人工湖泊设计建筑工程的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同协议.docx

《人工湖泊设计建筑工程的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人工湖泊设计建筑工程的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同协议.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、人工湖泊设计建筑工程的合同范本汇总人工湖泊设计建筑工程的合同范本汇总(7 7篇篇)_)_工程设计合同协议工程设计合同协议工程名称：_工程地 点:_ 合 同 编 号：_（由设计人编填）设计证书 等 级：_ 发 包 人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商全都，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投

2、资及设计费等见下表。序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数 建筑面积（m2）方案 初步设计 施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序 占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所打算）第一次付费 20%定金 本合同签订后三日内其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交

3、最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模

4、、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专

5、利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：6.2.3 设计合理使用年限为_年。6.2.4 设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的

6、内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开头设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时

7、，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付 赔 偿 金，赔 偿 金 由 双

8、方 商 定 为 实 际 损 失 的_。7.4 由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当

9、注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时，所需要费用由发包人担当。8.4 发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。8.7 本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁

10、机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本 合 同 一 式 _ 份，发 包 人_份，设计人_份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12 其它商定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代

11、理人：（签字）托付代理人：（签字）住宅：住宅：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日人工湖泊设计建筑工程的合同范本(篇二)托付方（甲方）：_代表人：_设计人（乙方）：_设计证书等级：_依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙双方就_项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避开合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的详细状况，双方特签订如下协议，共同履行。一、项目概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：风险提示：设计费合同当事人在确定

12、设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成全都的状况下，可以依据工程设计收费标准确定设计费，避开因无商定或者商定不明的状况下造成不必要纠纷。二、合同价款及支付方法1、本工程的总工程款估计为_元，其中设计收费根据国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为_元/平方米，估算总设计费_元。2、付款方式风险提示：定金定金兼有成商定金和解商定金的性质，假如当事人双方同意对定金额度进行修改，该数

13、额不能超过总设计费的 20%，超过 20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当根据未履行部分所占商定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有留意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求，造成自己的权利未得到全面爱护，假如您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前询问专业的律师。（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_%作为定金。（结算时，定金折算为工程款）（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_%作为进度款。（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的

14、_%作为设计费。（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的_%作为设计费。（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的_%作为进度款。（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的_%作为进度款。（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_%作为进度款。剩余工程款_%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。三、图纸要求1、乙方提交的设计图纸应当具体，且应标明材质、用料和颜色。2、乙方每期提交的图纸均应供应_份，甲方要求提交更多份数时，乙方不得拒绝。3、乙方提交图纸时不得要求必需使用某种品牌的产品。4、甲乙双方商定，完成图纸的总工期为_天，

15、从甲方支付定金时开头计算，乙方完成每期图纸不得超过_天，若乙方提交图纸后甲方不准时确认造成工期延误的，由甲方负责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计费。5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至甲方满足，且不得加收设计费。6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加肯定的设计费。四、甲方责任1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。2、按商定的日期和数额支付乙方定金和工程款。3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。五、乙方责任1、乙方应如期向甲方

16、提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间准时解决与设计有关的技术问题。按规定参与工程竣工的验收。风险提示：设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为 5 年；其次、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为25 年；第三、对于一般房屋和构筑物，其设计使用年限为 50 年；第四，对于纪念性建筑和特殊重要的建筑结构，其结构设计使用年

17、限为 100 年。对于专业建筑工程，则应根据相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于详细工程项目，其设计合理使用年限则应依据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此假如仍存在疑问，建议制定合同的时候询问专业律师，或者交由律师帮您起草，避开定制的合同违反规定而无效。3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_年，若应设计问题达不到要求的，乙方应担当相应责任。风险提示：保密、学问产权发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的学问产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行

18、设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。六、保密条款本合同设计的全部文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上重复使用，甲方须与乙方协商。七、违约责任风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的商定，或空白、或划去、或直接删去关于赔

19、偿金的规定。假如发包人和设计人在合同中事先商定了损害赔偿金的计算方法，应当按商定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的肯定比例，值得留意的是，在商定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先敬重当事人双方的意思自治，承认双方商定的正值性。若当事人商定的赔偿金远远高于实际损失，基于公正原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在商定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。1、由于乙方缘由没有按合同规定的时间提交设计文件时，从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费_%，作为违约金。2、由于乙方设计错误给甲方造成严峻经济损失时，乙方

20、有责任在设计上连续实行补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同连续履行。八、合同效力条款1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中最终一方签字的日期为准。2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前_天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得全都看法，形成书面协议作为本合同附件执行。未达

