2022年陕西省一级建造师评估预测题.docx

《2022年陕西省一级建造师评估预测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年陕西省一级建造师评估预测题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1 月 1 号签订了购房合同，2 月10 号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（ ）。A.1 月 1 号物权发生变动B.2 月 10 号之前合同不成立C.2 月 10 号进行房屋登记，合同发生效力D.2 月 10 号房屋物权发生变更【答案】 D2. 【问题】 （2019年真题）关于某起重信号工病休7个月后重返工作岗位的说法，正确的是（）A.应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业B.应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业C.应重新进

2、行实际操作考试，经确认合格后上岗作业D.应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业【答案】 C3. 【问题】 航空器在航线上的飞行由（）管制中心提供空中交通管制服务。A.航线B.塔台C.进近D.区域【答案】 D4. 【问题】 建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过()使项目目标得以实现。A.项目策划和项目组织B.项目控制和项目协调C.项目组织和项目控制D.项目策划和项目控制【答案】 D5. 【问题】 承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对

3、堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。（2012）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】 C6. 【问题】 按注册建造师执业管理办法（试行）规定，不在机电工程注册建造师执业工程范围的是（ ）安装工程。A.建材设备B.体育场地设施C.海洋石油设备D.水利水电【答案】 D7. 【问题】 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。2014A.编制工程网络进度计划 B.编制资源需求计划 C.编制先进完整的施工方案 D.编制进度控制的工作流程【答案】 D8. 【问题】 在民航无线电台(站)电磁环境保护区域内从事掘土、采砂石等活动，应由（）责令改正，对情

4、节严重者还应处以罚款。A.机场安全保卫部门B.机场运行部门C.机场所在地县级以上人民政府D.机场所在地地区民航管理局【答案】 C9. 【问题】 施工单位的下列行为中，应给予责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书处罚的是（ ）。 A.擅自改变建筑维护结构节能措施，并影响公共利益和他人合法权益 B.擅自修改设计，违反建筑节能设计强制性标准 C.一年内，累计两项工程未按照符合节能标淮要求的设计进行施工 D.两年内，累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工【答案】 D10. 【问题】 对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数

5、额的( )加处罚款。A.1B.2C.3D.4【答案】 C11. 【问题】 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。A.1600B.4000C.12000D.12500【答案】 A12. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，应列入规费清单的费用是（）。 (2013)A.上级单位管理费B.大型机械进出场及安拆费C.住房公积金D.危险作业意外伤害保险费【答案】 C13. 【问题】 （2

6、019年真题）质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，由()组织填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】 B14. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（ ）位。A.三至四B.五至六C.七至九D.十至十二【答案】 D15. 【问题】 设备及管道表面金属热喷涂工艺流程正确的顺序是（）。A.表面预处理热喷涂精加工后处理B.表面预处理热喷涂后处理精加工C.表面预处理精加工热喷涂后处理D.表面预处理精加工后处理热喷涂【答案】 B16. 【问题】 某建设项目有四个借贷方案，A方案年贷款利率6. 11%；B方案年

7、贷款利率6%，每季度复利一次；C方案年贷款利率6%，每月复利一次；D方案年贷款利率6%，每半年复利一次。则贷款利率最少的是( )方案。A.AB.BC.CD.D【答案】 D17. 【问题】 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。A. 15B. 16C. 17D. 20【答案】 D18. 【问题】 抓斗式挖泥船开挖中等密实砂时宜选用（ ）。A.带齿抓斗B.轻型平口抓斗C.中型抓斗D.重型全齿抓斗【答案】 C19. 【问题】 依据建筑基坑支护技术规范JGJ1

8、20-2012，破坏后果为“支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重”的基坑属于（ ）。A.特级B.一级C.二级D.三级【答案】 B20. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量清单可以由（ ）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D.项目管理公司合同管理机构【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列工程任务或工作中，合同执行者跟踪对象的有（ ）。A.承包单位的合同管理职能部门 B.成本的增加和减少C.监理是否及时给

9、予了指令 D.政府质量监督部门的质量检查E.分包人的工程【答案】 BC2. 【问题】 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）（2013）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】 BC3. 【问题】 下列各项中属于承包商合同跟踪对象的是（ ）。A.分包人的工作B.业主的工作C.监理工程师的工作D.设计方的工作E.政府质量监督机构的工作【答案】 ABC4. 【问题】 下列关于机电工程设备验收管理要求的说法，错误的是（ ）.A.验收工作在承能人的组织下进行B.设备管理人员必须掌握了解有关技术

