2023年销售合同（销售合作合同范本）.docx

《2023年销售合同（销售合作合同范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年销售合同（销售合作合同范本）.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年销售合同（销售合作合同范本）销售合同1供货单位： （以下简称甲方） 购货单位： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务关系，双方在平等互利基础上，通过友好洽商，特订立本合同、一、 乙方向甲方购买如下产品：（单位：人民币/元）、 甲方提供一年的售后服务，但是乙方必须严格按照产品使用说明书进行正常使用、且在壹年内发生故障情况下，甲方提供免费维修；壹年以后酌情收费修理。、 可协助客户解决软件方面技术问题。、 即使在保修期内，如属下述情况者仍属收费修理：a因错误使用，或乙方自行拆卸、改造或人为破坏引起的故障、损坏、损伤、b因公害、电压异常以及地震、雷电

2、、风害或其它自然灾害等外部原因而造成的故障、损坏、损伤。三、 交货方式：送货上门四、 结算方式：机器安装完毕验收合格后一次性付清合同全额款项。五、 违约责任：按中华人民共和国合同法及有关规定执行。若甲方未按期完成安装工作或者乙方未按时付清货款，则违约方每日必须承担合同总额的30作为处罚金、六、1、本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。本合同正文采用打印文本签署，任何手写的填充、补充、修改或其它形式的修订均须双方在修订处加盖公章或合同专用章确认，否则该部分内容无效。2、本合同生效后，买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章

3、或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。3、特别约定：本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。4、合同一式 附公司简介、售后服务各1份。甲方： 乙方： 代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：开户银行： 账号： 签约日期：开户银行： 账号：签约日期：销售合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国

4、合同法、中华人民共和国产品质量法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、生产厂家三、合同工期全部家俱的工期为 日历天，其中：于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场，到场后 日历天内完成现场摆放与安装。四、质量标准五、合同价款合同金额（大写）：（小写：￥ 元）本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。六、组成合同的文件下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分，并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解：上述相同层级中如包括多个文件，则文件的解释效力以时间为序，时间在后的优先解释。

5、七、承包人的责任承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。八、发包人的责任发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效本合同双方约定：双方签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：销售合同3甲 方： 乙 方：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经友好协商，就甲方购买及安装室内LED显示屏幕事宜达成如下协议：一、标的甲方购买乙方室内LED显示屏，并由乙方安装调试，因安装需

6、要的线材等其他用品均由乙方负责，具体采购品目、型号、数量及价格如下：二、合同的履行1.合同总额（含显示屏价款与安装调试费用）为人民币￥万元（大写：）（含税）。2.本同生效后，乙方应在3日内将货物交付至甲方所在地并进行安装调试，安装完毕并经甲方验收无误并收到乙方开具的对应的增值税专用发票后5日内向乙方支付剩余款项，即元（大写： ）；如乙方不能开具对应的增值税专用发票，甲方有权单方解除合同，退还货物，因此造成的损失与甲方无关。三、安装1.安装期限：自甲方预付款项交付乙方之日算起，乙方须在20xx年1月25日之前，完成显示屏安装调试工作。2.安装地点：兰州市西固区福利东路68号。四、验收：1.验收标

7、准以LED显示屏通用规范为准。2.经甲方验收、测试后，如发现短缺、故障、损坏或与本合同规定不符合之处，由乙方负责。五、维护及技术支持乙方承诺为甲方提供下列服务：自本合同项下货物验收合格之日起（对于还需要进行调试运行的，应自实际运行调试完毕并验收合格之日），质保期为贰年，终身售后维护，返厂维修。 六、甲方权利义务：1.甲方负责提供安装、调试工作用电及控制。2.甲方应在设备运抵现场后，组织有关人员配合乙方进行安装及调试。3.工程安装、调试完成后，甲方应组织有关责任人在7日内进行验收。 七、乙方权利义务：1.乙方对所提供之产品质量必须符合LED显示屏通用规范，并负责产品之安装、调试。2.乙方负责提供

8、屏体及安装所需所有部件。3.调试完成后，乙方应当对甲方操作人员进行免费培训。4.甲方通知乙方维修后，乙方在24小时内安排维修人员到达现场维修。八、违约责任：1.因货物包装不当造成货物损坏、短缺的，乙方应当在7日内更换并应承担由此产生的一切费用。2.因乙方原因导致工期延误的，自违约之日起乙方应向甲方支付合同总金额日万分之五的误期赔偿费，直至安装完毕。3.乙方提供的产品如有质量问题，乙方应当3日内予以维修。如因乙方原因未能在合同约定时限内按时维修，则乙方向甲方支付合同总额的日千分之一的违约金。4.合同生效后，如乙方未能按合同期限按时交货，则乙方向甲方承担合同总额20%的违约金。 九、争议解决办法任

