2023年全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析.doc

《2023年全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年全国二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。） 1.关于注册建造师执业管理的说法，对的的是（ ） A.施工中形成的施工管理文献，应当有注册建造师签字或盖执业印章 B.施工单位签署质量合格的文献上，必须有注册建造师的签字盖章 C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任 【答案】B 【解析】A 项错误。根据注册建造师管理规定第二十二条第一款，建设工程施工活动中形成的有关工程 施工管理文献，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，签字

2、和加盖执业印章两者缺一不可，不是两者选 其一的关系。C 项错误。小型工程施工负责人可由非本专业注册建造师担任。D 项错误。大型工程项目施工 负责人必须由本专业一级注册建造师担任。对的选项为 B 项。 2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，对的的是（ ）。 A.注册建造师信用档案不涉及注册建造师业绩 B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示 D.由于信用档案信息涉及个人基本情况，所以不需要公示 【答案】C 【解析】对的答案为 C 项。A 项和 B 项错误。注册建造师管理规定第三十二条第二款，注册建造师信用 档案应当涉及注册建造师的基本情

3、况、业绩、良好行为、不良行为等内容。D 项错误。注册建造师管理规 定第三十二条第三款，注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。对的选项为 C 项。 3.中华人民共和国建设工程质量管理条例属于（ ）。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.司法解释 【答案】B 【解析】对的答案为 B 项。行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文献，如建设工程质量 管理条例、建设工程勘察设施管理条例、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、建 设项目环境保护管理条例等。 4.总承包单位收取固定管理费后将承包工程所有转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看， 该行为无效的因素是（）

4、。A.行为人不具有相应的行为能力 B.行为人意思表达不真实 C.行为内容不合法 D.行为形式不合法 【答案】C 【解析】对的答案为 C 项。本题干违反了建筑法第二十八条， 严禁承包单位将其承包的所有建筑工 1 程转包给别人，严禁承包单位将其承包的所有建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人。因行为内 容不合法而无效。 5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是（ ）。 A.投标人之间互相约定抬高投标报价 B.投标人在提交投标文献截止日前撤回了投标文献 C.施工人员按照低于强制性国家标准的协议规定进行施工 D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包 【答案】C 【解析】对的答案为 C 项。A 项

5、违反法律强制行规定，因此为错误选项。B 项错误，没有设立、变更、终止 民事权利和义务，不属于民事法律行为。D 项违反法律强制性规定，为错误项。 6.表见代理的法律后果应当由（）承担。A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.代理人和第三人 【答案】B 解析：对的答案为 B 项。表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，导致了足以使善意第三人 相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。根据协议法第四 十九条，“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立协议，相对人有理由相信 行为人有代理权的，该代理行为有效”，即由被代理人承担法律后果，因

6、此 B 项为对的选项。 7.债权人无合法理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采用的消灭债务的方式是 （ ）。 A.抵消 B.提存 C.混同 D. 【答案】B 【解析】提存，是指债权人无合法理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人 一时无法拟定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的 标的物提交有关部门保存的行为。 8劳动协议期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2 C.3 D.6 【答案】B 【解析】对的选项为 B 项。劳动协议法第十九条第一款，劳动协议期限三个月以上不满一年的，试用期 不得

7、超过一个月；劳动协议期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固 定期限的劳动协议，试用期不得超过半年。 2 9.劳动协议补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动协议解除或终止前（）个月。A.3B.6 C.10 D.12 【答案】D 【解析】正解选择为 D 项。见劳动协议法第四十七条第三款，本条所称月工资是指劳动者在劳动协议 解除或者终止前十二个月的平均工资。 10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有规定举行听证的权利。A.警告B.开除 C.责令停产停业 D.撤职处分 【答案】C 【解析】听证是指行政机关依中华人民共和国行政处罚法实行行政处罚过程中，在作出决定前，由非

