北京市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考模拟试题(全优).doc

《北京市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考模拟试题(全优).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考模拟试题(全优).doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北京市北京市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考模拟试题务模考模拟试题(全优全优)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、有线电视传输工程信号传输的方向是()。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】D2、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护地排，接地线宜采用（）黄绿色多股铜芯线。A.10mm2B.16mm2C.25mm2D.35mm2【答案】D3、电气调光设备主要通过控制光源的工作（）的方式实现对灯光

2、强度的控制。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B4、分组交换采用了（）的“存储一转发”技术。A.电路交换B.时分交换C.空分交换D.报文交换【答案】D5、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C6、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为 48.8v，加上负载后，测得端电压为 46.2v，电流为 0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A7、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A8、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单

3、程传输延迟约为027s 会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B9、管道进入人(手)孔窗口处应呈()，管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【答案】D10、SDH 保护环网结构中，必不可少的网元节点是（）。A.TMB.REGC.ADMD.OA【答案】C11、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D12、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理【答案】C13、在综合布线系统中，连接各建筑物之间的传输介质和相关支持设备(硬件)组成了()。A.建筑群子系统

4、B.干线子系统C.水平布线子系统D.工作区子系统【答案】A14、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下 90 日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C15、以下（）是 5G 低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M2MD.互联网业务【答案】C16、局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区；如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2m【答案】A17、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700m

5、m【答案】D18、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于 3，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D19、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C20、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D21、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线 NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s【答案】D

6、22、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为 600mm800mm 时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4【答案】D23、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D24、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔 6.5mB.每隔 6mC.每隔 5.5mD.每隔 5m【答案】D25、移动无线接人的主要技术有 GSM、CDMA、WCDMA 和()。A.LMDSB.MM

7、DSC.3.5GHz 无线接入D.蓝牙【答案】D26、某单位对在建架空光缆项目组织质量安全检查，下列检查结果中按规定必须整改的是()。A.6m 高杆路与铁路最近距离为 8mB.沿线某处房屋距线路仅 2mC.跨越公路处线高 5mD.市内沿街道架设线高 4.5m【答案】C27、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A28、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比具有（）特点A.最大衰减大、近端串音衰减大B.最大衰减大、近端串音衰减小C.最大衰减小、近端串音衰减大D.最大衰减小、近端串音衰减小【答案】D29、（）是指在光端机发送

8、端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A30、将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DCDC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】C31、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D32、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（）方式为负载供电。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C33、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时

9、域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C34、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A35、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV【答案】B36、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A37、IP 电话采用共轭结构算术码本激励线性预测编码法，编码速率为()kbits。A.4B.5C.8D.6【答案】C38、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.

10、电阻D.电容【答案】B39、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.调幅度【答案】C40、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D41、虚拟现实业务要求移动小区的吞吐量大于()。A.1GbpsB.5GbpsC.10GbpsD.50Gbps【答案】C42、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经（）盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政

11、管理机关D.电信运营商【答案】B43、我国模拟电视系统彩色电视制式采用的是（）。A.NTSC 制式B.PAL 制式C.SECAM 制式D.ATSC 制式【答案】B44、从硬件构成来看，通信网是由终端节点、业务节点、（）和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.控制节点【答案】B45、下列仪表中，不能用于光接收灵敏度和最小过载光功率测试的是（）。A.OTDRB.光功率计C.传输分析仪D.光可变衰减器【答案】A46、以下（）不是接入网的功能。A.用户口功能B.交换功能C.业务口功能D.核心功能【答案】B47、直流工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证电源的电压为负

12、值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B48、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300500 次B.500800 次C.8001000 次D.10001200 次【答案】D49、电缆桥架、地沟内线缆垂直敷设时，线缆()每间隔 15m 应固定在线槽的支架上。A.上端B.下端C.平行处D.交叉处【答案】A50、卫星接收天线的基座螺栓接地应良好，接地电阻最大为()。A.1B.2C.3D.4【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、设备通电过程中的检查应包括（）。A.接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，

13、手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】ABD2、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】ABCD3、直流配电设备通电检验内容包括()应符合指标要求。A.输入电流B.输入电压C.电流测试值D.输出电压E.输出电流【答案】BCD4、光纤按最佳传输频率窗口分类可分为()。A.单模光纤B.常规型单模光纤C.多模光纤D.常规型多模光纤E.色散位移型单模光纤【答案】B5、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁

14、辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD6、蓄电池在使用过程中会产生()等不均衡的情况，应进行均衡充电。A.比重B.容量C.电压D.电流E.内阻【答案】ABC7、网络优化中参数调整的内容很多，从 BSS 侧看，主要包括()。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD8、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应()。A.获得相关电信业务经营许可证B

15、.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接人和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC9、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD10、交换系统的系统检查测试项目主要包括()。A.系统的人工智能功能B.系统的建立功能C.系统的信号方式及网络支撑D.系统的交换功能E.系统的维护管理功能【答案】BCD11、界定接入网覆盖范围的接口是（）A.SNIB.UNIC.NNID.Q3E.X2【答案】ABD12、广播电影电视工程建筑抗震设

