.楼层高度4m，立

16、管可安装 1 个固定件B.排水通气管可与风道连接C.排水通气管应高出屋面 600mmD.高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管E.排水管的伸缩节间距不得大于 3m【答案】AD9、设备深基础包括（）。A.扩展基础B.联合基础C.独立基础D.桩基础E.沉井基础【答案】D10、关于多联机组的制冷剂管道及管件安装要求，正确的有（）。A.制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于 2.5 倍管道直径B.最大外径与最小外径之差不应大于 0.08 倍管道直径，且不应使用焊接弯管及皱褶弯管C.制冷剂管道的分支管应按介质流向弯成 90与主管连接D.采用对接焊接的铜管管道错边量不应大于 0.2 倍壁厚E

17、.采用承插钎焊连接的铜管承口应迎着介质流动方向【答案】BC11、空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()A.空气温度B.相对湿度C.气流速度D.噪声E.空气含氧量【答案】ABCD12、机电工程施工索赔的起因包括（）。A.不可抗力因素B.工程环境变化C.合同变更D.合同条文齐全E.合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任【答案】ABC13、下列测量管道的安装，正确的有（）。A.测量管道水平敷设时，有 1:101:100 的坡度B.在管道的集气处安装排气装置，在集液处安装排液装置C.测量管道与工艺管道距离不得小于 150mmD.测量管道与高温设备连接应采取热膨胀补偿措施E.薄壁测量管

18、道严禁使用钢印作标识【答案】ABD14、材料采购合同的履行环节包括（）、产品的质量检验等。A.产品的交付B.交货检验的依据C.产品数量的验收D.采购合同的变更E.货物运距、运输方法【答案】ABCD15、验收程序通常为（）和工程移交等阶段。A.验收受理B.现场调查C.现场检查D.现场验收E.结论评定【答案】ACD16、下列设施中，属于线路相关设施保护范围的有（）。A.互感器B.避雷针C.断路器D.绝缘子E.变压器【答案】AC17、自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。A.湿式系统B.雨淋系统C.水幕系统D.水喷雾系统E.自动启闭系统【答案】BCD18、在施工过程中油浸变压器突然出现火苗，现场

19、施工人员不应采用（）灭火器。A.高压水B.干粉C.泡沫D.气体E.雨喷淋【答案】AC19、热力管道补偿器竖直安装时，表述正确的选项是（）。A.管道输送热水介质，补偿器的最高点安装放气阀B.管道输送热水介质，补偿器的最低点安装放水阀C.管道输送热水介质，补偿器的最高点安装放水阀D.管道输送热水介质，补偿器的最低点安装放气阀E.管道输送蒸汽介质，补偿器的最低点安装放水阀【答案】AB20、目前国内常规主力电站机组容量为（）。A.50MWB.125MWC.300MW（330MW）D.600MW（660MW）E.1000MW【答案】D大题（共大题（共 1010 题）题）一、（2014 年真题）为响应国家

20、“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产 1000 吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产 1000 吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产 4000 吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产 8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以 PC 承包形式分别招投标。最终 A、B、C 公司分别承担了三种不同类型的工程，C 公司还同时承担了全厂 110KV 变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100 吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事

21、件 1：A 公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件 2：B 公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期 5 天，并发生窝工费及其他费用 5 万元；150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工 4天，发生窝工费 2 万元；因大暴雨成灾停工 3 天；设备安装工程量经核实增加费用 4 万元；因材料涨价，增加费用 20 万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用 16 万元。事件 3：C 公司完成 1

22、10KV 变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行 12 小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件 4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件 2 中 B 公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.“因设备交付延期，延误工期 5 天，并发生窝工费及其他费用 5万元”不能索赔，因为是 PC 合同，施工单位负责采购设备。“150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工 4 天，发生窝工费2 万元”，可以索赔工期和费用，因为 100 吨以上大型吊车及其操作司机由建

23、设单位提供。因大暴雨成灾停工 3 天，属于不可抗力，工期可以索赔。设备安装工程量经复核增加费用 4 万元，可以索赔。因材料涨价，增加费用 20万元，不可以索赔。非标准件制作安装因设计变更增加费用 16 万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22 万；可索赔工期为：4+3=7 天二、（2011 年真题）A 公司以 EPC 交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5 亿美元，合同约定总工期 36 个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月 10 日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一

24、天，业主需支付双倍利息给 A 公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A 公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误 30 天，直接经济损失 30 万美元。（2)原材料涨价，增加费用 150 万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误 5 天，共计增加劳务工工资 50 万美元。（4)美元贬值，损失人民币 1200 万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期 5 天，经济损失（含利息）40 万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加 50 万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失 20 万美元，工期拖延 10