9、何一方违反本合同，如双方不能协商解决，均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、附则1.甲乙双方如有未尽事宜，由双方友好协商解决，协商一致后，另行签订补充协议。2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。任何一方均不得擅自涂改合同文本。3.合同生效日期：自双方签字或盖章之日起生效。甲 方： 乙 方：电 话： 电 话：签订日期： 年 月 日销售合同4甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，经双方友好商量，签订酒水饮料销售合同，就乙方销售甲方的各类酒水、饮料达成如下协议：第一条 甲方权利和义务1、甲方为乙方提供酒水的正式授权经销商。（详见资质证明、营业执照副本及酒厂公司的授权经销书）2、甲方应及时向乙方提供

10、宣传资料和技术支持，并承诺可随时向乙方提供酒水在销售过程中，所需的产品的所有证明文件及相关标准、质检报告等。3、甲方提供经营产品的名称、规格、包装、价格等（详见报价单），保证供应的所有酒类的质量及标识，保证所供产品质量达到国家行业要求标准。甲方拒绝提供假冒、伪劣、水货等产品，维护消费者的正当权益。4、甲方对乙方的销售过程、销售方式和销售量，享有知情权。甲方将随时听取乙方对实际销售情况的报告和意见。5、甲方有义务定期或不定期地对乙方进行业务培训指导，做好营销后服务工作。6、乙方销售过程中，如出现产品质量问题，由甲方协助乙方与生产厂家联络沟通共同解决。第二条 乙方权利和义务1、乙方同意在经营范围内

11、销售甲方经营的酒水饮料产品，并向甲方提供营业执照副本的复印件、法定代表人身份证明及相关资质文件。2、乙方承诺遵守甲方提供的所有证明文件，要求及相关标准。3、乙方承诺：如因乙方自身服务方面（非产品内在质量）的问题造成客户投诉，乙方自行解决。4、乙方不得将由乙方的责任造成超过保质期或质量不完整的产品提供给消费者，乙方不得仿制或销售仿制的甲方产品，以保证双方合法利益，否则后果由乙方承担。5、乙方在销售甲方产品时，不得损害甲方的形象、信誉、标识等行为。乙方只在自己经营的区域内，销售甲方的产品，不得转售市场，否则将承担由此产生的一切后果。6、乙方应积极配合甲方和厂家在乙方经营区域内的推广活动，乙方应向下

12、级代理商、零售商和最终用户发布甲方各种新产品信息，并在本地区内积极宣传推广。第三条 销售产品的意向乙方在双方合作期间约定销售甲方提供如下产品：红酒类： 等洋酒系列品牌；啤酒类： 等系列产品；饮料类： 等。第四条 产品价格*地区按照厂家规定货价（详见报价单）如产品调整价格，甲方有权根据市场连动调整价格，但必须提前通知乙方，此行为不构成违约。 凡不执行统一价格，低于标准价格的产品，厂家和甲方不提供销售奖励和优惠政策。第五条 定货、送货与退货1、甲方在正常业务情况下，每天分 3个时间段 向外发货，甲方接到乙方电话或传真定货通知后，保证24小时内将乙方所定货及时送到乙方店中。如未按时送达而影响乙方经营

13、，乙方有权要求赔偿，以发货单上日期为准。2、如临时增订或非约定范围内的产品，乙方应向甲方说明情况，双方商量解决。3、乙方收到货物后应当面立即验收并签收，发现问题当即处理，否则应视为收货无误。保质期应在进货时验证，如要调换新产品应在保质期临界一个月前提出，否则不得退还，甲方将不承担责任。4、乙方如发现质量问题，应当及时通知甲方并封完好样品，做为凭证以利于同厂家交涉解决。5、双方确认：乙方工作人员 为乙方收到货物的签收人。如果乙方收货人员发生变动，应及时以书面形式向甲方说明。6、乙方退货时，须和甲方的业务员沟通。乙方向甲方所退的货，须保存有甲方完整的标识，并保存有完整的包装，否则，甲方不接受乙方的