8、 本案调查人员主持，听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议与法律依据，并听取当事 人的陈述、举证、质证和申辩及意见的程序活动。其他三项都不是依行政处罚法作出的行为。 11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或导致其他严重后果的，其行为构成 （）。A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.危害公共安全罪 【答案】B 【解析】依据刑法第一百三十四条和刑法修正案（六）第一条，强令别人违章冒险作业，因而发生 重大伤亡事故或者导致其他严重后果的，为重大责任事故罪。 12下列行为中，属于要约的是（）。A.发布招标公告 B.寄送价目表 C.寄送

9、订货单 D.发布招股说明书 【答案】C 【解析】此题的关键是区别要约与要约邀请的概念。要约是希望和别人订立协议的意思表达。要约邀请也 称“要约引诱”，是指行为人作出的邀请他方向自己发出格约的意思表达。要约邀请显了引发要约，其自身 不是要约。A 项、B 项 D 项为要约邀请，C 项寄送订货单为要约。 13.根据协议法，不属于承诺构成要件的是（ ）。 A.承诺需由受要约人向要约人作出 B.承诺必须以书面的形式告知要约人 C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D.承诺必须在要约有效期限内作出 3 【答案】B【解析】协议法第二十二条，承诺应当以告知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表白可以通过行为

10、作出承诺的除外。14.根据协议法，不可以采用口头形式的协议是（）。A.租赁协议B.买卖协议 C.建设工程协议 D.借款协议 【答案】C 【解析】对的选项为 C 项。协议法 第十条 当事人订立协议，有书面形式、口头形式和其他形式。法 律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 协议法第二百七十条，建设工程协议应当采用书面形式。 15.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）。 A.承包人没有按照协议约定的时间完毕工程 B.发包人没有按照协议约定的时间支付工程款 C.承包人在资格预审时没有通过审核 D.承包人在订立协议时故意隐瞒其不良

11、财务状况，给发包人导致损失 【答案】D 【解析】此题的关键是区分违约责任和缔约过失责任。依据协议法第一百零七条，违约责任是指协议 当事人一方不履行协议义务或履行协议义务不符合协议约定所应承担的民事责任。A 项、B 项为违约责任。 缔约过失责任是指一方因违反诚实信用原则所规定的义务而致使协议不成立，或者虽已成立但被确认无效 或被撤消时，导致确信该协议有效成立的当事人依赖利益损失，而依法就承担的民事责任。这种责任重要 表现为补偿责任，其一般发生在订立协议阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。D 项，承包人在 订立协议时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人导致损失，应承担缔约过失责任。因此对的选项

12、为 D 项。 16.甲乙双方签订买卖协议的情形是：2023 年 11 月 10 日，甲在协议书上签字后寄送乙方；2023 年 11 月 20 日，乙在协议书上签字，并将双方签字的协议书寄还甲；2023 年 11 月 30 日，甲收到该协议书；协议书约 定协议于 2023 年 12 月 10 日生效。则该协议成立时间是（ ）。 A.2023 年 11 月 10 日 B.2023 年 11 月 20 日 C.2023 年 11 月 30 日 D.2023 年 12 月 10 日。 【答案】B 【解析】协议成立是指当事人完毕了签订协议过程，并就协议内容协商一致。当事人采用协议书形式订立 协议的，自双

13、方当事人签字或者盖章时协议成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后 一方签字或者盖章时协议成立。因此，B 项 2023 年 11 月 20 日为协议成立时间。协议生效，是指法律按照 一定协议评价后而赋予强制力。依据协议法第四十六条 当事人对协议的效力可以约定附期限。附生 效期限的协议，自期限届至时生效。因此，D 项 2023 年 12 月 10 日为协议生效时间。17.因欺诈、胁迫订立的协议，（A.当事人产生重大误解B.损害协议相对人利益）的应认定为无效协议。4 C.当事人意思表达不真实D.损害国家利益【答案】D【解析】协议法第五十二条 “有下列情形之一的，协议无效：（一）一方以

