2022工程工程合同模板汇编九篇.docx
《2022工程工程合同模板汇编九篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程工程合同模板汇编九篇.docx(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程工程合同模板汇编九篇工程工程合同模板汇编九篇随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是我收集整理的工程工程合同9篇,希望对大家有所帮助。工程工程合同 篇1(以下简称甲方)合同双方:(以下简称乙方)甲方需在 道路上设置交通标志标线,经公开招标,由乙方中标承建。依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致,订立本合同。一、工程概况:1、工程地点:2、工程内容:等道路交通标志标线工程;具体详见施工图纸。二、合
2、同价款:本工程合同价为 ,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求:1、本工程质量要求达到合格标准,若工程完成后,在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格,并按总工程款的5%进行处罚。2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求,各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB57681999规定,详见招标文件。四、工期:本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计,如甲方由于某种原因需延长工期时,延期赔偿金可不计,乙方也不作任何赔偿。五、合同履行:根据招标文件要求,乙方向甲方交纳伍万元履约保证金,以保证合同的顺利履行,若乙方在合同履行过程中违反了有关规定,甲
3、方将根据对乙方进行处罚。六、付款方式:本工程不支付预付款,工程完成后,支付合同价的70%,验收通过后,付至合同价的80%,验收通过6个月,决算审核完毕后付至结算价的85%,余款15%作为质量保证金在缺陷期(365天)满后28天内付清。七、结算原则:1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据;2、中标单价一次性包死,不再调整,工程量按实计取,其中标志标线按实铺面积计取,工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减,在决算时按中标单价按实调整。3、本工程验收合格后,乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份,其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时
4、正确上报工程决算资料,未按要求将完整的工程结算资料上报业主,业主将以书面形式通知施工单位,并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2,同时,施工单位上报决算与审定决算的差距超过5的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。八、其它约定:1、乙方应落实专职安全管理人员,并制订安全生产措施,工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负,甲方不再承担任何责任。2、乙方在施工过程中,必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定,文明、安全施工,如违反规定造成的经济损失,由乙方负责赔偿。3、售后服务:乙方提供从验收合格之日起,一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内
5、还是质保期满后,乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应,并最迟在12小时内到达现场,并最迟在第二个工作日内排除故障,二个工作日内不能修复的,必须采取临时调换等措施,以保证甲方的正常使用,对未能采取措施解决的,按500元/天进行处理,罚款在履约保证金或合同款中扣除。4、中标通知书、投标文件、招标文件等作为本合同的组成部分。5、若双方就本合同发生纠纷,应先友好协商,协商不成则提交绍兴市仲裁委员会仲裁,或按合同法有关规定执行。6、未尽事宜,双方协商解决。7、本协议一式四份,双方各执二份,签字盖章后生效。甲方: 乙方:法人代表:法人代表:委托代理人: 委托代理人:
6、签订日期: 年 月 日工程工程合同 篇2甲方:(业主):乙方:(施工方):按照中华共和国合同法和河南省建筑市场管理条例的规定,结合店面装饰工程交易规则及工程具体情况,双方达成以下协议:一、合同主要内容:1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)店面(店名)以形式交给乙方承做。2、工程总造价:(大写)(¥)1、设计费元(此费在总预算之内)。2、工期天,从年月日起至年月日。4、工程保修期:一年(因甲方使用不当造成损坏),不在保修范围之内。5、甲方代表(签字)6、乙方代表(签字)7、工程内容:施工图纸报价单,并以报价单为准。8、乙方提供主要材料及设备情况表。9、本合同签定生效后,甲、乙双方应严格遵守合同
7、所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程总造价20%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。二、合同细节说明:1、甲方工作(1)开工前,向乙方提供确认的施工图纸或有关作法说明一份,并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所带留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,费用有甲方自理。(2)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,甲方其他成员归工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触(3)负责协调邻里关系,保证乙方每日
8、十二小时施工时间,否则工期顺延。补误工费。(4)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责办理相应的审批手续。(5)协调有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。(6)施工期间,甲方将屋门钥匙交给乙方。工程验收结算余额后,原钥匙交给甲方。2、乙方工作(1)组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可。(2)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或有关说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程预算。(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备线、古树名木不受损坏
9、。做好现场保护工作,处理好由于施工所带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。(4)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆原建筑物结构及各设备管线。工程竣工末移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3、工期(1)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签定工期变更协议。(2)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的应付误工费。(3)因设备变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗拒因素影响,导致停工四小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。4、工程质量及验收(1)工程以施工图纸,设