14、退货。第六条 结算方式1、 结算方式原则为现结，货款数额以发货单为准，即货款当面兑付。2、 结算方式为批结的，即第二次送货时结清第一次的货款，货款数额以发货单为准，结款期限最长不得超过30日。3、 双方同意月结的，每月 日为对帐日，每月 日为兑款日，结款数额为对帐单的全部金额。乙方不能按时兑现货款，经甲方催告后仍未兑现的，甲方有权暂时停止供货，待货款结清后继续供货。4、 双方确认：甲方工作人员 向乙方收取货款。第七条 合同解除与违约责任1、 如果甲方发生下列情况之一时，乙方有权单方解除合同。a.甲方不能按照合同及时供货影响了乙方的正常经营。b.甲方提供假冒、伪劣的产品被顾客投诉，确认属实。2、

15、 如果乙方发生下列情况之一时，甲方有权单方解除合同。a.乙方不能按双方约定按时支付货款连续超过两个月的。b.乙方经营的主要财产或经营业务转移、转让及资产或信用方面发生重大变化，丧失经营能力的。c.甲方为乙方唯一指定供货商，如乙方从其他渠道供货，则甲方有权收回对乙方的全部奖励和赞助费用。3、 乙方未按照约定支付货款的，甲方有权要求乙方支付违约金，支付甲方10% 的违约金（金额以对帐单/发货单为准）4、 如双方任何一方违反本合同，本合同将自动失效，违约方应赔偿由此给对方造成的经济损失。双方任何一方如因单方因素，要求停止履行合同，应提前 一个月 通知对方。否则应视为违约，应赔偿由此给对方造成的经济损

16、失。第八条 争议与解决1、 甲乙双方在本合同履行期间发生的争议，应当通过友好商量解决。2、 商量不成的，可诉讼解决。本合同约定甲方所在地法院为诉讼管辖法院。第九条 合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止，本合同自双方当事人签署日起正式生效。合同期满后双方继续合作，视为本合同继续有效。第十条 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十一条 未尽事宜或双方中的任何一方认为需要变更本合同条款的，应提出书面意见，双方可另行商量签定补充协议，与本合同具有同等效力。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：签订时间：销售合同5合同编号：136459甲方(卖方)：_地址：_法定代表人：_邮编：_乙方

17、(买方)：_地址：_法定代表人：_邮编：_甲、乙双方经友好协商，同意签订本合同，并就如下条款达成一致：一、商品名称：_二、品质/规格：_三、单位：_四、数量：_五、总额：_六、产地：_七、装运8、装运时间：_9、装运地：_10、最终目的地：_11、货运单位：_八、支付条款1、选择：_(银行汇款邮局汇款)2、选择：_(乙方直接汇入甲方指定银行帐户乙方将货款汇入_网帐户，_网收到乙方收货通知后将货款支付给甲方)3、选择：_(先付款后发货先发货后付款)九、交货条款1、根据上述8款选择的付款方式，乙方应承担汇款发生的相关银行费用。2、根据上述8款选择的付款方式，乙方应承担货运发生的一切费用。3、甲方应

18、承担货物因不充分或不适当包装造成的货物损害或灭失的责任。4、甲方应在发货后_工作日内向乙方或委托_网向乙方发出发货通知。5、乙方在到货日两天内有权利提请退货，但必须承担退货产生的一切费用，此外还将提取货款的_%支付甲方作为赔偿。到货日以运输单位到货凭据为准。6、乙方在到货日两天后不得退货，到货日以运输单位到货凭据为准。7、如果甲方因自身原因未能按合同规定按时交付所有或部分货物(包括达成一致的文件)，则应向乙方支付罚金、罚金应按迟发货物每3天收取迟交货物总金额的_%计算，少于3日应视为3日。十、终止合同除非另有规定，本合同在下述任一情况下终止：1、通过双方共同书面协议;2、如果另一方完全因其责任在合同规定的时间期限内未履行其义务，程度严重，并且在收到未违约方的书面协议后_日内未能消除违约影响或采取补救措施，在此种情况下，非违约方应给另一方书面通知来终止合同。十一、仲裁因本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应最终通过仲裁来裁决，排除有通常的法院对争议作出判决。十二、您下载、阅读本合同，即表示您已了解“_网”的交易须知，签署合同即表示您接受“交易须知”中的一切条款。甲方(卖方)(公章)：_ 乙方(买方)(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_