云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案.doc

《云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、云南省云南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务精选年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、发生 5 人死亡事故，应由（）负责调查。（）A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府B.发生事故的施工单位所在省级人民政府C.事故发生地市级人民政府D.事故发生地的省级人民政府【答案】C2、在露天爆破工作的基本要求中，在提高爆破技术经济效益指标方面，应努力做到()。A.提高钻孔延米爆破方量，降低炸药单耗，充分发挥机械效能，使综合成本最低B.防止爆破地震、冲击波、飞石和噪声的危害，确保安全爆破C.破碎块度符合工程要求，大块率低、无根坎D.减少

2、后冲、后裂和侧裂，以降低对边坡稳定性的影响程度【答案】A3、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。A.注浆量B.注浆孔间距C.裂隙的浆液饱满度D.注浆压力【答案】C4、巷道工作面底板灰岩含水层发生突水征兆的是（）。A.工作面压力增大，顶板变形严重B.工作面底板产生裂隙，并逐渐增大C.工作面发潮、滴水，水中含有少量细砂D.工作面岩壁变松，并发生片帮【答案】B5、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A6、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是()。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A7、一

3、般来说，原材料的质量检验要把住三关，其中不包括在内的是（）。A.入库(场)检验关B.随时抽查检验关C.定期检查关D.使用前检验关【答案】B8、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.要同时明确协调内容和关系B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D9、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C10、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预

4、报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C11、关于水泥水化热的说法，正确的是（）。A.水泥颗粒越粗水化热越高B.水泥磨合料掺得越多的水化热越高C.矿渣水泥较普通水泥的水化热高D.硅酸盐水泥的水化热较高【答案】D12、井巷收敛测量测量的内容是（）。A.井巷表面一点的绝对位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D13、在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（）炸药。A.铵梯B.铵油C.浆状D.乳化【答案】D14、矿业工程项目的风险生主要体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条

5、件的不确定【答案】D15、按照建设工程质量管理条例的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.8hB.12hC.24hD.48h【答案】C16、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的（）。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C17、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A18、关于矿

6、山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘用水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D19、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C20、属于非自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D21、矿业工程混凝土灌注桩施工中，护筒中心与桩位中心的偏差不应()mm。A.30B.30C.50D.50【答案】C22、矿业工程现场管理工作的模式，目前

7、多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A23、冬期施工中，为防止土壤冻结，可在表面用当地保温材料加以覆盖，或先将表土翻耕粑松，其深度一般不得小于（）。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】C24、巷道掘进中，关于炮孔布置的要求，说法错误的是（）。A.有较低的炮眼利用率B.块度均匀，大块率少C.爆堆集中，飞石距离小D.不会损坏支架【答案】A25、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的

8、刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C26、某矿井水仓掘进断面积 12m2，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。关于该水仓周边眼施工技术要求的说法，错误的是（）。A.装药集中度应为 70100gmB.炮眼底部应落在同一平面上C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上D.应采用不耦合装药结构【答案】A27、室内地面涂料防水，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面（）A.50mmB.60mmC.70mmD.100mm【答案】D28、关于矿井联系测量的说法,错误的是（）。A.联系测量就是使地面与井下测量控制网采用同一坐标系统B.平硐导入高程,可以用一般的井下几

9、何水准测量来完成C.井口附近建立近井点，井底车场的岩石中埋设不超过 3 个永久导线点D.联系测量应至少独立进行两次【答案】C29、混凝土板主要承受()的共同作用。A.轴力和弯矩B.轴力和扭矩C.弯矩和剪力D.剪力和扭矩【答案】C30、一般用于露天或无瓦斯、无矿尘爆炸危险的爆破工程的是（）A.普通铵油炸药B.改性铵油炸药C.重铵油炸药D.膨化硝铵炸药【答案】B31、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是()。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D32、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A33、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇

10、筑模板应在混凝土强度达到（）时拆模。A.0.070.1MPaB.0.51.0MPaC.0.71.0MPaD.1.52.0MPa【答案】C34、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）。A.12dB.14dC.20dD.28d【答案】B35、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是()。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C36、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B37、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】

11、D38、尾矿库安全管理中，勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包()尾矿库建设项目。A.一等B.二等C.三等D.四等【答案】D39、下列水泥品种中，抗掺性最差的是哪个（）。A.普通水泥B.火山灰水泥C.矿渣水泥D.硅酸盐水泥【答案】C40、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C41、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C42、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳

12、宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C43、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A44、井内的安全梯应靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D45、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按()方法处理。A.无偿使用、有偿维修?B.无偿使用、无偿维修?C.有偿使用、无偿维修?D.有偿使用、有偿维修【答案】A46、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作

13、C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C47、关于天轮平台布设的原则，不正确的是()。A.天轮平台的主梁与提升中心线平行B.天轮平台的主梁轴线不设在井筒中心线上C.各天轮的布置应考虑井架受力均衡D.两台同一设备的绞车应有相同的出绳方向【答案】A48、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5mB.8mC.12mD.14m【答案】B49、斜井在混凝土浇筑过程中，应两侧对称浇筑，以防模板变形。分层浇筑，分层振捣，每层浇筑深度为（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C50、招标工作中的资格预审应在（）之前进行。A.