14、欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；”18.后履行协议义务的乙方当事人出现（A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉C.公司负有巨额债务D.转移资产以逃避债务【答案】C）情形时，先履行协议义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。 【解析】协议法第 68：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止 履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或 者也许丧失履行债务能力的其他情形。” 19.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人导致损害的，债权人可以行使撤消权。自债务人的行为 发生之日起（ ）内没有行使撤消权的，该撤

15、消权消灭。 A.6 个月 B.1 年 C.2 年 D.5 年 【答案】D 【解析】协议法第七十五条规定：“撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起一年内行使。自 债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤消权的，该撤消权消灭。” 20.根据协议法，债务人转让协议债务应当（ ）。 A.告知债权人 B.与债权人协商 C.通过债权人的批准 D.重新签订协议 【答案】C 【解析】债务转移，是指在不改变协议权利义务内容基础上，承担协议义务的当事人将其义务转由第三人 承担。协议法第八十四条，债务人将协议的义务所有或者部分转移给第三人的，应当经债权人批准。因 此，债权人批准是债务转移的重要生效条件。 21.

16、甲方签订总价 100 万元的买卖协议，双方约定：甲向乙交纳 10 万元定金，货到付款；如一方违约，向 对方支付 15 万元违约金。甲如约交付了定金。协议履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除协议，则 乙最多向甲支付（）万元。A.15 B.20 C.25 D.30 【答案】C 5 【解析】协议法第一百一十六条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以 选择合用违约金或者定金条款。”对于甲方来说，合用违约金为较优选择，则乙不仅应向甲返还 10 万元定 金，还须向甲承担 15 万元违约金，共支付 25 万元。 22.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行

17、期届满之日起（）。A.3 个月B.6 个月 C.1 年 D.2 年 【答案】B 【解析】担保法第二十五条规定：“ 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务 履行期届满之日起半年。” 23.关于留置的说法，对的的是（）。A.留置的标的是不动产 B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别 C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务 D.置物留置期间债权人不能与债务人协议解决留置物 【答案】C 【解析】依据担保法第八十二条，留置的标的是动产，因此 A 项错误。依据担保法第八十六条 留 置权人负有妥善保管留置物的义务，因此 C 项对的。 24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。A.在

18、调解书作出时B.在当事人达成调解协议时 C.在调解书送达双方时 D.经双方当事人签收时 【答案】D 【解析】依据仲裁法第五十二条，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。 25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（ ）。 A.法律条文 B.法院的司法解释 C.施工协议复印件 D.建筑施工规范 【答案】C 【解析】书证是指用文字、符号或图画所表达的思想内容来证明待证事实的证据。常见的书证涉及协议书、 各种各样的公、私文书、租赁契约、结婚证、房产证、商标、信件、电报、牌号、车船票、各种运送单据、 交通事故责任认定书等。 26.根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证书保全的，应在（）提出。A

19、.举证期限届满前B.初次开庭前 15 日 C.不迟于举证期限届满前 7 日 6 D.一审法庭辩论终结前【答案】C【解析】最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 第二十三条 当事人依据民事诉讼法第七十四 条的规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前七日。 27.申请诉前财产保全应当向（ ）人民法院申请。 A.财产所在地 B.被告住所地 C.协议履行地 D.原告所在地 【答案】A 【解析】最高人民法院关于合用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见第 31 条，诉前财产保 全，由当事人向财产所在地的人民法院申请。在人民法院采用诉前财产保全后，申请人起诉的，可以向采 取诉前财产保全的人民法院

20、或者其他有管辖权的人民法院提起。28.根据民事诉讼法，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（级人民法院申请强制执行。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年【答案】B）未执行，申请人可以向上一 【解析】民事诉讼法第二百零三条规定：“人民法院自收到申请执行书之日起超过半年未执行的，申 请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执 行，也可以决定由本院执行或者指令其别人民法院执行。” 29某施工协议仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，协议履行中，发包人与承包人在工期质 量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖

