2023年国际工程合同.docx

《2023年国际工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年国际工程合同.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年国际工程合同国际工程合同1发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组甲方承建的钢筋单项工程，于一九九九年七月十日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程;朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。二、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单

2、价160.00元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作55.00元/吨;钢筋安装绑扎105.00元/吨。三、组织领导：1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项

3、管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。四、双方责任：1、甲方责任：1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。4) 保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种

4、原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。2、乙方责任：1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的安全管理暂行规定(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每

5、一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。5) 严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。7) 负责钢筋化验取样、

6、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外)，焊接要符合规范要求。8) 钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。9) 钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。10) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。五、工程质量及验收标准：工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速

7、度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。六、工期：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。七、付款方法：1) 为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。2) 结算程序：每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长

8、签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。八、其它：1) 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。2) 由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。3) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。4) 伤者费用在200元以内，不管何种原因均由乙方自理。九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十、甲方对以上各条款负有解释权。国际工程合同2本合同经下述双方签署：1._市_(单位，

9、以下简称甲方);代表人：_2._建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理_先生(_年_月_日由_建筑工程承包公司授权)出生地：_(国家)国籍：_(国家)总部：_(国)_市在_国的通讯地址：_信箱鉴于甲方要兴建的_，乙方提交报价已于_年_月_日被_招标委员会接受并已中标。根据_国_部_年_月_日第_号决议，双方缔约于下：(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在_市对_进行施工。乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。(二)合同金额

10、本合同总金额为_.兑美元比例为70%.这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。至于分段工程则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在_国国内或国外新增加赋税。(三)工期乙方必须根据本合同第_号附件的说明，在自移交场地之日起的_天之内完成全部合同工程的

11、施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。(五)查看工地乙方承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均

12、由乙方负责。(六)履约保证金乙方应自被通知中标的第二天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效，真到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知

13、乙方即可，无须诉诸法院或采取其他措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_年_月_日国际工程合同3总包商(以下简称甲方)：_分包商(以下简称乙方)：_甲 方和乙方于_年_月_日在_订立本分包合同。鉴于总包商已同_国 _(以下简称业主)，就在_国的_号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施 土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_年_月_日，_ 号文件，现双方达成协议如下：第一条 下列文件应是本分包协议的一个组成部分：1._。2.合同的特殊条款。3._工程项目的技术规范。4.工作范围和技术

14、要求。5.土建和安装工程分包合同的报价表。第二条 定义1.总包商：系指甲方_。2.分包商：系指乙方_和乙方_将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。3.总包商的工程师：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。4.分包：系指由分包商按本合同第三条第三条 工作范围本工程包括在_国境内，根据业主的技术规定，建设_工程项目，包括以下内容：1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。3.为所有熟练和非熟练工人及行

15、政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。4.运送由总包商提供的材料：总包商在_库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在BKB的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。第四条 劳动力分包商应：1.自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。2.在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。3.支付工资并服从当地关于对

16、工人报酬的一切规定。4.为其雇员提供食宿。5.向总包商和_国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。第五条 法定责任分包商应对下列事项承担责任：1.遵守_国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。2.根据_国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_国的法律、地方法及规定。第六条 材料的有效利用分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在_国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从

17、其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。第七条 权利义务1.分包商的权利义务：(1)分包商应熟悉业主技术规范，按照业主的要求和技术规范要求，承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。(2)除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。(3)分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。(4)该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。(5)分包商应遵守_国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全

18、部设备和工具撤出_国。(6)总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。(7)分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。(8)分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。(9)分包商应负责清扫公用道路，并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心，以免引起财产或农作物不必要的损失。2.总包商的权利义务：(1) 总包商应负责交付

19、材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在_总包商的仓库提取材料， 将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前_ 周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。(2)总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。第八条 维修保证期分包商将从接收验收证书之日起_个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。第九条 意外事故或损失的责任在工程移交之前，分包商应保

20、障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。第十条 保险1.工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。2.第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。3.工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。5.不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。6

21、.所有扣减款额应记在分包商的帐上。7.对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。第十一条 分包工程量在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在±_%之内，则单价不作任何变化。如果变化值超过±_%，应按总包合同一般条款中第_条规定处理。第十二条 许可证和执照1.总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给_国有关当局的证明信。2.办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均

