2023年道路施工合同汇编（小工程施工合同协议书）.docx

《2023年道路施工合同汇编（小工程施工合同协议书）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年道路施工合同汇编（小工程施工合同协议书）.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年道路施工合同汇编（小工程施工合同协议书）道路施工合同1发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：二、合同工期1、开工日期： 年 月 日 2、竣工日期： 年 月 日 3、合同工期： 天。四、甲、乙双方一般权利和义务：1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务：为乙方提供施工场所及相关资料，

2、负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划;负责工程质量的控制、检验。4、乙方的权利和义务：乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。 乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：￥： ，大写： (不含税金)。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程

3、量办理结算，并支付齐全部工程款。3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签章)： 乙方(签章)：合同订立日期： 年 月 日发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：二、合同工期1、开工日期： 年 月 日 2、竣工日期： 年 月 日 3、合同工期： 天。四、甲、乙双方一般权利和义务：1、甲方

4、全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务：为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划;负责工程质量的控制、检验。4、乙方的权利和义务：乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。 乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方

5、承担。五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：￥： ，大写： (不含税金)。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签章)： 乙方(签章)：合同订立日期： 年 月 日道路施工合同2发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：一、 工程概况工程名称：政协

6、办公楼室内维修改造工程工程地点：托县政协办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理二、合同工期开 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日计划竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日预计合同工期：90天三、承包方式和合同价款(一)采用包工包料和总承包形式;(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。四、发包人(甲方)责任：依照

7、合同按时拨付工程进度款。五、承包人(乙方)责任：1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;2、 保质保量完成甲方指定工程项目;3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。六、工程质量及验收1、 乙方在施工中必须支持百年大计、质量第一的方针，严 格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥

8、必须使用正规厂家)。七、 工程款支付方式1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清70%八、质量保修按照国务院1999年建设工程质量管理条例保修的规定负责。九、违约责任1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。十、其它约定事项：甲方：法人代表：(签章)乙方：代表人：(签章)年月日：道路施工合同3发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循

9、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。一、 工程名称： 广场土石方工程二、 施工地点：重庆市大渡口区 地块三、 承包范围：图纸范围(详见附图20xx年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。四、 质量要求4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm+100mm以内;4.2严格

10、按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;4.3严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性;4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环4.5控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全;4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。五、合同工期工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。六、合同价款6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准;6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用;6.3上述综合单价是固定单价，该单价不

11、分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，

12、甲方一次性补贴6000元人6.4土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在100mm以内，否则视为不合格。七、竣工验收工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。八、付款方式当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20

13、%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。九、双方责任9.1甲方责任9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。9.1.3组织对工程的竣工验收。9.1.4按合同约定及时办清工程结算。9.1.5按合同约定及时支付工程款。9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：0020：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。9.2乙方责任9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工

14、，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。9.2

15、.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。9.2.7完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。9.2.11乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。十、违约责任10.1乙方必须严格按照

16、本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5的违约金。10.5乙方违背9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方

17、移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3的违约金。10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以

18、上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。十一、纠纷处理本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。十二、合同生效及其他12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。12.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。立合同人：发包人：法定代表人：联系人：开户行：帐号：联系电话：承包人： 法定代表人： 联系人： 开户行：

19、帐号： 联系电话：年月日：道路施工合同4发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组承包方（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。3、工程施工内容：清路基、砌石、填土及夯实、涵洞接长、水泥路面。4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。6、工期：天。即

20、自年月日开工至年月日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。五、发生广东省建设工程标准施工合同规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。第三条工程质量和竣工验收一、分项工程的工程质量要求（一）清理路基1、需要对路基范围内的杂草

21、、树木清理干净。2、需要对路基范围内的软泥清理干净。3、需要排干路基范围内的积水。（二）砌石1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。（三）填土及夯实1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。（四）涵洞接长1、清理基底软泥；2、侧墙砌石，墙厚70公分。3、盖板采用钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。（五）水泥路面1、路面厚

22、度为15公分，路面宽度为3米。2、采取c20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51:1:1.81:3.68。3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收1、隐蔽工程：清基、落石脚等2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间

23、不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通

24、知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究

25、乙方的责任。十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。第四条工程计量和工程结算一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。第五条工程款支付1、签订合同

26、七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款。2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。4、按工程总价的5%为质保金，计为元整；第六条保修约定一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第七条合同争议与终止一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决

27、；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。甲方代表：乙方：身份证号码：身份证号码：地址：地址：开户行：帐号：开户行：帐号：电话：电话：日期：日期：道路施工合同5甲方 （全称）： （以下简称甲方）乙方 （全称）： （以下简称乙方）为加快我镇新农村建设步伐，圆满完成各村道路硬化任务，保证施工质量，根据有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：村内道路

28、硬化工程硬化总面积约 平方米，其中主街面积约 平米，次街面积约 平米，门台散水面积约 平米，路沿边沟面积约 平米。工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等，按主街每平米 元，次街每平米 元，门台散水、路沿边沟每平米 元，工程概算约为 万元。二、合同工期：工程在 年 月 日前完工。三、工程施工要求：1、乙方工程施工队，必须按照道路硬化标准进行施工作业：（未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准）（1）硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档，防止发生纠纷。（2）道路硬化前要对路基进行清理、平整，切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。（3）使用商混，混凝土强度C20。（4）升降方后

