上海市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc

《上海市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市上海市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库务模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。A.400m2 以上B.500m2 以上C.600m2 以上D.800m2 以上【答案】A2、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是（）。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C3、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理

2、D.信息处理【答案】C4、在数字广播电视系统中，()的作用是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】B5、电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。A.400m2 以上B.500m2 以上C.600m2 以上D.800m2 以上【答案】A6、在 DWDM 系统中，用在光发送端机后面的放大器是()。A.预放大器(PA)B.功率放大器(BA)C.光线路放大器(LA)D.再生中继器(REG)【答案】B7、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.

3、带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D8、施工单位所有管理人员和作业人员每年应进行安全生产教育培训的次数应为()。A.至少一次B.至少两次C.至少三次D.不作要求【答案】A9、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57-40VB.-56-40VC.-55-45VD.-52-45V【答案】A10、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息【答案】D11、关于光缆配

4、盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于 1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为 B 端，南向为 A 端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C12、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于 1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为 B 端，南向为 A 端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C13、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全

5、面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A14、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B15、下列不属于传输系统的硬件组成的是()。A.交叉连接设备B.语音信箱系统C.线路接口设备D.传输媒介【答案】B16、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）供电方式。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】A17、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持【答案】A18、4G 系统能够

6、以()Mbps 的速度下载，比拨号上网快 2000 倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C19、通信网从硬件构成来看是由终端节点、业务节点、()和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.控制节点【答案】B20、通信建设工程安全生产操作规范要求，焊接时，乙炔瓶()m 内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8【答案】C21、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700mm【答案】D22、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是（）。A.站距小于 45km，差值允许在 2.5dB 之内B

7、.站距大于 45km，差值允许在 2.5dB 之内C.站距小于 45km，差值允许在 2dB 之内D.站距大于 45km，差值允许在 2dB 之内【答案】D23、TD-SCDMA 的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】B24、对通信施工企业专职安全生产管理人员进行能力考核时，应考核()。A.组织开展安全检查情况B.制定安全施工措施情况C.监督安全技术交底的执行情况D.检查施工现场安全生产达标情况【答案】C25、HYFA400205 型号电缆的读法是()。A.400 对线径为 0.5mm 的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套配线电缆B.400 对线径为

8、 0.5mm 的铜芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆C.400 对线径为 0.5mm 的铝芯线，实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市话电缆D.400 对线径为 0.5mm 的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市话电缆【答案】D26、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B27、广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D28、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V，直流电压允许变化范围为()。A.(-57-40)VB.(-57

9、-50)VC.(-58-40)VD.(-58-50)V【答案】A29、SDH 设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB 带宽D.抖动转移特性【答案】D30、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A31、下列不属于蓄电池主要指标的是（）。A.内阻B.放电电压C.电动势D.充电率【答案】B32、光缆配盘中对于端别的说法错误的是（）。A.一般干线工程中，南北向时北为 A 端，南为 B 端；B.一般干线工程中，东西向时西为 A 端，东为 B 端。C.城域网工

10、程中，中心局侧为 A 端，支局侧为 B 端。D.分支光缆的端别应服从主干光缆的端别。【答案】B33、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于 5m2 卫生间C.小于 10m2 办公用房D.配电室【答案】B34、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A35、将通信基础设施纳入城市（）管理。A.红线B.紫线C.黄线D.蓝线【答案】C36、数字音频广播（D

11、AB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C37、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度【答案】A38、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.用户口功能C.传送功能D.核心功能【答案】A39、关于前端机房布线的说法，错误的是()。A.电源线、射频线、视音频线绝不能相互缠绕在一起，

12、必须分开敷设B.电源线要有避雷装置，传输电缆要有防水装置C.各设备之间接地线要良好接地，射频电缆的屏蔽层要与设备的机壳接触良好D.电缆与电源线穿入室内处要留防水弯头，以防雨水流入室内【答案】B40、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B41、参与联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.2B.3C.1D.5【答案】B42、微波通信是使用波长在（）之间的电磁波-微波进行空间传输的一种通信方式。A.2

13、50MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】D43、天线应该在避雷针()保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C44、计算机网络的主要目的是()。A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境【答案】A45、TD-SCDMA 和 CDMA2000 最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B46、一类电信建筑与高度大于()的二类电信建筑均应设防烟楼梯间，其余的电信建筑应设封闭楼梯间。A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C47、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商

14、定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B48、人(手)孔墙体与基础应垂直，垂直允许偏差最大为（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B49、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络()之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】A50、光缆单盘检验中，光电性能检验不包括()。A.光纤长度测量B.光纤单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在光缆中继