21、成协议前，本合同连续有效。3、因甲方缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终止的除外。九、附则1、本合同签订后工程不得转包。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，交工程所在地建筑主管部门备案_份。3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以爱护合同双方当事人的合法权益。4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商全都所形成得书面协议作为本合同附件执行。甲方：_地址：_代表人：_联系方式

22、：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日乙方：_地址：_负责人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日人工湖泊设计建筑工程的合同范本(篇三)单位级别编号：_工程名称：_工程编号：_合同编号：_发包人：_设计人：_发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商全都签订本合同，合同条款如下：第一条 合同签订依据11 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。12 国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。13 建设工程批准文件。见附件一。14 城市规划管理部门批准文件。见附件二。其次条 工程设

23、计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。2 1 设计内容涵盖甲方托付的该工程项目及项目中应包括的各专业，详细内容应以可行性讨论报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行商定。22 发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。第三条 设计收费及支付方法3 1 本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工供应设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分

24、之一的赶工费，赶工费数额为_元。32 本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的 20作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。33 设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的 30（不含定金）。34 设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。35 对采纳新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和.效益的，发包人和设计人可以在上浮 25的幅度内协商确定收费额。36 设计周期超过 12 个月时，设计人与发包人可依据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金

25、额与时间另行商定。37 工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采纳新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。3 8 钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。第四条 双方责任41 发包人责任411 如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所供应资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。412 按商定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和商定的赶工费。413 本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员协作

26、时，所需费用由发包人担当。414 负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。415 在不增加工程设计费总额状况下，发包人有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等项目，帮助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。416 发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术询问服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。42

27、设计人责任421 设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。422 设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。423 负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间准时解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基基础、主体结构（和主要隐藏工程）和竣工质量验收。第五条 工程设计版权本工程的设计版权属设计人全部，发包人有责任对此赐予爱护，爱护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件

28、不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。第六条 设计变更与违约责任61 由于发包人变更方案任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用详细金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条 73 款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。62 由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15 天以内

29、，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6 3 发包人未在本合同第三条所商定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在大事发生之日后 15 日内按 74 条款向设计人结算设计费。64 发包人违反本合同第五条商定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并担当其他相应的法

30、律责任。6 5 由于设计人缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的_作为违约金。人工湖泊设计建筑工程的合同范本(篇四)发包方：_承包方：_依据中人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程名称_；工程地点_；工程规模_；工程投资_；其次条 托付方依据本合同规定填写建设工程勘察设计托付书。（见附表一、二）第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法，自合同生效后天内，托付方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，

31、不足部分托付方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的 30，设计任务的定金为估算设计费的 20。本工程的勘察费为元估算设计费为元。托付方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条 托付方的义务1、托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料和牢靠性负责。供应资料的内容、技术要求及期限见附表三。2、在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件：（1）（2）（3）3、托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包参与。4、按有

32、关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包方的义务1、承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。3、设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试

33、车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条 违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下：（1）（2）（3）2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费 5 的违约金。4、由于变更方案、供应的资料

34、不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下：（1）（2）（3）5、因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。6、托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的 5 计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条 经双方协商全都

35、，增加补充下列项条款（没有增补以空白记入）。第九条 附则本合同未言明事项，一律按 中华人同共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建筑工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本 2 份，托付方、承包方各执 1 份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证看法：地 址：地 址：经办人：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）托付代理人（签名）：托付代理

36、人（签名）：开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：电 话：电 话：电 挂：电 挂：邮政编码：邮政编码：签约时间 年 月 日 签约地点_有效期限 年 月 日至 年 月 日附表一：建设工程设计托付书托付方托付承包方进行_设计工作。工程设计项目表工程编号项目名称建设性质投资（万元）规模建筑层数结构设计内容附表二：工程、地质勘察托付书建设单位工程名称场地位置设计单位要 察求 资提 料pa2)方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为_元人民

37、币。设计费支付进度详见下表。1.付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所打算)第一次付费 20%定金本合同签订后三日内其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求

38、设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到

39、，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技

40、术标准是：6.2.3 设计合理使用年限为_年。6.2.4 设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以

41、上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开头设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付设计费。7.3 设

42、计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付 赔 偿 金，赔 偿 金 由 双 方 商 定 为 实 际 损 失 的_%。7.4 由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2

43、设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时，所需要费用由发包人担当。8.4 发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务

44、，另行支付费用。8.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。8.7 本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本 合 同 一 式 _ 份，发 包 人_份，设计人_份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12 其它商定事项：发包人名称：(盖章)设计人名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)托付代理人：(签字)托付代理人：(签字)住宅：住宅：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日