10、协议以作为设备开箱验收、入库、发放的依据C.随机资料，尤其是将压力、焊接、渗漏等有特殊要求试验报告存档D.开箱检检以供货方提供的装箱单为依据，检收结果让各方代表签字，将签字资料存档E.按设计要求的标识方法进行编号、挂牌、隔离【答案】 A5. 【问题】 球形罐焊后整体热处理测温点的布置，符合要求的有（）。A.在球壳外表面均匀布置B.相邻测温点间距小于4.5mC.上、下人孔法兰各设置1个测温点D.柱脚板各设置1个测温点E.每个产品焊接试板设置1个测温点【答案】 AB6. 【问题】 根据民用机场管理条例的规定: 在运输机场开放使用的情况下，不得在飞行区及与飞行区邻近的航站区内进行施工。确需施工的，应

11、当取得运输机场所在地地区民用航空管理机构的批准。 A.起飞B.降落C.滑行D.停放E.大修【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于价值工程原理的描述中,正确的有（ ）。A.价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值 B.运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值C.价值工程的核心是对研究对象进行功能分析D.价值工程是一门分折研究对象效益与费用之伺关系的管理技术 E.价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用【答案】 BCD8. 【问题】 水泥混凝土路面材料中，常温施工式填缝料主要有（ ）。A.沥青玛脂类B.硅树脂类C.氯丁橡胶泥类D.聚（氨）酯类E.沥青橡胶类【答案】

12、BCD9. 【问题】 关于物权的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权B. 所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上C. 国家所有土地的所有权和使用权都不能转移D. 用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上E. 两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上【答案】 BD10. 【问题】 边坡开挖应该满足的条件有（ ）。A.标出边桩连接线B.经常检查边坡开挖标高C.坡面应该平顺，无明显凹凸，无危面、浮土、碴堆、杂物D.需设防护的边坡，应按设计及时防护E.当能紧跟开挖防护时，应预留一定厚度的保护层【答案】 ACD11. 【问题】 下列费用中，应计入建设工

13、程项目投资中“生产准备费”的有（ ）。A. 生产职工培训费B. 购买原材料、能源的费用C. 办公家具购置费D. 联合试运转费E. 提前进厂人员的工资、福利等费用【答案】 A12. 【问题】 进行合同分析的原因有（ ）。A.合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B.合同中存在问题和风险C.监理单位及政府监督机构的规定D.工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部E.同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系【答案】 ABD13. 【问题】 关于钢筋的混凝土保护层厚度的说法，正确的有()。A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于连接件

14、直径的1/2B.当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应按规定在保护层内设置钢筋网C.应在钢筋与模板之间设置垫块，垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置D.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径E.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于20mm【答案】 BCD14. 【问题】 声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过（）等要素来描述。A.响度 B.乐音 C.音调 D.噪声 E.音色【答案】 AC15. 【问题】 大型施工船舶或船队调遣起航后每天（ ）时应向主管单位调度部门报告航行情况。A.08：00B.12：00C.18：00D.20：00E.24：00【答案

15、】 ABD16. 【问题】 下列分部（分项）工程中，需要编制专项施工方案的有（ ）。A.模板工程B.脚手架工程C.钢筋工程D.土方开挖工程E.拆除爆破工程【答案】 ABD17. 【问题】 （2020年真题）下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（）。A.业主在工程实施中增減工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】 AB18. 【问题】 影响营业利润的要素包括 （ ）。A. 营业外收入B. 营业成本C. 所得税

16、费用D. 财务费用E. 资产减值损失【答案】 BD19. 【问题】 下列权利中属于物权中用益物权的是（ ）。A. 村民李某的宅基地使用权B. 公民张某商品房的建设用地使用权C. 质押权人对质押物的使用权D. 村民房某对荒山的承包经营权E. 施工方由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】 ABD20. 【问题】 质量验收评定机构应由（）组成。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位E.地方质检单位【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 1背景经过合法的招投标，某机场基建指挥部与某施工单

17、位签订了航班信息显示系统工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，施工单位按照工程进度计划先安装航站楼地下一层的电气柜，并将早到的部分控制柜暂时搁置在地下一层。当年遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有关的索赔资料和证据，索赔报告的主要内容如下：内容一：遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。内容二：部分电气柜因被水浸泡而损坏，需更换，造成367万元人民币的经济损失，应由业主承担。内容三：施工单位暂时搁置在地下的控制柜被水浸泡，需要修复，造成损失38万元；由于现场排水抢险，工程停工10d

