2023年保证金合同精选（合同保证金退还的法律规定）.docx

《2023年保证金合同精选（合同保证金退还的法律规定）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保证金合同精选（合同保证金退还的法律规定）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年保证金合同精选（合同保证金退还的法律规定）保证金合同1委托方：_(甲方) 开户银行：_(乙方)建设单位：_(丙方)根据建设部、财政部建质20xx7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，为加强_市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执

2、上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自

3、返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_丙方(签章)：_年_月_日签订地点：_附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神，_建设的_项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_元“保证金”。开户行：_(盖章)专户帐号：_经办人：_(签字)_年_月_日保证金合同

4、2甲方（全称）： xxx乙方（全称）：本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第一条保证金鉴于甲方与乙方签署了 xxx 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条 保证金缴纳时间乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。第三条 保证金额乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 xxx 元（￥ xxx

5、元 ）作为履约保证金交付给甲方。第四条 保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币陆拾万元。第五条 生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第六条 其他本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。甲方：（公章） 乙方：（公章）地址：

6、xxx 地址：邮政编码：xxx邮政编码：法定代表人法定代表人或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人： 经办人：电话：xxxx 电话：传真：xxx 传真：开户银行：xxx 开户银行：帐号：xxx帐号：保证金合同3一、什么是施工合同保证金施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立

7、，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。二、施工合同保证金有什么作用一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二

8、者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方

9、接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工

10、方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。保证金合同4合同编号：签约地点：贷款方：借款方：担保方：借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。第一条借款方为了的需要，现申请向贷款方借款人民币（币种）_元

11、（大写）。第二条借款利率：本合同所涉借款利率为日.借款时间以对应日为准（即借款日与还款日都在利息计算范围内）第三条借款和还款期限1、借款时间共_天，自_年_月_日起至_年_月日_止。2、还款期限如下：还款时间为年月日。（请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）3、付息方式：借款利率为日提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。第四条担保条款1、担保方为借款方带给连带职责保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务本金利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。3、担保费用：借款

12、人按照贷款额元的向担保人缴纳担保费用。第五条各方权利与义务1、借款方务必按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动状况，乙方务必无条件配合甲方的审查）2、借款方务必按照合同规定的期限还本付息。3、借款方有义务理解贷款方的检查、监督贷款的使用状况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等状况。借款方应带给有关的计划、统计、财务会计报表及资料。4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证职责。5、担保方承担保证职责后，有权向债务人（借款人）追偿

13、。第六条违约职责1、借款方的违约职责A.借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5罚息。B.借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5要求借款方支付违约金。合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。C.如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。D.借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。2、贷款方的违约职责贷款方

14、未按期带给贷款，应承担相应职责。第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。第八条其他本合同非因法律规定允许变更或解除合同的状况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或

15、鉴证机关）各留存一份。贷款方：法定代表人：身份证号：电话号码：借款方：法定代表人：身份证号：电话号码：担保方：法定代表人：身份证号：电话号码：保证金合同5甲方（保证人）：_住所：_法定代表人：_电话：_传真：_乙方（债权人，即业主）：_住所：_法定代表人：_电话：_传真：_丙方（债务人，即承包商）：_住所:_法定代表人：_电话：_传真：_鉴于乙方与丙方就_小区_号、_号住宅楼建设项目于_年_月_日签订编号为_的建设工程施工合同以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。第一条定义本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履

16、约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。第二条保证范围及方式甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的_%，数额最高不超过_元（大写），币种为_。甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。甲方在上述保证范围内承担连带保证职责第三条承担保证职责形式保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：（N）1由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。（N）2由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。（Y）3甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同

17、第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。第四条保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后_日，即至_年_月_日止。第五条各方的权利义务1乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。2乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。3乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。4乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。5乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违

18、约状况并要求其予以纠正。6依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。7因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。8甲方在承担担保职责后，享有追偿权。第六条承担担保职责的程序1乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。2甲方在收到乙方的索赔请求后_个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。第七条合同的生效、变更和解除1本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人

19、签字或加盖公章后生效。2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。第八条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：_第十条附则本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人:_（或授权代理人）（或授权代理人）_年_月_日_年_月_日丙方：_法定代表人：_（或授权代理人）_年_月_日保证金合同6甲方：_乙方：_本履约保证金合同由双方于_年_月_日在_市订立。为

20、了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第一条概况鉴于甲方与乙方于_签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的_%，金额：_大写人民币_元（￥_）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预