25、天。中央空调接地极施工时，A 公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】4.施工单位用角钢接地极，业主要求用铜棒，是否合理，说明理由。如果协商，应如何处理？【答案】4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准或规范）。处理方法:双方协调继续按 A 公司方案施工，按业主要求施工，业主应当补材料差价及其他损失。三、【背景资料】某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机

26、电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件：事件 1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。事件 2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。事件 3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第 20 天向监理工程师提出变更价格的报告。事件 4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。【问题】1事件 1 中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求

27、?说明理由。2事件 2 中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说明正确的做法。3事件 3 中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。4合同风险主要有哪些?合同风险的防范主要有哪些方面?事件 4 中是运用哪方面来预防风险的?【答案】1事件 1 中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。2事件 2 中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提

28、出合同变更指令。3监理工程师不会批准该变更价款报告。理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的 14d 内提出。4合同风险主要有材料设备风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、自然环境风险和经济风险。合同风险的防范主要包括：预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。事件 4 中该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。四、某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程项目。施工单位及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中出现以下情况：情况 1：项目部按工业安装工程质量验收评定项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装

29、工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。情况 2：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。情况 3：项目部安装完成后，向建设单位要求办理交工验收手续，建设单位以不符合保修期限。该工程生产线在正常运行 4 年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。【问题】1.按质量验收评定规定，指出情况 1 中所列项目哪些属于单位工程？哪些属于分部工程和分项工程？2.技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确？简述理由。3.该工程验收

30、必须符合哪些规定？4.该工程中设备安装、电气管线、给排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限分别是多少?【答案】1.按质量验收评定规定，连铸安装工程属于单位工程，机械设备安装工程属于分部工程，电气安装工程属于分部工程，自动化仪表安装工程属于分部工程，蒸汽排风机安装工程属于分项工程。2.技术人员对班组施工方案交底的内容不正确。理由：施工方案交底的主要内容是该工程的施工工艺（顺序）、技术要求、操作方法、要领、质量控制、安全措施。3.该工程验收必须符合的规定：达到合同确定的工程质量标准：单位工程达到竣工验收的合格标准；单项工程达到使用条件（或满足生产要求)；建设项目能满足建成投入使用（或生产的各项要求

31、）。4.该工程中设备安装工程最低保修期为 2 年；电气管线工程最低保修期为 2 年；给水排水管道工程最低保修期为 2 年；供热和供冷系统最低保修期为两个供暖期或两个供冷期。五、（2010 年真题）某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到 10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：（1）根据工程内容安排各专业的施工顺序。（2）根据本工程的特点分析紧急状态并

32、制订应急预案。（3）制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重 50t，安装高度 1.2m，拟采用 90t 汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下 90t 汽车吊吊装能力为 52t。（4）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过 6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。（5）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高 20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防

33、爆孔作为透气孔，并采用 36V 安全行灯作为内部照明。【问题】1.安排本工程的施工顺序。4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题【答案】1.球磨机安装其他辅机安装煤粉仓制作安装非标管道制作安装电气及自动化仪表安装保温无负荷调试。4.（1）每组垫铁总数不得超过 5 块；（2）最薄的一块垫铁应放在中间；（3）垫铁之间应点焊牢固；（4）垫铁不得与设备底座点焊六、某企业通过国际项目投标，中标了非洲某国一条管道施工项目。管道长度为36km，所处环境为干旱沙漠和戈壁地区。国内管理团队针对国外的项目合同风险进行分析，特别是针对政治风险防范和财经风险防范进行分析，采取防范措施规避风险。管道施工过程中针对大管道大

34、多采用焊接方式进行连接。项目部编制了施工方案。针对高强度合金钢的某段管道焊接容易产生延迟裂纹的问题，技术人员分析产生延迟裂纹与焊缝含扩散氢、接头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备有关，是三个因素中的某一因素与其相互作用的结果。技术人员采取了防止产生延迟裂纹的措施，效果明显。管道中转站有一大型升压设备是工程中的重要设备，需要国外某企业专门制造。项目部派出专业人员进行现场监造。监造中根据设备监造的分类，设置监督控制点，同时为避免升压设备出现质量事故，监造工程师进行了质量保证体系的技术文件审核。管道安装完成后，由于现场条件不允许进行液压和气压试验，经设计单位和建设单位同意，采取了代替

35、现场压力试验的方法，最终试验合格，通过验收。问题：1.政治风险防范主要指那些方面？有什么防范措施？2.针对高强度合金钢管道焊接容易产生延迟裂纹防止措施有哪些？3.代替现场压力试验的方法应如何进行？4.监造师审核质量保证体系的技术文件包括哪些？【答案】1.政治风险主要指项目所在国政局动荡、战争、汇兑限制和政府违约。防范措施：特许权协议必须得到东道国政府的正式批准，并对项目付款义务提供担保。向国家出口信用保险公司投保政治保险。2.防止产生延迟裂纹的措施:1）应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理措施外，尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺，必要时打磨焊缝余高。2）对容易产生焊接延迟裂纹的钢材，