22、应由分包商承担。第十三条 竣工及惩罚1.根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工：2.如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_%，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_%。第十四条 过错1.如果总包商认为分包商存在下列过错，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。(1)分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工;(2)忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理

23、的书面指示;(3)违反合同的规定。2.如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。3. 另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一 切设备，并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程 的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定。4.按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应

24、承担这部分超过的款项。第十五条 支付条款总包商应按如下规定向分包商付款1.预付款，其金额为分包合同价总额的_%，自分包商提交由_银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商;保函有效期为_个月。2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_%。3.分段工程占分包合同价的_%;凭暂时验收证书。4.分段工程占分包价的_%;凭最终验收证书。按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起_周内，才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付：_国的当地货币：_%;美元：_%;用当地货币支付的部分在_国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给

25、分包商在_银行_帐号，汇费应由总包商负担。第十六条 验收工程所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。第十七条 税捐分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。第十八条 履约保函在分包合同签订后_天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份_银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的_%，有效期为_个月，自本分包合同签订之日起。第十九条 第_号法律(_国对承包工程的特定法律)总包商受_国_号法律保护，并享有第_条，_条款所规定的免税权

26、，这些免税权也适用于分包商。第二十条 争议的解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交_仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第二十一条 工程资料1.在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;2.分包商不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。第二十二条 总包商材料的延迟交付如 总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时

27、也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时 总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准，付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于_天时，按本条规定，分包商不能提出赔偿要 求。第二十三条 如果在本协议签字之日起_天内业主表示同意本协议，本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意，本协议便无效，任何一方都不得向对方要求赔偿。总包商(盖章)：_ 分包商(盖章)：_ 代表(签字)：_ 代表(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_见证人(签字)：_年_月_日签订地点：_国际工程合同4甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规等的规定，为明确甲乙双方在本工程承包

28、中的权利、义务和责任，确保工程任务按设计质量要求全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意，签订本合同。第一条 工程概况(一) 工程名称：(二) 工程地点：(三) 工程范围：(四)工程承包金额：按甲乙双方约定单价收方计算金额，不能计量的工程按记日工结算。(浆砌片石单价：元/M3 、混凝土单价： /M3)第二条 工程期限 根据双方协商，工程期限自20xx年 4月 20日起至220xx年 5月30日止，没按期完成工程任务扣取20xx元。第三条 工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及相关国家质量标准进行施工，确保工程质量。工程验收时，按图纸和验收标准执行。第四条 工程款结算 工程进场后，按

29、完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时，乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金，在工程交付并经验收合格后，一次性付清余款。第五条 双方责任(一) 甲方责任1、甲方提供施工图纸等资料，乙方必须严格按照设计图纸进行施工。2、甲方提供材料需在乙方塔机施工范围内，如需二次转运，费用由甲方承担。3、甲方派驻代表现场进行技术指导、质量监督、检查及质量送检。4、工程完毕后，甲方应组织专门人员在 30 日进行验收。5、工程范围 由甲方承担。(二)乙方责任1、乙方所有进场人员必须听从甲方的管理、安排，严格按安全施工规范及质量验收规范进行施工操作，并做好相关资料。2、乙

30、方施工过程中须制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育和管理。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。3、砼、砂浆配合比由甲方提供，达不到强度乙方不承担责任，因施工造成的质量事故由乙方负责。乙方应在保证质量的前提下节约材料，如发现乙方有故意浪费材料的情况，甲方有权视情节轻重处以3—5倍的罚款(如擅自调整配合比、地上散落的材料收捡等)。第六条 违约责任1、达不到质量要求的除承担返工损失外，还要承担由此给甲方造成的停工费用及水、电、建筑材料费用。(做资料费用由甲方承担)2、不按安全操作规范施工且拒不听从现场管理人员指挥的，视情节轻重甲方有权处以200—20xx元的罚款。3、不

