2023年精选装修合同模板合集（装修合同电子版）.docx

《2023年精选装修合同模板合集（装修合同电子版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年精选装修合同模板合集（装修合同电子版）.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年精选装修合同模板合集（装修合同电子版）装修合同 篇1甲方：xxx乙方：xx公司经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。一、 甲乙双方于20xx年3月14日签定的装修施工合同即日终止。二、 甲方支付的设计定金人民币1000元，首付工程款18550，两项合计人民币19500元。三、 乙方前期工程费用如下：1. 水电安装工程：11182.77;现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元2. 设计费：123平方米*25元/方=3075.00元;3. 拆墙及清运费：527.15元;4. 材料搬运费：330.00元;5. 兔宝宝材料约6620元;合计人民币共：19500

2、元;四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。五、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方签字： 乙方签字：日期： 日期：装修合同 篇21 选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2 参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。3一般装修公司会对减项有约定，即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也需要支付该项目一定百分比的费用，这样很多时候在装修中如果业主修改装修方案就会成为减项，

3、而需要额外支付装修公司费用，建议把此条款改为对装修总款额的的约定，比如约定业主不能减项以使整个工程费用低于多少钱。4对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询。如果委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照。5在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时，一定要非常细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位使用材料的品牌

4、、型号都要清楚标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。6验收方式可在合同上约定由政府质检站来验收，这样你就可以不为请质检站而另付费用。7合同要由法定代表人签订，如有委托代理人的，需要复印委托书，同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。8交付的工程款要由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用发票，尽量防止出现其他人代收工程款的情况。9工程完工后不同的项目有不同的保修期，客户可依具体情况与公司商议，保留原证件或扣留部分工程款作为装修的质量保证金，10上述

5、装修合同有三种形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应注意以下几种情况，装修公司包料的，要向其索要购买的材料明细表、合格证、发票;业主自己包料的，选用的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标志的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，禁止使用国家明令淘汰的装修材料。11另外，在装修工程竣工后，空气质量应符合国家标准，检测不合格的，如属承包人的责任，承包人应返工，并承担相应损失。12 预算项目变更时，双方应该重新签订协议。装修合同 篇3很多装修户们反映到自己在签订合同时，因种种未提到的条款，以致被不良装饰公司坑害。留个心眼总是好的，至少要搞清楚合同中

6、的基本概念，不要被文字陷阱给忽悠了。新版合同把装潢过程中涉及的所有人员全部作了明确细致地要求。1、发包方：合法拥有在明确发包方对要装修的住房是“合法拥有”的基础上，要求发包方承诺有权对该住房进行装饰，否则由此而产生的一切后果由发包方承担。这里的发包方，一般应该是房屋的产权人。如系非产权人，在装修房屋之前应该取得产权人的书面同意。但是在现实生活中，有时候发包方的这些权利证书或者证明往往难以提供。比如在国外的哥哥想委托国内的弟弟把自己名下的房子进行装修，好让自己在回国以后有房子住。作为弟弟找到装潢公司时，可能无法提供产权证和哥哥委托其装修的公证委托书。装潢公司碰到这种情形，一般情况下不会因为这个原

7、因而放弃这项工程。所以，新版合同实际上增加了发包方承诺“有权装修”的义务。2、承包方：企业资质新版合同规定承包方必须是经过工商行政管理部门核准登记的企业，并且要求有装修的相应资质。值得注意的是，新版合同在使用说明中，提示发包人，在签订合同前，应验看承包方的企业法人营业执照和企业资质证书。与分公司(分部)签订合同，除验看其营业执照及企业资质证书外，合同应加盖该分公司(分部)的上级公司(具有法人资格单位)的合同专用章。3、施工代表：负责合同履行无权变更合同关于施工代表问题，新版合同规定承包方(乙方)应指派人员作为驻工地代表，全权负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员

8、，乙方应及时通知甲方。但是对于施工代表的权限问题，往往容易产生争议。律师提醒，施工代表仅仅局限于合同履行中的施工环节，也就是施工代表按照合同约定履行装修施工任务。但是对于合同履行中的其他环节比如工程款支付，或者合同变更事宜，如设计变更、项目增减等内容，施工代表应该无权代表装潢公司。发包方认定的应该是装潢公司的公章或者法定代表人签字。4、施工人员等无权代表公司：防“下出笼”新版合同规定，凡甲方(业主或发包方)私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方(装修公司)造成损失的，甲方应予赔偿。这对于遏制员工“下出笼”，保护装潢公司和消费者的利益都将更