29、必须使用机械碾压夯实，巷道可用人工夯实。（5）道路硬化施工中要按设计厚度安装模板，使用钢模，铁钎固定，防止跑模及漏浆。（6）商混铺平后要使用平板振动器振实，模板边用振动棒充分振荡、压实，防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹平碾压不少于3次，或人工碾压不少于4次。（7）散水必须在街道之后硬化，且预留伸缩缝。（8）养护时要使用塑料薄膜铺盖，并有专人看护。2、施工完成后要达到以下标准：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，门台散水、路沿边沟厚度10cm，宽0。5米。（1）路边整齐，无里出外进，直线段直顺，曲线段圆顺。路面平整，坡度统一，不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象，灌缝饱满、密实

30、，路的连接处缝面整齐。（2）伸缩缝缝面垂直并全部贯通，缝内不得有杂物，切缝宽、深、长应符合设计要求。（3）特色路面与水泥路面衔接平整，处理得体，实用美观。（4）预留合理美观的绿化用地。3、乙方要确保施工质量合格，由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收，必须做到安全生产，文明施工。4、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任；负责对县、镇检查验收人员的迎检工作；负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。5、甲方负责联系搅拌站送灰，检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务，协调各方关系等。四、付款方式：乙方必须向缴纳 万元的工程保证金。其保证金在工程验收合格后

31、且县级资金到位的情况下予以退还，如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后，有支配使用保证金用于工程开展的权利。工程全面完成，经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款 %；暂扣 %作为工程质保证金，保证金在质保期满后1月内付清。（质保期为完工后一年整）五、奖罚措施：1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚 元。2、乙方必须接受甲方的监督检查，接受整改意见。六、安全责任：1、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等；施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。2、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷

32、等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。七、未尽事宜：本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。八、本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，镇新农村建设服务中心存档一份。九、合同生效：合同订立时间： 年 月 日。合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）负责人： 负责人：电 话： 电 话：道路施工合同6甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了确保x乡x村通村道路建设工程顺利实施，按期保质保量完成工程项目，根据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本合同：一、工程施工项目、内

33、容按照本工程建设内容以及工程建设方案，工程路段总长度为公里，路宽度4米，厚20厘米砂石路面。二、工程造价及承包方式工程造价按照设计公里，工程造价元，承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。三、工程质量要求及铺筑工艺1、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工，对承建的工程质量负全部责任，必须达到合格工程。按砂石路质量检验评定标准验收。2、乙方必须接收甲方和交通部门的监督管理，若有违反者，视为违约，由此引起的不良后果和责任，由乙方全部承担。3、乙方必须严格按照施工的工程程序进行规范施工，最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。四、施工期限本工程工期从

34、20x年6月18日至20x年07月18日完工，工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。五、双方的权利和义务1、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行情况。2、甲方有权对乙方的施工进行全过程的质量监督，乙方须听从指挥，接受监督和检查。3、质检人员对工程要认真负责，坚守岗位，坚持原则，随时协商解决施工过程中存在的问题。4、甲方根据工程需要为施工提供必要的便利条件。5、甲方的义务甲方有义务负责协调现场有关问题。按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。6、乙方的义务全面负责工程的质量、工期、施工等工作，做好施工前的各项准备工作，保质保量按期完成施工任务。竣工后，乙方

35、提供竣工资料并提出竣工验收申请。必须严格按照工程规范的程序进行施工，不得偷工减料、降低工程标准，否则甲方有权要求乙方返工、停工。乙方全权负责施工安全，做到安全文明施工，采取各种安全措施，教育施工人员杜绝各种安全事故发生;若发生事故，一切责任由乙方承担。六、合同的变更与解除1、合同的变更因工程的需要，确需增加或减少工程量，经甲乙双方协商需要变更合同的方可变更，单方不得变更合同。2、合同的解除开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的;乙方在施工过程中，因质量问题甲方责令限期整改，而没有整改的;工程完工后，超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲

36、方有权要求解除合同。七、本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订附加合同，签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。建设单位：(盖章)法人代表：施工单位：(盖章)法人代表：合同签定日期：年月日标准版乡村道路施工合同四甲方：乙方：为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：一、工程名称：透山村道路硬化工程二、工程地点：朱阳镇透山村三、工程数量：1.3km四、工程质

37、量要求:严格按照公路水泥砼路面施工技术规范及设计要求施工。五、施工期限：本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。六、工程款的计算_元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。七、工程款的结算：交通计划资金由交通部门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。八、付款方式：工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。九、甲、乙双方的责任(一)甲方责任1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所

38、需用经费由甲方负责。2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。4、配合乙方做好施工安全工作。5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能影响乙方机械设备的正常用电。6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好峻工验收工作。(二)乙方责任1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。2、乙方在施工中一定要服从管理，严格施工，听从交通主管部门安排。3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必须安全操作。4、在施工期间，一切安全由乙方负责，与甲方无关。5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。以

39、上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用，本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日道路施工合同7发包人：承包人：经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位5.依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行5.一、 工程项目1.5.1 工程名称：xxx*道路工程1.5.2 工程地点：位于XX市XX区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地

40、块1.5.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.5.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5.1.5.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）大 写 元1.5.8 质量标准：合格5.1.5.9 工 期：工程总日历工期 天5.具体开工日期以招标单位书面通知为准5.二5.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、XX市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准5.所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告

41、5.三5.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.11 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.12 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作5.3.13发包人主要工作：3.13.1 负责场地三通一平；3.13.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.13.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；3.13.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.13.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.13

42、.6按合同约定支付工程款5.3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责5.3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备5.3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容5.3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作5.承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材

43、料的照管工作5.做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作5.3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通5.四、工程价款a.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用5.该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减

44、5.b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据XX市93土建定额再结合XX市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取5.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据5.d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采用沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx）054号文工程造价审核收费标准，由发包人代扣代付五、工程价款的支付5.5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75；5.5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由