18、，造成工人窝工费32万元，均应由业主支付。内容四：因暴风雨抢险造成停工10d，要求工期顺延10d。2问题(1)监理工程师接到索赔通知书后，应进行哪些工作(2)对施工单位提出的要求应如何处理【答案】(1)监理工程师接到索赔通知书后，应进行以下工作：先进行调查取证，审查索赔成立条件，以确定索赔是否成立；分清责任，认可合理索赔；与该施工单位协商，统一意见；签发索赔报告、处理意见，报业主核准。(2)依据施工单位的索赔报告顺序：内容一：经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延；内容二：这367万元应由业主承担；内容三：索赔不予认可，应由施工单位承担；内容四：认可顺延合同工期10d。因该暴

19、风雨属不可抗力风险，不可抗力风险承担责任的原则：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；(5)工期给予顺延。2. 某施工单位承建一重力式码头工程，合同签订后，该单位马上组建了项目经理部。由于时间紧迫，项目部人员较少，工作忙，项目经理指派项目部工程技术部副经理编写施工组织设计，要求务必在一周内完成并送上级审批。工程技术部副经理如期完成了编制任务并送上级审批。该项目部编写的施工组织设计主要有以下内容：(1)工程概况。(2)施工的组织管理机构。(3)

20、施工总体部署和主要施工方法。1)总体部署。2)主要施工方法。主要施工流程如下（摘录其中部分流程）。(4)资源需求、供应计划。(5)施工总平面布置。(6)技术、质量、安全管理和保证措施。(7)文明施工与环境保护。【答案】(1)施工组织设计不应由工程技术部副经理编写，而应由项目部总工程师组织编写，经项目经理审查，报本企业领导审批后报出。(2)缺少“编制依据”和“施工进度计划”2个主要项目。(3)正确的施工流程应是：3. 背景资料某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用125

21、0m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d（2002年7月1日7月28日）；（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002年7月30日8月5日）；（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；（4）在用8m3/h抓

22、斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标【答案】（1）村民阻挠施工导致停工28d属业主责任，可索赔工期；（2）业主供料不及时，延误工期7d，合同规定属业主责任，可索赔工期；（3）施工单位因为用船紧张，挖泥船进场推迟，换用大功率船，尽管经监理同意，但由于是施工单位自己的原因，所延误的10d工期不能获得索赔。依题意28d与7d不重复，可获得的工期索赔总计为28+7=35d。4. 某市新建城市快速路，项目由政府投资建设，建设单位委托某招标代理公司代理施工招标，向社会公开招标，采用资格预审并设最高限价9000万，接受联合体投标。项目施工招标信息发布以后，共有8家潜在投标人报名参加投

23、标。为减少评标工作量，建设单位要求招标代理公司对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查后确定5家为投标人。开标后发现：A公司的投标报价为7000万元，为最低投标价。B公司报价为8000万。C公司报价9800万。D公司与E公司报价8500万。E是两单位组成的联合体投标，附有各方资质证书，没有联合体共同投标协议书。经过标书评审：D投标人排名第一，A投标人的为第二名，B投标人为第三名，建设单位认为A的投标报价最低，建议由A中标，评标委员会未采纳。中标单位在施工前，对现况交通进行调查制定了科学合理的交通疏导方案。技术方案中新建道路结构设计为：800mm厚土质路基，160mm厚二灰稳定粒料底基层，160

24、mm水泥稳定粒料基层，50mm中粒式沥青混凝土下面层，40mm厚细粒式改性沥青混凝土中面层，30mm改性SMA沥青混凝土上面层。项目部进场后，确定了本工程的施工质量控制要点，重点加强施工过程质量控制，确保施工质量；项目部编制了改性沥青混合料沥青面层专项施工方案，其施工工艺流程为:施工准备F摊铺作业G接缝H。施工中发生如下事件：事件一：在施工改性沥青混合料的摊铺前施工单位喷洒粘层油，并选用合适的摊铺机，施工温度应经试验确定，摊铺速度放慢至13m/min。严格控制初压、复压、终压时机，振动压实应遵循紧跟、慢压、高频、低幅的原则，施工过程中发现改性沥青SMA混合料高温碾压有推拥现象，项目部采取了相应

25、技术手段。事件二：施工中改性沥青混合料路面冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此项目部采取相应措施应尽量避免出现冷接缝，但施工过程中不可避免会出现少量冷接缝，为了保证接缝的质量，项目部采取了相应技术措施。问题：【答案】1.评标委员会否决A中标的做法正确。理由：招投标法实施条例规定：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的候选人为中标人。2.C、E属于废标。C废标的原因是投标报价高于投标文件的最高投标限价。E废标的原因是联合体投标，没有联合体共同投标协议书。3.F：运输，G：压实成型，H：开放交通。4.交通疏导方案确定前要对现况交通进行调查的内容有：现场及周围

