2023年钢筋劳动合同书样本.docx

《2023年钢筋劳动合同书样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢筋劳动合同书样本.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年钢筋劳动合同书样本钢筋劳动合同书样本1发包方：（以下简称甲方）_承包方：（以下简称乙方）_根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程项目中的钢筋工分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程量：_第二条承包范围及注意事项1、施工内容从基础钢筋至工程交工全过程（施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内）以及承包范围保修期内发生的保修工程量（模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、水电暖安装以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用）

2、。2、施工质量必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期（按总进度控制工期），必要时要加班。5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。第三条安全文明施工1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例，执行甲方有关安全文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到安全文明施工。2、进

3、入施工现场，必须戴好安全帽，在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带，如有违反，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。4、严禁酒后上岗，违者劝退。5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承担一切责任，同时对乙方处_元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值_倍的罚款（最低不少于_元），当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。6、特别提醒：施工现场外的一切

4、安全事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆，如有丢失和损坏甲方概不负责。第四条工资价格及发付比例1、面积计算：（固定面积包干）以户型面积户数结算，即_户=_。2、价格计算：以_元/计算。3、结算比例：按进度（最后一栋完成时间）分批次付款，以总价的_%（约_元）为付款基数。基础完工给付_元。主体期间每层（四栋）结构完后给付_万元。主体完工后验收合格后即付_万元。春节前能交工，工资付至_%，余款待结算后结清（或双方另行商议）。如工程跨年，春节前工资付至实际进度的_%。来年复工后按本条款给付工资。第五条违约责任因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责，乙方因质量、安全等其它问题被第三方（监理及主

5、管部门）罚款和强制解除时，乙方承担经济损失，并终止合同，甲方按实际进度的_%支付乙方工资。第六条未尽事宜双方协商解决，可补充协议。另订安全生产合同书本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，甲方公司_份，经签字生效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日钢筋劳动合同书样本2甲方：乙方：为共同搞好工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式为包工不包料、

6、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。4、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。5、乙方签订合同前必须交付_元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。6、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员

7、的行为，甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方

8、。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，

9、由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途

10、停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日钢筋劳动合同书样本3甲方：（以下简称甲方）_乙方：

11、（以下简称乙方）_为了加强班组内部管理工作的力度，增强承包班组的责任心和重要性，确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据中华人民共和国劳动法和经济合同法的有关规定，按本工程的实际情况，经双方协商同意后，特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。一、工程名称_。二、质量、安全要求_。三、乙方承包的工作内容现场绑扎、安装、安放水泥垫块，场内水平及垂直运输，现场清理，钢材到场的装卸等全部工作内容，落手清清理，每做一层清一层，混凝土浇筑的钢筋监护，素砼保护层垫块制作。四、甲方责任1、确保在春节前_天和各班组结算清当年工程的工程款；2、按每人每月_元的标准发放生活

12、费。每月出勤低于_天不享受全部生活费。注：（新进场的工人自备_天生活费。3、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用，但对于特别困难的可以适当进行考虑。4、乙方的生活费必须经过现场管理人员签字方可领取。五、乙方责任1、安全第一，生命第一，乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工，安全规范进行施工进入施工现场人员必须签安全劳务协议，接受安全教育。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带，进入_米以上高空作业区必须系好安全带，做到不伤害别人，也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人，甲方有权辞退，且所有人工一律按_%结算。如遇违

13、章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负，并对当事入进行经济处罚。2、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚，罚款费用在乙方承包工程款中扣除，甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的_%结算，款到年底结清。3、乙方应按施工进度安排好材料，领用计划，并提前通知甲方，钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取，准时归还，到时没归还按原价两倍计算扣除。4、乙方按照甲方施工进度计

14、划进行安排，计划好足够的施工人员以满足施工进度要求，在施工期间，乙方不得因工人的任何理由延误工期。5、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员的严格管理，不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹，打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃，不得损害公共财物，施工机具等。如发生上述违规行为，甲方有权另选分包单位，并做出处罚。6、乙方应派专入配合甲方进行工程施工，以便熟悉掌握工程结构尺寸，以免返工及误差，乙方无正当理由不得，单方终止协议、停止施工或消极怠慢，由于乙方原因而造成无法履行本协议，将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按_定价的_%结算。7、质量是检验企

15、业生存的唯一标准。质量就是生命，质量就是信誉，乙方必须按照甲方的质量交底进行施工，如乙方在施工中连续_次出现质量事故的，甲方有权单方终止合同并且与乙方按_%的工程量结算。8、文明施工：为确保现场文明施工的一步到位，在浇捣前必须做好落手清工作。9、乙方所做的部位是：柱、墙、顶、梁、板。所做的部位为班组责任制，所有工程量按吨位结算，不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用，余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置，如果乙方清理不干净（或不清理）甲方将按每层_个人工扣除清理费用，结算时扣除。甲方将派人进行清理。六、服从管理，统一调度乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲

16、方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行_元/吨以内的奖励和处罚。七、包定单价基本价_元，质量_元，进度_，安全_，落手清_元，总价_元，如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除，工程结束退场时按_%结算，余款年底一次性结清。八、原材料消耗对原场地材料必须进行合理使用，对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用，扎丝必须节约使用不得浪费，对浪费的扎丝将按照成本价的_倍给予处罚。九、在施工过程中乙方必须承担本工程期内的证件费用。十、现场处罚1、进入施工现场不戴安全帽每人每次罚款_元，不扣帽带罚款_元/次。2、不服从现场管理人员指挥和调度或及时整改、清理的每次罚款_元，情况严重、态度恶劣的处以

17、_元以下的罚款；3、酗酒、打架闹事的每人每次罚款_元，并责令当事人立即退场，人工按_%结算，情节严重的移交公安机关处理。十一、终止合同在施工过程中，质量进度达不到甲方要求的，则必须在_天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整，如_天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同，工程量按_%结算。十二、困难解决本协议正式签订后，乙方在施工中遇到困难，甲方负责协助解决，但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场，以上事件如若发生，则工程量按_%结算并赶出现场。十三、合同效益本协议本着平等、自愿的原则，不存在任何欺诈行为，一旦签约，即发生法律效力。十四、其它事项未尽事宜待后协商拟定补充协议。十五、合同留存本协议_式_份，甲乙双方各执_份，签字生效。甲方：_乙方：_签订日期：_