10、计变更的内容为依据。施工过程中双方对工程质量发生争议,申请相关部门对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合约定的标准,人证过程支出的费用由乙方负责。经认证工程,质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。(2)甲、乙应双方及时办理阶段工程的检查与验收手续。乙方应提前一天通知甲方参加验收,甲方不按时参加阶段工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认验收、签单。否则乙方有权停工处理,所造成的误工费由甲方负担,且工期顺延。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。(3)由于甲方
11、提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5、变更如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增添减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签字变更后方能进行该项目施工,增添款项随时结清。凡私自与工人商量更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应赔偿相应损失。6、结算工程竣工验收后,乙方提出工程结算并为甲方开据保修单。7、材料供应(1)本工程甲方负责采购供应的材料,设备必须有材料设备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料,设计发生了质量问题或差异,对工程造成损失,负责由甲方承担。(2)凡由乙方采购的主要材料,设备必须在
12、材料设备表中注明品牌,规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料表不符,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。8、安全生产和防火(1)甲方或乙方提供的施工图纸或说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设备规范。(2)乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规范。(3)如果甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。(4)如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。9、奖励和违约责任(1)由于甲方原
13、因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方应支付乙方50/天的误工费;甲方如果不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款的1%支付滞纳金,且工期顺延。(2)由于乙方原因,逾期一天,乙方支付甲方50/天的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付乙方1%作为奖励。(3)甲方未办理任何手续,擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。(4)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责,且视为验收合格。(5)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由
14、责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纠纷处理(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。(2)当事人不愿意通过协商、调解解决问题或者协商、调解不成时,可向当地人民法院起诉。11、补充条款12、附件(1)本合同正、副本各两份、甲方、乙方、各持一份。(2)本合同履行完成后自动终止。签字(章)有效。13、附件(1)施工图纸(2)工程预算表及报价表(3)甲方提供材料、设备清单(4)主要材料说明(5)工程变更单(6)工程验收单(7)工程结算单(8)其它甲方:地址:电话:乙方:代理人:电话:年月日工程工程合同 篇3出租方(甲方):承租
15、方(乙方):根据中华人民共和国合同法的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:一、 设备的使用地点及工程情况: 桩基、基坑支护、人防、基建工程。二、租赁设备概况设备名称:挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等随机人员(人数):10人三、设备的所有权:本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。四、甲方的基本责任:1、 提供技术型良好的设备。2、 设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守
16、乙方施工现场的规章制度。3、 甲方机手应该按设备操作规程施工。五、乙方的基本职责:1、 为甲方机手提供食宿。2、 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。3、 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。4、 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方5、 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。六、结算方式及相关事宜:1、租赁期间:自 20xx 年10月15日至20xxX年 12 月 31日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
17、如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。2、结算方式:设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符
18、合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担,伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。七、争议的解决:有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据中华人民共和国合同法及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲
19、裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。八、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。甲 方(签章): 乙 方(签章):20xx年10月15日工程工程合同 篇4发包方(甲方)承包方(乙方)兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:工作量清单。4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求:GB50210-20xx建
20、筑装饰装修工程质量验收规范、DB31/30-20xx住宅装饰装修验收标准。7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四
21、、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期
22、顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式:a、开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。d、竣工验收合格后,甲方付款20%元。e、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 工程 合同 模板 汇编
限制150内