21、异议，关于该案件仲裁受理 的说法中，对的的是（）。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 B.协议仲裁条款约定无效 C.双方必须签订补充仲裁协议 D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理 【答案】D 【解析】仲裁庭只能在仲裁协议拟定的仲裁事项范围内进行仲裁，结算争议不在约定的仲裁事范围之内， 因此 A 项错误。仲裁协议在下列情形下无效：以口头方式订立的仲裁协议无效；约定的仲裁事项超过 法律规定的仲裁范围；无民事行为能力人或限制行为能力人订阅的仲裁协议无效；一方采用胁迫手段， 迫使对方订阅仲裁协议的，该仲裁协议无效；仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明 确，当事人对此又达不成

22、补充协议的，仲裁协议无效。题目中未显示仲裁条款有无效情形之一，因此 B 项 错误。对仲裁事项没有约定或者约定不明的，当事人应就此达成补充协议，达不成补充协议的，仲裁协议 无效。仲裁协议无效的，当事人这间的纠纷既可以通过诉讼方式解决，也可以重新达成仲裁协议以仲裁的 方式解决。因此 C 项错误。 30.债务人向债权人表达批准支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（ ）。 7 A.中止B.中断 C.延长 D.消灭 【答案】B 【解析】民法通则第 139 条规定，在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使 请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的因素消除之日起，诉讼时效期间继续计算。民法通

23、则第 140 条 规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出规定或者批准履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间 重新计算。 31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A.正在建造的船舶B.在建工程项目 C.城市土地使用权 D.被法院扣押的车辆 【答案】D 【解析】物权法第一百八十四条 下列财产不得抵押： （一）土地所有权；（二）耕地、宅基地、自留 地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（三）学校、幼儿园、医院等以公益为 目的的事业单位、社会团队的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（四）所有权、使用权不明或 者有争议的财产；（五）依法被查封、扣押、监管的财产；（六

24、）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。 32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（ ）优先受偿。 A.抵押权人 B.质权人 C.留置权人 D.已登记的担保物权人 【答案】C 【解析】物权法第一百三十九条，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优 先受偿。 33.根据物权法，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记 C.交付建设用地使用权转让价款 D.建设用地使用权登记信息公示 【答案】B 【解析】物权法第一百三十九条，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。 建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当

25、向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。34. 建设用地使用权转让的，使用期限由（A法律直接规定B当事人约定C出让人决定D 受让人决定），但不得超过建设用地使用权剩余期限。 8 【答案】B【解析】物权法第一百四十四条 建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采取书面形式订立相应的协议。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。35.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2 C.3 D.4 【答案】C 【解析】建筑法第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向

26、发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时 限的，施工许可证自行废止。36.专业工程分包单位可以将（A.所有专业工程B.部分专业工程C.专业工程施工管理D.劳务工作【答案】D）分包给符合资质条件的分包单位。 【解析】劳动作业分包，是指施工总承包公司或者专业承包公司将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分 包公司完毕的活动。37.工程监理单位与所监理工程的（A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】C）有权属关系时，不得承担的监理业务。 【解析】建筑法第三十四条第三款，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件 和设备供应

27、单位不得有从属关系或者其他利害关系。39某建筑公司对已提交的投标文献进行修改，可以在（A.投标有效期内B.评标之前C.投标文献截止时间后D.提交投标文献截止时间前【答案】D）修改投标文献，并书面告知招标人。 【解析】招标投标法 第二十九条 投标人在招标文献规定提交投标文献的截止时间前，可以补充、修 改或者撤回已提交的投标文献，并书面告知招标人。补充、修改的内容为投标文献的组成部分。 40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（ ）。 A.投标人为了争取中标而减少报价 B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参与投标 9 C.某投标人为其他投标人陪标D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉

28、某投标人 【答案】D 【解析】工程建设项目施工招标投标办法第四十七条 下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一） 招标人在开标前启动招标文献，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文献，更改报价； （二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标 人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其他串通投标行为。 41.根据工程建设项目施工招标投标办法，投标有效期从（ ）之日开始计算。 A.发布招标文献 B.购买招标文献 C.提交投标文献截止 D.发布中标告知 【答案】C 【解析】工程建设项目施工招标投标办法第二十九条 招标文献应当

29、规定一个适当的投标有效期，以保 证招标人有足够的时间完毕评标和与中标人签订协议。投标有效期从投标人提交投标文献截止之日起计算。 42.生产经营单位的重要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（ ） 年内不得担任任何生产经营单位的重要负责人。 A.1 B.3 C.5 D.7 【答案】 【解析】中华人民共和国安全生产法第八十一条第三款 生产经营单位的重要负责人依照前款规定受 刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的重要 负责人。 43.关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）。 A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真

30、实性、对的性、完整性负责。 B.应当依法履行协议，不得压缩协议约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当拆除工程进行备案 【答案】C 【解析】建设工程安全生产管理条例第六条， 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供 水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构 筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。第七条， 建设单位不得对勘察、设计、 施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的规定，不得压缩协议 约定的工期。第十一条第二款，建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建

31、设工程所在地的 县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，对的的是（ ）。 A.分包协议中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务。 B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担 10 C.总承包单位对分包单位的安全生产承担所有责任 D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任 【答案】A 【解析】建设工程安全生产管理条例第二十四条第三款，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的， 分包协议中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承

32、 担连带责任。 45.关于安全生产许可证的说法，错误的是（A）。 A没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 B. 未取得安全生产许可证的公司，不得从事建筑施工活动 C 建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证 D. 在取得安全生产许可证后，不得减少安全生产条件 解析：建筑工程施工许可管理办法第四条，建设单位申请领取施工许可证，应当具有下列条件，并提交 相应的证明文献：(六)有保证工程质量和安全的具体措施。施工公司编制的施工组织设计中有根据建筑工 程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并 按照规定办理了工程质量、安全监督手续。 建筑施

33、工公司安全生产许可证管理规定第二条第二款， 建筑施工公司未取得安全生产许可证的，不 得从事建筑施工活动。 46.根据建设工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资 质等级的设计单位提出设计方案。 A.增长工程造价总额 B.建筑主体和承重结构变动 C.增长工程内部装修 D.改变建筑工程局部使用功能 【答案】B 【解析】建筑法第四十九条 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原 设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（ ）监督下现场取样并送交检测。 A.监

34、理单位或建设单位 B.设计单位或监理单位 C.建设工程质量监督机构或监理单位 D.施工单位或建设单位 【答案】A 【解析】建设工程质量管理条例第三十一条 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应 当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 48.施工单位承担保修责任的前提条件之一是（ ）。 A.非施工单位因素产生的质量问题 B.工期未按期交工 C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕 11 【答案】C【解析】建设工程质量管理条例第四十一条，建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单 位应当履行保修义务，并对导致的损失承

35、担补偿责任。 49.根据产品标记与标注规定，所有产品或者包装上的标记必须有（ ）。 A.产品质量检测合格证明 B.中英文表白的产品名称、生产厂厂名和厂址 C.生产日期和安全使用期或失效日期 D.警示标志或者中英文警示说明 【答案】A 【解析】产品或者其包装上的标记必须真实，并符合下列规定：1.有产品质量检查合格证明；2.有中文标 明的产品名称、生产厂厂名和厂址；3.根据产品的特点和使用规定，需要标明产品规格、等级、所含重要 成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先 向消费者提供有关资料；4.限期使用的产品，应当在显著位置清楚地标明生产日期和安