9、加有利。5、封杀“低价钓鱼”众所周知，装修市场竞争激烈，为了揽到生意，一些装潢公司不惜以超低价作为诱惑，只要签下单子，就不怕业主到时不付账。因此，“低开高走”几乎成了装修行业的公开秘密。而业主面对与预算相比差距极大甚至是翻了一番的结算单，也只得无奈接受。而旧版合同对这种“低价钓鱼”并未作出相应规定。新版合同的规定，意味着对装潢公司“低价钓鱼”的报价方式下了“封杀令”，新版合同在装修费用的构成方面也非常注意细节，主要体现在下面几方面内容：1、总价款包含六个部分，材料费人工费拆除费清洁、搬运、运输费其他费用管理费税金(3.41%)。2、根据装饰装修企业提供的管理服务水准不同，管理费可上下浮动，但一

10、般不超过装修总价款(税金除外)的10%。3、“总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。4、合同签订生效后，如变更施工内容、材料，这部份的工程款应当按实计算。在实际生活中，没有项目变更的工程几乎没有可能，因此新版合同对实际结算价上下增幅不得超过预算报价5%的规定，消费者还须作出补充约定，方能产生预期约束力。比如约定，项目变更的内容单独结算，除此之外的项目结算价不得超过报价的5%。装修合同 篇4发包方（甲方）：地址：联系电话：承包方（乙方）：地址：联系电话：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规

11、定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称：_营业厅装修。1.2 工程地点：_。1.3 承包范围：按本工程图纸及说明。1.4 承包方式：包工包料。1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，共计_天。1.6 工程质量要求：_。1.7 合同价款（人民币大写）：_元整，小写（￥：_元）。第二条 甲方工作2.1 委派_为甲方现场代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方意见均需通过甲方现场代表与乙方接洽。2.2 开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸或作法说明壹份。2

12、.3 负责提供水源、电源为乙方使用，费用由甲方负责。2.4 负责协调施工队与邻里之间的关系；协助乙方做好现场保卫、消除、垃圾处理等工作。2.5 如确需改动原建筑物或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担有关费用。2.6 施工期间甲方仍需使用部分，要负责做好施工现场的保卫及消防工作。第三条 乙方工作3.1 委派_为乙方现场代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量的按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2 严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭火器，施工过程中发生的一切安全事故责任由乙方承担。3.3 保护好原有的

13、家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。3.4 保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。3.5 工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的工程量变化或设计变更、不可抗力（停水、停电）、甲方同意工期顺延的其它情况；导致停

14、工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（以8小时为一个工作日顺延）。第五条 关于材料供应的约定5.1 凡由乙方负责采购供应的材料、设备（另附清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。5.2 凡由乙方采购的材料、设备，应提供合格证明及必要的检验报告。第六条 有关安全生产和防火的约定6.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。6.2 乙方在施工期间应严格遵守中华人民共和国消防法和有关安全施工的法规、规范。6.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规

15、程、消防和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的经济损失。6.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失。第七条 关于工程质量及验收的约定7.1 以施工图纸、设计变更的内容和装饰工程质量验收规范；7.2 乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前3天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方应向甲方发出书面催办通知，甲方接到该通知5个工作日后无正当理由仍不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工

16、，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。7.3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。7.4 由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。7.5 工程完工后，乙方应及时通知甲方验收，并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知5日内组织验收，验收合格视为竣工，并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的，按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第八条 关于工程价款及结算的约定8.1 本合同生效后5日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总

17、价款的40；项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后，付进度工程款，付款额为合同工程款的40%；工程完工办理整体验收合格手续后，甲方再支付给乙方工程总价款的15；余结算工程总价款的5作为保修金，保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的，甲方追加相应的工程款给乙方。甲方应当支付乙方总价款人民币_元整，大写人民币_元整。第九条 保修9.1 保修内容、范围：本工程承包施工项目范围，详见预结算书。9.2 保修期限：_。9.3 保修期限从竣工验收合格之日算起。9.4 保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起5日内派人