14、组织招标机构之前B.发出邀请函后、发售招标文件之前C.发售招标文件之后、召开标前会议前D.与综合评审同时【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】ABD2、下列工程的防水等级属于二级的是（）。A.电缆隧道B.水下隧道C.一般公路隧道D.城市公路隧道E.地道运行区间隧道【答案】D3、岩体节理的几何特性参数有()。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD4、硐室施工方法中，根据硐

15、室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为()。A.分层施工法B.全断面施工法C.上山施工法D.导硐施工法E.下山施工法【答案】ABD5、施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（）。A.设计变更B.施工条件改变C.承包人投标漏项D.工程量清单编制错误E.施工技术进步【答案】ABD6、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC7、关于塔式起重机的特点，说法正确的是（）。A.起升高度高B.工作面广C.行走距离近D.

16、转动困难E.工业建筑施工中应用广【答案】AB8、29矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC9、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】ABC10、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC11、局部控制网的精度选取就应考虑相关建筑物的（）。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD12、下列关于巷道安全施工的规定，正确的是（）。A.巷

17、道掘进中途停止时，支护与工作面之间应留有一定距离B.放炮后支架有崩倒时，必须先行修复后方可进人工作面作业C.修复支架时，必须先检查帮、顶D.修复巷道应由外向里进行E.掘进工作面严禁空顶作业【答案】BCD13、电子雷管起爆系统一般组成有（）A.电子雷管B.编码器C.起爆器D.起爆网络E.导爆索【答案】ABC14、矿山井下巷道采用光面爆破时，周边眼应满足的要求有()。A.眼口落在井巷掘进的轮廓线外 50mmB.周边眼间距不大于 500mmC.采用低爆速炸药D.采用不耦合装药E.封泥全部采用黏土炮泥【答案】BCD15、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检

18、B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC16、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有()。A.井巷工程?B.矿山地质勘查工程?C.井下其他工程?D.地面土建工程?E.安装工程【答案】ACD17、矿山井下发现火情的正确做法是（）。A.发现火隋后应立即报告并设法远离火区B.调度室应迅速启动应急预案C.应迅速组织撤离可能危及的人员D.电气设备着火应首先使其隔绝空气E.灭火措施应根据火灾性质、通风和瓦斯情况【答案】BC18、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，

19、减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源回收率【答案】BCD19、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD20、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用C.承包人应在工程变更

20、确定后 28 天内，提出变更工程价款的报告D.业主在确属需要时有权发布变更指示E.在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度 500m。合同约定分项工程量增减 10以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒 40m 的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：在井筒施工到 450m 深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的

21、设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件 2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深 40m 的设计变更。根据事件 1 和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】1事件 1 中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的

22、作用。2事件 1 中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?3事件 2 中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4事件 2 中，井筒延深 40m，施工单位应如何进行价款调增?【答案】1监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。2理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方

23、法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。3施工单位应在建设单位设计变更后的 14d 内，提交合同价款调增报告，并附上相关资料，提交给建设单位确认。4井筒延深 40m，工程量增加在 10以内，执行原合同已有类似工程的综合单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就

24、挤在吊桶中央。吊盘信号 T 在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内

25、容?【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 1 人操作，要求必须是 1 人操作1 人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h 内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部

26、门报告。同时，事故发生单位应当在 24h 内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应

27、急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。三、

28、背景某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面 20m2，倾角 6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度30m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足 2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理性及存在的

29、不足。?2为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为 1m 左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。四、某矿井主井井筒设计

30、深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23m/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 2 天。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪

31、些措施?【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20mh 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原

32、因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。五、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12

33、 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩

34、罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 10

35、0000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。六、某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法

36、解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝

37、土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集中应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷 1 临

38、时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。七、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨

39、某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题 1请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么 2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么 3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】八、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库

40、房值班员取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里？2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的

41、安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相

42、关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。九、【背景资料】某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2巷道光面爆破的质量标准是什么 3目前巷道施工的主要方法

43、是什么 4作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50；(2)超挖尺寸不得大于 150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。

44、一十、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝

45、工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。