15、段测试中，需要用到下列（）测试设备。A.OTDRB.光谱分析仪C.多波长计D.光功率计E.高阻计【答案】AD2、蓄电池充电完成与否，根据()等来决定。A.充电终了电压B.蓄电池接受所需要的容量C.电解液比重D.负载大小E.充电设备的噪声电平【答案】ABC3、PTN 网络结构分为()。A.分组传送通信层B.分组传送通道层C.传送网络业务层D.分组传送通路层E.传送网络传输媒介层【答案】BD4、下列标识格式，可指示接头位置的有A.B.C.D.E.【答案】ABD5、关于同步数字体系的说法，正确的是()。A.使三个地区性标准在 STM-I 等级以上获得统一，实现了数字传输体制上的世界性标准B.采用了同

16、步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化C.频带利用率较 PDH 有所提高D.SDH 帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的 0AM 能力有所减弱E.与现有网络能完全兼容，还能容纳各种新的业务信号，即具有完全的后向兼容性和前向兼容性【答案】AB6、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由()调光设备和灯光支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.棚灯走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD7、通信局(站)的馈线防雷措施应包括()。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站

17、处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源芯线在机房人口处应就近对地加装保安器【答案】AD8、架空线路电杆洞深是根据（）决定的。A.吊线的类别B.电杆的类别C.现场的土质D.所在地的负荷区E.拉线的类别【答案】BCD9、卫星地球站不应设在()附近。A.无线电发射台B.变电站C.高速公路D.X 光设备E.电气化铁道【答案】ABD10、分组交换的缺点有()。A.信息的传输时延较小B.经济性好C.实现技术复杂D.传输效率低E.易于实现链路的统计【答案】CD11、从系统的兼容性方面考虑，DWDM 系统可

18、分为()。A.集成式系统B.开放式系统C.双纤单向系统D.单纤双向系统E.单纤单向系统【答案】AB12、4G 移动系统网络的结构部分包括()。A.用户设备B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.多媒体子系统【答案】ABC13、电信设施共用本着()的原则，电信运营商应实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的共用。A.有效利用B.节约资源C.技术可行D.合理负担E.维护方便【答案】ABCD14、铅酸蓄电池充放电正确的是（）。A.充放电期间温度不大于 45CB.设定充电电压时，浮充值应大于均充值C.初次放电每个单体电池的终了电压不应小于 1.8VD.初充电结束时，电池电压连续 3h 以上不变E

19、.10 小时放电率放电比 3 小时测得的电池容量更大【答案】ACD15、关于人手孔说法正确的是（）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做 20mm 泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错 1/2 管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】AD16、基站控制器（BSC）主要负责完成（）及无线基站的监视管理。A.移

20、动性管理B.无线网络管理C.用户数据管理D.无线资源管理E.安全性管理【答案】BD17、目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有（）。A.SDTVB.PALC.HFCD.NTSCE.SECAM【答案】BD18、物联网通过（）等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。A.二维码识读设备B.射频识别（RFID）装置C.激光扫描器D.红外感应器E.云计算定位【答案】ABCD19、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】

21、ABCD20、直流电源的（）是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD大题（共大题（共 1010 题）题）一、A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出 A 现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。二、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于

22、近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技

23、术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施 4指出本工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发

24、生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽

25、水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服

26、，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4本工程安全管理工作中存在的问题有：未配备专职安全生产管理人员；未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?三、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为 3500 万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位 A 进行工程总承包。工程开工后，A 施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于 A 施

27、工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位 B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A 施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定

28、,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为 3500 万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A 施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备

29、安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。四、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计

30、划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年

31、半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作 2建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 3建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】五、1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，

32、将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试

33、识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条

34、件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。六、2008 年 3 月，A 施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额 70 万元，工期自 4 月

35、1 日至 6 月 30 日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于 6 月 1 日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增 90 工日的工作量；(2)增加 10 公里管道光缆的施工工作量。A 施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了 B 施工单位。第(1)项变更造成 A 施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致 A 施工单位停工两周。工程最终于 7 月 21 日完成，A 施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于 7 月 25 日初验后进入

36、试运行，至 10 月 24 日结束；10 月 31 日终验后于 11 月 1 日 8 时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3 合理。A 施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为 3 周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于 500 万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的 20 天内审定完毕，即

37、在 8 月 10 日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6 本工程建设单位保修金的比例为 5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即 2009 年 11 月 1 日七、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，

38、人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣

39、工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索

40、赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。八、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初

41、期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明

42、原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的

43、行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20 倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。九、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商

44、对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合

45、同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断

46、光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉

47、讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部

48、承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境

49、较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道

50、排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点