36、全使用期或者失效 日期；5.使用不妥，容易导致产品自身损坏或者也许危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中 文警示说明。 50根据实行工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情 况实行监督的机构是（ ）。 A.建设项目规划审查部门 B.建筑安全监督管理机构 C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门 【答案】C 【解析】实行工程建设强制性标准监督规定第六条 建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执 行强制性标准的情况实行监督。施工图设计文献审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准 的情况实行监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工

37、阶段执行施工安全强制性标准的情况实行监 督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实行监督。 51.某建设项目也许导致重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制 环境影响（ ）。 A.报告书 B.报告表 C.公告书 D.登记表 【答案】A 【解析】环境影响评价法第十六条国家根据建设项目对环境的影响限度，对建设项目的环境影响评价实 行分类管理。 建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登 记表（以下统称环境影响评价文献）： （一）也许导致重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产 生的环境影响

38、进行全面评价； （二）也许导致轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境 影响进行分析或者专项评价； （三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登 记表。 建设项目的环境影响评价分类管理名录，由国务院环境保护行政主管部门制定并公布。 52.施工图设计文献审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（ ）。 12 A.建设单位的节能设计规定B.施工单位贯彻节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况【答案】C【解析】民用建筑节能规定第十三条，施工图设计文献审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施 工图设计文献进行审查；经审

39、查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门 不得颁发施工许可证。 53.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文献应由（A）报送公安机关消防机构审核。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 监理单位 【答案】A 【解析】消防法第十一条 国务院公安部门规定的大型的人员密集场合和其他特殊建设工程，建设单位 应当将消防设计文献报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项， 错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 6

40、1.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（ ）。 A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会 B.省、自治区、直辖市的人民政府 C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会 D.省级人民政府所在地的市级人民政府 E.国务院各部委 【答案】AC 【解析】依据立法法第六十三条，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区 域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。 较大 的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本 省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自

41、治区的人民代表大会常务委员 会批准后施行。较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在地的市和经国务院批准的 较大的市。 62.下列作品中，属于著作权保护对象的有（ ）。 A.建筑作品 B.工程设计图 C.注册商标 D.外观设计专利 E.立体作品 【答案】ABE 【解析】著作权法 第三条 本法所称的作品，涉及以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科 学、工程技术等作品：(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(四)美 13 术、建筑作品;(五)摄影作品;(六)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(七)工程设计图、产品设 计图、地图、示意

42、图等图形作品和模型作品;(八)计算机软件;(九)法律、行政法规规定的其他作品。 63.关于招标活动公开原则的说法，对的的有（ ）。 A.招标信息公开 B.评标标准公开 C.开标程序公开 D.评标委员会组成人员公开 E.中标结果公开 【答案】ABCE 【解析】在招标投标活动中遵循“公开”的原则，重要涉及：一招标活动的信息要公开，二是开标的程序 要公开，三是评标的标准和程序要公开，四是中标的结果要公开。 64.下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。 A.投标人之间先行内部竞价拟定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他公司名义投标 E.

43、招标人预先内定中标人 【答案】AB 【解析】工程建设项目施工招标投标办法第四十六条，下列行为均属投标人串通投标报价： （一）投 标人之间互相约定抬高或压低投标报价；（二）投标人之间互相约定，在招标项目中分别以高、中、低价位 报价； （三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参与投标； （四）投标人之间其他串通 投标报价的行为。因此 AB 项为投标人串通投标。工程建设项目施工招标投标办法第四十七条，下列行 为均属招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前启动招标文献，并将投标情况告知其他投标人， 或者协助投标人撤换投标文献，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人

44、商定， 投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人； （五）其 他串通投标行为。因此 CE 项为招标人和投标人串标。第四十八条 投标人不得以别人名义投标。D 项为骗 标。 65.下列属于安全生产从业人员权利的有（）。A.知情权B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求补偿权 D.危险报告权 E.紧急避险权 【答案】ABCE 【解析】安全生产法第四十五条 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场合和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。A 项对的。 第四十六条 从业 人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 B 项对的。第四十七条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采用也许的应 急措