21、付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。第六条资金证明乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理

22、人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_法定代表人或授权代理人（签字）：_年_月_日保证金合同7(一)签订劳动合同不得收取抵押金劳动部关于印发关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见的通知(劳部发1995309号)用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总工会关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知(劳部发1994118号

23、)和劳动部办公厅对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发1994118号文件中的有关规定请示”的复函(劳办发1994256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。附一：劳动部、公安部、全国总工会关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知(劳部发1994118号)企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。附二：劳动部办公厅对“关于国有企业和集体所有制企业能

24、否参照执行劳部发1994118号文件中有关规定的请示”的复函(劳办发1994256号)当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知(劳部发1994118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部

25、门应责令企业立即退还给职工本人。(二)经济合同不同于劳动合同用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。劳动部办公厅、国家经贸委办公厅对关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示的复函(劳办发1995150号)至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除

26、外)。否则，由此引发的劳动争议，按照中华人民共和国企业劳动争议处理条例规定处理。(三)录用人员时不得收取的费用用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。保证金合同8甲方：乙方：为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金

27、利息。三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方

28、应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。甲方单位公章：甲方参加人员：乙方：联系电话：保证金合同9委托方：_（甲方）开户银行：_（乙方）建设单位：_（丙方）根据建设部、财政部建质20xx7号和建设厅、财政厅建管20xx46号文件精神，为加强_市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷职责期的维修保养职责。经三方协商，甲方委托

29、乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方职责和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：1甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。2丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷职责期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。3建设工程出现质量缺陷问题，如原职责单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用能够从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金

30、。4工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方务必接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律职责。6本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。7本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_丙方（签章）：_保证金合同10发包人： （下称甲方）承包人：

31、 （下称乙方）保证人： （下称丙方）经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的xx洗x中心事宜达成如下协议，双方应共同遵守。一、合同标的甲方将座落于 的xx洗x中心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的xx休闲中心的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述休闲中心，并保证合法经营。二、经营方式乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营。三、承包期限1、承包经营期限为 年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。四、承包金及缴纳方式乙方承包洗x中心经营的承包金为xx元/年，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳

32、承包金：五、甲方的权利与义务1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金，2、甲方于本协议签字之日将xx洗x中心经营所需的各种证照交给乙方。3、本协议签订后甲方应及时将xx洗x中心移交给乙方使用。4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。六、乙方的权利与义务1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。4、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方

33、审定后报废，乙方不得擅自处理。5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。7、乙方不得在经营过程中将xx洗x中心转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。8、乙方不得以洗x中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。9、乙方对于洗x中心消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。七、担保或保证金丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保，丙方提供担

34、保的期间为二年。乙方向甲方缴纳保证金xx元，乙方违约的，保证金归甲方所有，乙方不得主张退还。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。八、 违约责任甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。九、 其它1、协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补

35、充条款具有与本协议同等的效力。十、 本协议经双方签字后生效。十一、 本协议一式叁份，甲乙双方及担保人各执一份。甲方： 乙方：担保方：年 月 日 年 月 日保证金合同11甲方：法定代表人：注册地址：联系方式：乙方：上海安良资产管理有限公司法定代表人：徐丹注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写） 万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达

36、乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。户 名： xxx有限公司账 号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入

37、奇虎360私有化专项基金项目的出资额。（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。甲方：负责人（或授权代理人）：年 月 日乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日保证金合同12甲方：xx市xxx

38、房地产开发有限公司住所地：乙方：xxxxx房地产开发有限公司住所地：xx市xxx路甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xxxx万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。二、保证金的留置期限为xxxx年，期间，对最终因乙方没有风

39、险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息；三、余下保证金的归还期限为：四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。甲方：xx市xxx房地产开发有限公司乙方：xxxxx房地产开发有限公司20xx年xx月xx日保证金合同13甲方：工程有限责任公司乙方：市人民医院甲方与乙方就市医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：1甲方因没有达到原合同有关“杯”工程质量约定，自愿放弃万元保证金。2乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。3甲方承诺今后不再就伍拾

40、万元“杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。4本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方：乙方：xx年x月x日xx年x月x日保证金合同14工程名称：甲方：乙方（施工）：甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：1、就_项目，乙方作为施工单位，_年_月_日之前将工程施工保证金人民币共计_元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。5、乙方应对其在施工场地的工作人员进