16、防类别划分的依据因素有()。A.社会影响、直接经济损失和间接经济损失大小B.城市的大小和地位、工程建设规模和广电技术性建筑的特点C.使用功能失效后对全局影响范围的大小D.结构本身的抗震潜力大小，使用功能恢复的难易程度E.建筑各部位重要性有不同时，进行局部的类别划分【答案】ABCD13、电信设施共用本着()的原则，电信运营商应实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的共用。A.有效利用B.节约资源C.技术可行D.合理负担E.维护方便【答案】ABCD14、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.消弧线保护B.避雷针保护C.排流线保护D.套钢管保护E.套塑料管保

17、护【答案】ABC15、用于光纤通道总衰减测试的仪器包括()。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC16、核心网数据承载业务测试包括（）。A.下载类业务B.电子邮件类业务C.SVLTE 方式业务D.流媒体业务E.VoLP 类业务【答案】ABD17、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD18、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A.制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况B.检查施工现场安全生产达标情况C.组织救援、保护现场、报告事故和配合

18、事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.场地管理与文明施工【答案】AD19、光传送网（OTN）的特点包括（）。A.支持多种业务B.满足用户对带宽的持续增长C.只能管理一根光钎中的单波长传输D.故障恢复相比电层速度慢E.保持与现有 SDH 网络的兼容性【答案】AB20、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管

19、道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22

20、日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大

21、修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：1

22、5 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；二、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的 5%，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞

23、后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了 15m 光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了 2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】

24、(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4 月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理

25、部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位

26、应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后 10 天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知 14 天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。三、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站

27、。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、

28、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作 2建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 3建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】四、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至

29、 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离按 500 元/公里计算，乙单位配合用工 80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.计算乙施工单位 4 月底的计划工作预算成本 BCWS，已完工作预算成本 BCWP，已完工作实际成本 ACWP。2.计算乙施工单位 4 月底 SPI、CPI，并分析进度成本

30、情况。【答案】1.答：BCWS=30km1000m6 元/米=180000 元=18 万元BCWP=35km1000m6 元/米=210000 元=21 万元 ACWP=20 万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI1，成本节支。3.1.答：第 1 周末BCWS=107500+30001/2=36500 元第 5 周末 BCWS=（1027+47+87+472）500+3000+400+100000+200=243600 元2.答：第 1 周末 BCWP=（1027500+3000）70%=511

31、00 元第 5 周末BCWP=1027500+3000+47500+400+87500+100000+（427500+200）80%=237960 元五、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，

32、发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位

33、应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因

34、为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。六、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工

35、程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1

36、)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状况,将已经很低的合同额再进一步打折后承包给项目经理部,使得项目经理部施工困难。施工单位要控制工程成本,首先应针对工程的具体情况,具体问题具体分析,而不能对什么工程都一概而论。分析工程成本,应本着实事求是的原则；要有翔实的统计数据；要注重时效,发现问题要及时解决；同时,还要为生产经营服务,要保证施工现场有足够的资金

37、,使工程能够顺利完成。在工程成本分析的基础上,才可能控制好成本,取得效益和信誉的双赢。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为仪表和设备都是施工单位的固定资产,专门为此工程配备仪表和设备,增加了此工程固定成本。如果施工单位合理计划、加速周转,充分利用现有仪表、设备,即可减少仪表、设备的购置量,降低企业固定资产的比率,从而达到降低施工成本的目的。(3)在项目经理降低现场开支的措施中,现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的,因为它符合工程的实际状况,而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目经理部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员

38、的做法不可取。减少现场管理人员的数量,有可能使得现场的各项管理工作做不到位,从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员,需要对他们进行认真的培训,由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位,也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用,但从工程的质量成本来考虑则不一定合适。项目经理部为了节约费用,在现场租用拖拉机和农用车的做法也不可取。因为这样做使得安全没有保障。一旦发生了安全事故,在处理安全事故时,往往会使成本开支失控。七、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较

39、多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此

40、建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解

41、决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商

42、签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内

43、未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。八、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A 区施工现场部分架空线

44、路的吊线垂度过大；B 区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C 区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D 区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法 2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明 c 现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人

45、员技术负责人进行安全技术交底详细讲解 2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容 3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处

46、置。九、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔 PVC 塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设 PVC 管道、回填等，大部分地段管道埋深超过 2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC 塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批 PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分 PVC 管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1本工程施工现场的环境因素是什么 2说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3现

47、场勘察还应包括哪些内容 4本工程设立临时设施的原则应是什么 5对 PVC 管质量问题，施工单位应如何处理 6清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过 2m 或低于地下水位时应进行必要的支护。3现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现

48、场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5施工单位在进场验收时，发现 PVC 管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批 PVC 管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据 PVC 管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。一十、1背景某架空光缆线路工程

49、位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆

50、的电杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因