36、焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时，应在焊后立即均匀加热至 200350，并保温缓冷。3.【答案】现场条件不允许进行液压和气压试验时,经过设计和建设单位同意,可同时采用下列方法代替现场压力试验。（1）所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行 100%射线检测和 100%超声检测。（2）除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝（包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝）应进行 100%渗透检测或 100%磁粉检测。（3）由设计单位进行管道系统的柔性分析。（4）管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验,试验要求应在设计文件中明确规定。（5）未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封

37、部位,可在生产车间配备相应的预保压密封夹具进行车间试压。4.审核质量保证体系的技术文件包括：（1）监造过程相关的质量保证文件，如手册或大纲，包括主要程序清单；（2）设备加工过程中不合格品及其纠正措施控制程序；（3）监造记录、检查监督员工作定期报表等。七、【背景资料】某工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主钢筋作为防雷引下线，与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层，变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和

38、抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。【问题】防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和电气设备连接有哪些要求？【答案】（1）防雷引下线与接地装置连接方式还应有：螺栓连接；防雷接地引下线与接闪器连接方式还应有：卡接器连接。（2）可采用降阻剂、

39、换土和接地模块来降低接地电阻。（3）SPD 保护器接地线的要求如下：1）SPD 的接线形式应符合设计要求；2）接地导线的位置不宜靠近出线位置；3）SPD 的连接导线应平直、足够短，且不宜大于 0.5m。（4）金属柔性导管安装技术要求如下：1）金属柔性导管在动力工程中不宜大于 0.8m；2）金属柔性导管在照明工程中不宜大于1.2m；3）金属柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头；4）金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。八、（2015 年真题）某机电公司承接一地铁机电工程（4 站 4 区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共 16 个月，工程范围包括通风与空调，给排水及消防

40、水，动力照明，环境与设备监控系统等。工程各站设置 3 台制冷机组，单台机组重量为 5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装 6 台大型风机。空调冷冻，冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的 3 台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度，质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。【问题】1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分

41、为哪几类？【答案】1.根据施工现场作业特点，应进行重点风险识别的作业有：新技术综合管道支吊架安装作业，焊接作业，起重吊装作业应急预案的主要内容有：综合应急预案；专项应急预案；现场处置方案。九、（2015 年真题）某机电公司承接一地铁机电工程（4 站 4 区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共 16 个月，工程范围包括通风与空调，给排水及消防水，动力照明，环境与设备监控系统等。工程各站设置 3 台制冷机组，单台机组重量为 5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装 6 台大型风机。空调冷冻，冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的 3 台冷却塔

42、按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。【问题】4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求？说明理由？塔体安装还应符合哪些要求？【答案】4.本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求。理由：冷却塔安装位置符合设计要求，进风侧距离建筑物应大于 1000mm。塔体安装还应符合的要求是：安装应水平，各台冷却塔水面高度应一致。一十、在机电工程项目公开招标中，有 A、B、C、D、E、F、G、H 等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以 A 施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为 A 安装单位有资格参加评标。评标委员会由 5

43、 人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任 1 人、建设单位代表 1 人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家 3 人。评标时发现，B 施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；D 施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F 施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H 施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。（该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字）建设单位最终确定 G 施工单位中标，并按照建设工程施工合同（示范文本）与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试

44、阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后 48 小时内，G 施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失 150 万元；总价值 100 万元的待安装设备彻底报废；G 施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计 15 万元，租赁的施工设备损坏赔偿 10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值 25 万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后 G 施工单位停工 5 天，造成其他施工机械闲置损失 2 万元以及必要的管理、保卫人员费用支出 1 万元，并预计工程所需清理、修复费用 200 万元。损失情况经项目监理机构审核属实。【问题】1在施工招标资格预审中，监理单位认为 A 施工单位有资格参加投标是否正确

45、?说明理由。2指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3判别 B、D、F、H 四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。4安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和 G 施工单位应各自承担哪些损失或费用。（不考虑保险因素）【答案】1正确。招投标法规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。2.（1）建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。（2）至少有 4 人是技术、经济专家。3（1）B 施工单位

46、的投标不是有效标。投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。（2）D 施工单位的投标是有效标。细微偏差修正后仍属于有效标。（3）F 施工单位的投标书不是有效标。检验标准不符合招标文件要求，属于实质性响应的重大偏差。（4）H 施工单位的投标书是有效的。属于细微偏差，应为有效标书。4安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：（1）工程本身损失 150 万元由建设单位承担;（2）100 万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担;（3）G 施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费 15 万元由 G 施工单位承担；（4）租赁的设备损坏赔偿 10 万元由 G 施工单位承担；（5）其他单位临时停放在现场的价值 25 万元的汽车被烧毁由建设单位承担；