18、上门维修，否则，甲方有权自行或委托他人维修，因此产生的费用由乙方承担。9.5 乙方应在7日内修复报修项目，逾期按合同总价每日1的标准支付违约金。9.6 上述费用及违约金，甲方可在保修保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。第十条 违约责任10.1 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方1违约金。甲方不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付款额的1支付违约金。10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1违约金。10.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。10.4 甲方未办理任何手续，擅自同意

19、拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失，由乙方承担。10.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10.6 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。第十一条 争议或纠纷处理11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。11.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。第十二条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效，

20、一式肆份，双方各执贰份。甲方（公章）： 乙方（公章）：负责人（或授权代理人）： 法定代表人（或授权代理人）：_年_月_日 _年_月_日合同附件：附件一：施工图纸或作法说明（施工图纸、设计）附件二：装饰工程质量标准及验收规范附件三：乙方负责采购供应的材料、设备清单装修合同 篇5甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的 装修施工事宜达成一致，签订本合同。一、 乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件。二、 包干承包费用：人民币 整(小写 13800 元) 除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。三、 支付方式：1

21、、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付人民币 仟圆整(小写￥ 元);2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款人民币 仟圆整(小写￥ 元);3、全部装修施工完成后 天内，甲方支付余款人民币 整(小写￥ 元)四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为 天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担

22、;4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。甲方(签字)时间：乙方(签字)时间： 时间：装修合同 篇6今天华律网为大家介绍的是_年样板间装修合同一览，供各位阅读，希望能满足大家的阅读需求，看完后有所收获和启示。甲方：XX公司地址： 电话：乙方：_市_镇装修工程部地址：

23、电话：现甲方有样板房三间，位于_市_镇花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油c漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。3、工程完成时间：_年_月_日。4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_年_月_日前必须完成全部工程。2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及

24、费用由乙方负责并返工。3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。三、本合同工程总值人民币：149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)其中：1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元四、合同结算使用税局统一发票。五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为_年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体

25、由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。甲方：XX公司(盖章)乙方：_市_镇装修工程部(盖章)_年_月_日装修合同 篇7甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，乙方承包甲方所有装修施工事宜达成一致，签订本合同。一、乙方包干承包该房屋装修全部施工工程。二、包干承包费用：人民币整（小写46704.2元）详见报价表。三、支付方式：1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付总工程款60%（小写￥元）；2、全部装修施工完成后，甲方支付余款（小写￥元）。四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为60天，乙方应在约定工期内完成全部施工任务。五、其

26、他约定：1、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金；2、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；3、乙方不得浪费、挪用甲方装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失；4、乙方应在合同约定工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任；5、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份，双

27、方各持一份，双方签字后生效。甲方（签字）：乙方（签字）：日期：装修合同 篇8原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至

28、20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的

29、材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。：是否应解除合同，退还装修费?审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义

30、务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十

31、条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6

32、50元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。装修合同 篇9发包方(甲方)：承包方(乙方)：为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、省保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。一、概况1、甲方装修住房系合法居住。乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。2、装修施工地点：市区(县)路(村)巷号楼层室

33、。3、住房结构：4、装修施工内容：5、承包方式：6、总价款：元(其中人工费元，材料费元，详见清单。)7、工期：自年月日开工，至年月日竣工。工期为日。二、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限备注本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品

34、牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部

35、工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，

36、保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1、合同签订后，甲方支付总价款的%，计*元;年月日前，甲方支付总价款的%，计*元;年月日前，甲方支付部价款的%，计*元;年月日前，甲方支付总价款的%，计*元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延(具体内容双方另立补充协议，补充协议系本合同组成部分)。3、双方款项往来，均应出具发票(或收据)。六、其

37、它(一)甲方工作1、甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用注意事项。2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关?等协调工作。3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。(二)乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派(姓名)为乙方驻工地代表，负责

38、合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。4、乙方在其装饰施工范围内承担保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起个月。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。3、乙方应妥善保护甲方

39、提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。4、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。八、纠纷处理方式1、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。九、其它约定十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方(签章)： 乙方(盖章)委托代理人： 法定代表人：住址： 地址：电话： 电话：邮编： 邮编：开户银行 签订日期：年月日户名：帐号：签订日期：年月