2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案.doc

《2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案.doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20232023 年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案通关提分题库及完整答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下不属于人身保险的是（）。A.人寿保险B.伤害保险C.健康保险D.建筑工程一切险【答案】D2、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程价款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，但不应支付工

2、程价款【答案】B3、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】D4、甲房地产公司在 A 地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂 800 万元，乙工厂在 20 年内不在本厂区建设 15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将 A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于 A 地块权利的说法，正确的是()。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司约定的权利自合同公证后获得D.甲公司转让 A 地块

3、后，丙公司不享有该项权利【答案】A5、（2021 年真题第 1 批）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】A6、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的一定期限内依照相关规定报有关机关备案。该期限是()。A.15 日B.30 日C.60 日D.90 日【答案】B7、建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。A.委托关系B.受托关系C.信任关

4、系D.合同关系【答案】D8、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）。A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标【答案】A9、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()A.建设主管部门B.大气污染防治监管部门C.规划主管部门D.环境保护行政主管部门【答案】D10、（2021 年第 1 批真题）关于工程建设强制性国家标准的说法，正确

5、的是()。A.标准可以由行业主管部门发布B.对标准解释的效力低于标准本身C.对标准进行复审的周期一般不得超过 3 年D.标准文本应当免费向社会公开【答案】D11、根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D12、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为

6、受诉人民法院有管辖权C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】B13、甲市政工程公司计划向乙银行贷款 600 万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】C14、（2018 年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延

7、误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期【答案】A15、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】B16、（2017 年真题）关于建设工程中代理的说法，正确的是()。A.建设工程合同

8、诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C17、下列法的形式中，属于我国法的形式的是（）。A.习惯法B.行政法规C.宗教法D.判例法【答案】B18、（2020 年真题）关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起

9、上诉【答案】B19、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】D20、场景（三）A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构D.依法参加工伤保险【答案】B21、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】A22、（2020 年真题）关于招标文件的说法，正确的是()。A.招标文件不得要求或者标明特定的生

10、产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 10 日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有收取招标文件的潜在招标人【答案】A23、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】B24、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议

11、的，承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】B25、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意【答案】D26、根据注册建造

12、师管理规定的规定，在下列情形中，不予注册的情形不包括()A.甲在两个单位申请注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年C.丙在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故D.丁现年已 61 年周岁【答案】D27、某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.20%B.30%C.50%D.80%【答案】B28、根据建筑施工场界环境噪声排放标准（GB125232011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21 点至次日 6 点B.22 点至次日 8 点C.2

13、1 点至次日 8 点D.22 点至次日 6 点【答案】D29、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析 或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表【答案】D30、关于违约责任免责的说法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】C31、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理

14、利润*【答案】D32、关于项目经理部的说法，正确的是（）A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D33、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在 3 年内申请注册，3 年后申请注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】B34、（2021 年真题第 1 批）根据注册建造师管理规定，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7 年

15、的B.年龄超过 60 周岁的C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满 3 年的D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求【答案】D35、（2021 年真题第 2 批）关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后,代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B36、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了 1 年 2 个月，在解除合同前 12 个月张某月平均工资为 3000 元。根据劳动合同法，该企业应当给予张某经济补偿（）。A.3000 元B.45

16、00 元C.6000 元D.9000 元【答案】B37、受我国法律所保护的知识产权不包括（）。A.著作权B.专利权C.商标权D.企业信誉【答案】D38、（2021 年真题第 1 批）关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】B39、根据消防法关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。A.按照地方标准或企业标准配置消防设

17、施、器材B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】C40、安全生产许可证条例规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】D41、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。A.属于在投标有效期内撤销投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被

18、接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【答案】A42、（2014 年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（）。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人【答案】D43、以下关于法律效力层级的说法中正确的是（）。A.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定B.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用旧的规定C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由全国人民代

19、表大会裁决D.上位法优于下位法【答案】D44、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】B45、某建筑公司与在公司工作了 12 年的王某解除合同并进行经济补偿，王某解除合同前 12 个月的平均月工资 5000 元，该公司所在地上年度职工月平均工资为 2000 元。公司应当支付王某的经济补偿是（）元。A.60000B.72000C.75000D.90000【答案】A46、根据招标投标法，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投

20、标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于 5 个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D47、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为 6 个月B.自法律文书规定的履行期间最后一日起算C.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算D.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算【答案】B48、（2019 年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A49、关于规划

21、许可证的说法中正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D50、施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从（）起解除。A.当事人提出的时间B.发出通知的时间C.通知到达对方的时间D.对方接受通知的时间【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.

22、建设工程质量合格，承包人享有其承建工程拍卖所得价款的优先受偿权B.建设工程质量不合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院仍应予以支持C.承包人建设工程价款优先受偿的范围不包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月，自建设工程竣工验收合格之日起算E.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，但损害实际施工人利益的，该约定无效【答案】AC2、下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议的是（）。A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对行政机关作出的限制人身自由决定不服的C.不服

23、行政机关对民事纠纷作出的调解D.对行政机关作出的有关许可证变更、中止、撤销的决定不服的E.不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的【答案】C3、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验

24、收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【答案】BC4、（2017 年真题）下列用工方式中，属于违法用工的有()。A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假【答案】D5、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上做标识、封志。这标识和封志应标明（）。A

25、.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】BCD6、关于建设工程债的产生说法正确的有（）。A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利B.明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债D.D 无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任【答案】ACD7、（2017 年真题）关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请

26、行政许可，办理公司登记C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用D.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离【答案】BD8、（2019 年真题）下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有()。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.劳动者被依法追究刑事责任的C.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的D.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的E.女职工在孕期、产期、哺乳期的【答案】AC9、（2018 年真题）在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施

27、工企业必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】ABD10、关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过 10 年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】A11、关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.分包合同应当约定分包单位对

28、建设单位的质量责任C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】AC12、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。A.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关B.“夜间”是指 22：00 至次日 8：00 之间的时段C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行除抢修、抢险外的产生环境噪声污染的建筑

29、施工作业D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物E.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查【答案】D13、按照招标投标法实施条例的规定，下列投标应该被否决的有（）。A.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低 2%C.招标文件规定的进度要求为 36 个月，投标文件中确定工期为 38 个月D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E.投标联合体没有提交共同投标协议【答案】AC14、我国现行的建设行政法规主要有（）。A.建设工

30、程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【答案】ABCD15、关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（）。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告 30 天后，工程自动进入缺陷责任期?C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期?E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】A16

31、、下列选项中属于保证担保范围的有（）。A.主债权B.抵押权C.违约金D.主债权的利息E.损害赔偿金【答案】ACD17、以下必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是（）。A.施工单项合同估算价 500 万元B.主要设备采购单项合同估算价 280 万元C.设计费估算价 60 万元D.监理费单项估算 230 万元E.某项目监理费与勘察设计费合并估算，监理费估算价 80 万元，勘察设计费75 万元【答案】ABD18、（2021 年真题第 1 批）下列当事人提交证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

32、C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB19、关于招标人的做法，正确的有（）。A.招标人指定特定的供应商B.招标人组织所有投标人踏勘项目现场C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件的D.招标人对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查标准E.投标截止后，经招标人同意，投标人补充投标文件的内容【答案】BD20、（2016 年真题）建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。A.自行完成建设工程主体结构施工B.及时验收隐蔽工程C.提供必要的施工条件D.交付竣工验收合格的建设工程E.无偿修理质量不合格的建设工程【答案】AD