26、的交通车行量及高峰期。现场居民出行路线进行调查。设置临时施工便线、便桥位置进行实地详勘调查。划定临时用地范围、施工区、办公区等出口的位置进行调查。5.事件一中改性沥青SMA宜选用履带式摊铺机。高温碾压有推拥应复查集料级配是否符合规范设计要求。6.（1）事件二中避免出现冷接缝应采取的措施有：摊铺时应保证充足的运料车次，以满足摊铺的需要。采用2台或多台摊铺机前后错开1020m呈梯队方式同步摊铺。（2）出现冷接缝的处理方法是：纵向冷接缝：先刨毛槎刷粘层油，铺新料软化后铲走，摊铺后跨缝碾压。横缝冷接缝：厚度平整度检查并刨除层厚不足部分，清理接缝，涂刷粘层油，预热，铺新料先横向碾压在纵向碾压。5. 某城

27、市供热管道工程，DN500mm，长46km，为碳素钢管；管线有一处需下穿护城河，有三处穿越城市主干道或次干道，穿越段的钢套管采用机械顶管法施工。设计要求：管道焊缝不具备水压试验条件时，管道焊缝质量采用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验。质量员检验时发现其中一个管段焊缝用超声波探伤检验合格，用射线探伤检验却不合格。问题：1穿越城市道路施工应做好哪些准备工作2简述钢套管顶管施工的技术要点。3如管道焊接有返修后的焊缝，无损探伤检验有什么要求4本案例中哪些焊口应100做无损探伤检验5管段焊缝超声波探伤检验合格，射线探伤检验不合格，该管段焊缝质量如何判定【答案】1准备工作有：对供热管道穿越处道路(桥梁

28、、地下管线)进行调查，确认准确位置与使用状况；在现场调研基础上，根据工程设计和水文地质条件，选择施工方法并编制专项方案，并征得路政和权属部门认可；对邻近受施工影响的建(构)筑物、管线，应事先采用土体加固或隔离等保护措施。考点应为不开槽管道施工内容。可参考城市道路主管部门规定和工程实践作答。除参考答案外，地下管道穿越城市道路施工准备工作要求如下：(1)穿越设计方案中涉及的地下管线和地上构筑物调查，必要时现场坑探确认其准确位置、结构状态和保护措施；(2)施工方案及所穿越道路(通道、管道)安全评估、监测方案获得路政管理部门和权属部门的认可；(3)对穿越施工影响较大地下管线保护(包括监测)措施获得权属

29、部门的认可。2技术要点有：当穿越部位上部的建(构)筑物有特殊要求时，顶进施工方法应符合有关的专业标准；顶管设备应根据土质情况、地下水位、安全等因素合理选用顶管机型；钢套管顶进时，顶进外周壁及上顶部不得超挖；容易坍塌的土壤要事先进行加固处理；管道背后空隙应及时注浆充填密实。考点应为钢管顶管施工内容。涉及城市道路穿越施工和供热管线施工有关规定，属于综合型考题。除参考答案外城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28相关内容如下：(1)顶管工作坑的位置设置应便于排水、出土和运输，并应易于对地上与地下建筑物、构筑物采取保护和安全生产措施；采用的装配式后背墙可由方木、型钢或钢板等组装而成，组装后的后背墙应具

30、有足够的刚度和强度；工作坑的支撑应形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加斜支撑。(2)顶管顶进要求：在饱和含水层中，特别是在含水沙层、复杂困难地层或邻近水体时，应掌握水文地质资料。当可能出现开挖面涌水或塌方时，应采取防范和应急措施；采用手掘进顶管时，应将地下水位降至管底以下05m处，并应采取防止其他水源进入顶管管道的措施。(3)钢管顶进过程中产生偏差时必须进行纠偏，纠偏应采用小角度、顶进中逐渐纠偏；套管中心的允许偏差应为10mm。(4)钢管顶管必须采用对焊口双面焊接；钢管顶进完成后必须对管道进行牺牲阳极防腐。(5)套管与管道之间的空隙应用柔性材料填充；防水套管应按设计要求制作，并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位。套管缝隙应按设计要求进行填充。3管道焊接有返修后的焊缝，无损探伤检验规定：不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。考点为返修焊缝检验的规定。市政公用管道焊接返修次数有限制，给水排水管道焊缝返修不能超过3次；燃气、供热管道焊缝返修不能超过2次。