2022保证金承诺书.docx

《2022保证金承诺书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022保证金承诺书.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022保证金承诺书保证金承诺书在不断进步的社会中，承诺书的使用越来越广泛，承诺书必须在要约的有效期作出。你所见过的承诺书是什么样的呢？下面是我为大家整理的保证金承诺书，希望对大家有所帮助。保证金承诺书1致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：1、按照劳动法规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定

2、签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。投标人： (盖章) 法定代表人或其授权代理人： (签名)日期：x年x月x日保证金承诺书2清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关

3、社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：一、严格按照建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证：1、本工程建设资金到位率符合规定要求；2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；4、按照承包合同约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；5、按照建设工程价款决算办法规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：1、对施

4、工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。承诺人：单位（章）：法定代表人（签字并盖章）：办公电话/手机/信箱：经办人姓

5、名/职务：办公电话/手机：监督单位：县清欠办（章）二0年月日注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份保证金承诺书3海安县住房和城乡建设局:鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元，新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知精神，具体抓好以下几项工作：1、加强施工各班组的日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件，

6、其一切后果由我公司负责。承诺单位（盖章）法定代表人（签字）：年 月 日所在镇（园区）政府意见（盖章）经办人（签字）年 月 日保证金承诺书4本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；3、履约保证

7、金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。投标人名称(承包人)：公章：银行账号：(包括开户行地址、电话等)开户行地址：开户行电话：法定代表人或授权代表(签字)：年月日保证金承诺书5云南省昆明市旅游局根据旅行社条例规定，昆明市爱驴旅行社（经营许

8、可号202205004242）需依法缴纳三十万元人民币（金额大写 ：叁拾万元整 ）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的协议（编号为9527），我行作出如下承诺，保证申请人支付：1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失。3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的旅行社质量保证金取款通知书、旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书和其他有关证明文件的5个

9、工作日内，在担保额度内履行担保义务。本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。担保银行（盖章）保证金承诺书6本人 ，性别 ，年龄 ，曾于 年 月至 年 月在宾阳县 镇担任（民办或代课） 教师。根据桂政办发20xx16号文件精神，本人符合购买养老保险条件，但由于个人原因，本人自愿放弃参加养老保险，由此产生的一切后果，由本人自行承担。本人现承诺：一、 放弃参加养老保险而引起的一切法律责任由本人承担；二、本人保证以后不以诉讼或其它非诉讼方式就参加养老保险问题政府和单位提出任何权利主张；三、 本人承诺以上内容是本人真实意愿，本人有能力承担相应 法律后果。保证金承诺书7致：

10、我在贵单位 招标中，做出如下郑重承诺：如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。承诺单位：法定代表人或授权委托代理人：年 月 日保证金承诺书8甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条

11、 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条 保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条 乙方

12、向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。第七条 争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条 生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：保证金承诺书9致：广西机电设备招标有限公司我单位参加了贵方组织的.项目编号为06

13、33-154012113001的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下：1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。2如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称（盖章）：投标人授权代表（签字）日期： 年 月 日说明：1、为保障资金安全，上述账户不能为私人

14、账户。2、如因上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由投标人自行负责。3、如投标人未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。注：1、此承诺书不允许装订入投标文件中，应按投标人须知的规定密封标记并放入开标一览表及投标保证金单独封装的信封中。2、未提供此承诺书而导致退保延误的，其后果由投标人自行承担。保证金承诺书10采矿权申请人名称：开采矿种：铅锌矿采矿方式：地下开采矿区面积：0.2109km2采矿许可证（延续）：为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：1、在依法批准的矿区范围内，严格按照批准的矿区资源

15、开发利用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的破坏程度。2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。3、采矿许可证到期后进行延续或变更时，按国土资源厅行政主管部门重新核定的标准继续缴存保证金。4、若转让采矿权时，已缴保证金一并转让，并由手转让人承担所有治理义务。5、在矿山停办，关闭或闭坑前，按照矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。6、如未按规定期限缴存保证金，经国土资源行政主管部门责令限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后

16、，并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。采矿权申请人（盖章）：法定代表（签名）：保证金承诺书11XXX公司：兹有 。 身份证号： 。 郑重承诺如下：一、于 年 月 日从(需填汇款人户名：开户行：账号：)打入贵公司(需填汇入行开户行：比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的大写金额：比如壹拾万元整)，是用于(需填具体项目名称)工程项目的投标。二、该资金属自愿打入贵公司的，如果有违法违纪行为或其他风险因素，致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)承担所有损失，不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。三、如果是低价中标、

17、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。承诺单位(人)：年 月 日保证金承诺书12中国东方资产管理公司：我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺：若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。特此承诺！承诺人：年 月 日保证金承诺书13清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，

18、事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：一、严格按照建筑法等法律、法规进行工程建设活动，保证：1、本工程建设资金到位率符合规定要求；2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；4、按照承包合同约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；5、按照建设工程价款决算办法规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：1、对施工企业农民工工资支付承担监管

19、责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；2、因我单位未按承包合同约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。承诺人：单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）： 办公电话/信箱： 经办人姓名/职务：办公电话/：监督单

20、位：县清欠办（章）二0 年 月 日注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费（建设单位）预存审批表注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份保证金承诺书14致：岳阳市正信医药招标代理有限公司根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。投标企业名称(盖章)：法定代表人(签字)：签署日期： 年 月日保证金承诺书15惠山区建设局建管处：无锡市宝丰电力设备

21、厂投资建设的新厂区新建车间工程由我公司总承包承建，新建车间工程一幢，排架结构、单层、建筑面积5472.23m2，计划开工日期为20xx-5-18，计划竣工日期为20xx-10-28，项目经理唐啟忠。我公司郑重承诺：严格按照合同协议全部足额发放农民工工资，决不拖欠农民工单包工资款，绝不发生农民工因工资问题引发的群体性及个体性上访事件，如有上述事件发生，均由我公司承担一切经济责任及法律责任。无锡惠山工程实业有限公司杨市分公司20xx年5月20日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页