2023年钢结构工程的合同3篇.docx

《2023年钢结构工程的合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢结构工程的合同3篇.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年钢结构工程的合同3篇钢结构工程的合同1甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条 工程概况1.1 工程名称： 钢结构车棚制作安装1.2 工程地点：1.3 工程面积：1.4 工程内容：1.5 承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级： 合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条 合同文件及解释顺序本工程

2、合同由以下文件组成：1、工程承包合同；2、工程补充合同；3、工程设计变更；4、工程联系单；5、工程签证第3条 合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定第4条 图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条 甲方驻工地代表甲方委派 同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条 乙方驻工地代表乙方委派 驻工地代表乙方委派 负责现场施

3、工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条 甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条 乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条 进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条 工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定： 主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，（壹年验收后支付）。 付清剩余

4、尾款。第11条 保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条 争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，

5、任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条 违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条 安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条 不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。第16条 合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条 合同份数本合同一

6、式四份，双方各执二份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日钢结构工程的合同2建设单位： （简称甲方）施工单位： （简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：顶上雨棚及地面划线。二、工程承包方式： 包工包料三、工程承包范围： 见报价表中所示。四、工程日期：五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价： 伍万伍仟元整七、工程验收方式：工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未

7、经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款 作为质保金。九、保修期限 一年 ，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。（保修期内无偿维护）十、双方的其它义务：甲方的义务：1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的.订金，完工验收后十日内付总工程款的60% ，余下10%部工程

8、验收。工程驻工地代表为 。乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、 违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式 两 份，双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日钢结构工程的合同3合同编号：xxxxx甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工

9、程承包合同条例的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程内容：第二条工程工期自收到甲方工程预付款之日起天。第三条合同价款本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。第四条付款方式1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元）

10、，本工程不留质保金。第五条质量要求乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。第六条材料要求本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。第七条甲、乙双方驻工地代表甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。第八条争议在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。第九条违约1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方；2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意

11、变更或解除。第十条甲、乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务1）甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。2）甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。3）甲方应提供给乙方小型仓库一间。2、乙方的权利和义务1）乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。2）乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。3）合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。4）工程竣工后，清理现场，做到工完场清。5）后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。第十二条合同生效1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表：代表：日期：日期：