31、能按合同工期及甲方下达的工程进度计划完成施工任务的，除赔偿由此给甲方造成的直接损失外(管理人员工资、设备及周转材料租金)，根据情节轻重甲方有权按每误工一天处以200—20xx元的罚款。4、乙方在施工过程中如因管理不善造成材料浪费，例：发现100Kg以上的砼或砂浆块等，甲方有权处以200—20xx元的罚款。第七条 乙方擅自转包合同的，一经查证落实乙方所完成工程量中无条件扣出壹万元付甲方违约金，另外还要承担由此给甲方造成的经济损失，并解除合同。第八条 其它未尽事宜甲乙双方另行协商，对本合同如有争议可申请仲裁。第九条 本合同经甲乙双方签字后生效，至本工程竣工验收合格，结清工程

32、尾款，保修期满后自动失效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方代表： 乙方代表：公司税号： 公司税号：开 户 行： 开 户 行：帐 号： 帐 号：电话传真： 电话传真：二一年四月二十日国际工程合同5现有_公司(以下简称甲方)将厂区白色混凝土路面工程承包给_(以下简称乙方)施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下：一、工程位于_。二、总工程量为_平方米。三、工程承包形式为总承包。四、工程每平方米造价为_元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。五、工程追加_元的设备调遣费。六、工程自_年_月_日为开工，至_年_月_日为竣工。七、付款方式，乙方人员、机械、材料进现

33、场后，甲方拨付工程总价的_工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的_工程款;其余_工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。八、工程所用的混凝土标号为_，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的_普通硅酸盐水泥。九、乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。十、乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。十一、本合同如有未尽事宜，按中华人民共和国建筑法和道路施工质量验收规范执行。此合同一式三份，自签订之日起生效。甲方：乙方：

34、年月日国际工程合同6日期：_年_月_日地点_市本合同经下述双方签署：1 _市卫生局局长_先生(以下简称甲方)2 建筑工程承包公司海外工程部经理_先生(19年月日由_建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)出生地：_(国家)国籍：_(国家)总部：_(国)_市在A国的通讯地址：_信箱鉴于甲方要兴建的_学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已于19 年月日被_市卫生局招标委员会接受并已中标。根据A国_部1983年2月5日第318议，双方缔约于下：(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在_市对_学校10000m2的教学楼(该工程

35、为楼房，包括全套家具、设备、空调)进行施工。乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。(二)合同金额本合同总金额为_第纳尔。兑换美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。至于分段工程则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场

36、物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。(三)工期乙方必须根据本合同第_号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时

37、。(五)查看工地乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。(六)履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存。作为乙方完美施工和履行用方

38、权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度杯足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其它措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。(七)图纸和规范完善无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当的时候把自己的意见告诉甲方、在甲方接受这些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。(八)施工进度计划表乙方自接收工地起，1

39、5天内向甲方递交一份施工计划，阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。(九)合同内容的变更甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内，乙方无权要求任何补偿。上述调整金额，要用业已议定的单价计算、如果没有这种单价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求

40、。否则，等于放弃权利。这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，并交付使用。甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为是适当的时候。(+)支付条件1 在乙方接收工地、提交履约保承并办完合同注册登记付税手续之后，甲方根据乙方的要求，向乙方支付合同金额_%的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后，该保承应该在施工期间始终有效，且应开自一家A国的银行，或是经过这家银行认证，同时不许附加任何条件，也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配，并承认可全部支付甲方，无须提醒，无须诉诸司法部门，也无须办理其他手续，同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应

41、从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。2 乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料， 其费用中的_%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备，这些机器设备具工程的组成部分，在安装时应是完好无损的，但属乙方所有的机械则不包括在内，因为这些机械并非是工程的组成部分，只不过是为了施工而引进到现场。上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除，直到全部收回为止。3 不符合条件与现范而且是实际上完成了的工程

42、，甲方在双方确定的单价基础上向乙方支付其造价的_%。这些支付款项的金额应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表面定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付，每月支付款金额不少于_第纳尔、甲方支付本条规定的月工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。交付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于45天时，乙方可按_银行规定的利息率索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出，或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表，或其分包人)的表现差，田方对其逾期支付不负责支付利息。同样，由于报表出现缺陷、疏忽和错误-一不管是被甲方发现还是在支付前被A国任何稽核、监管单炫发现——甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下，可将支付(月进度)款的时限适当推迟，以便对报表进行校正。本文规定