《2022工程合同汇编7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程合同汇编7篇.docx(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022工程合同汇编7篇工程合同汇编7篇随着时间的推移,合同的地位越来越不容忽视,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我为大家收集的工程合同7篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。工程合同 篇1经市府基建办施工处批准,本工程于_年_月_日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况,订立本合同。第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式:_;层/幢;_;建筑面积_;建筑面积m2,道路:_;给排水管道:_;构筑物:_。
2、(二)承包范围:承包按_号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。(三)承包金额内未包含的工程项目:_第二条工程造价及承包方式(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_万元。全部工程造价按下列办法办理:(二)承包方式:1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。3.工程质量标准要求:_第三条工期(一)按定标(或双
3、方)规定总工期_天(日历天从开工之日算起)。(二)开工日期:_;竣工日期:_(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力
4、,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;7.甲方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。(二)工程材料及设备,由_方采购供应至场地(仓库)。(三)工程设备,由_方采购供应至_向_方交货。(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购
5、时,其单价应征得甲方同意。(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。第五条双方责任(一)甲方责任:1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_米。并能满足施工需要;4
6、.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图
7、的份数发给乙方;9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。(二)乙方责任:1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;2.编制施工组织设
8、计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临
9、时设施;8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。第六条工程质量检查验收1.施工中乙方
10、根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设
11、计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;6.质量等级的评定应执行XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法。第七条施工图纸修改1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;2.修改部分的工程费用按发生时XX市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工
12、期损失不予顺延;4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第八条工程款支付1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本
13、合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_万元;2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办的银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在
14、双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。第九条工程验收1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工
15、处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_元/m2在余留工程款中扣回。第十条奖与罚(一)工期提前或拖延的奖罚:1.按合同工期竣工者、不奖不罚。2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_元。3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,
16、或罚款天数不封顶。(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。3.验收后达到标准者,不奖不罚。(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。第十一条其它(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;(二)由于
17、不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意
18、签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交XX市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_份,审计站、经办的银行各一份,均有同等效力。甲方:_(公章)乙方:_(公章)代表:_(签章)代表:_(签章)职务:_职务:_年_月_日_年_月_日工程合同 篇2发包人(以下简称甲方):承包人(以下
19、简称乙方):依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:第二条承包范围:第三条工程承包方式:第四条合同工期开工日期:竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价:付款方式:价款调整:第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明
20、,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准gb5030020xx、火灾自动报警系统施工及验收规范gb501661992、自动喷水灭火系统施工及验收规范(20xx年版)gb502611996、机械设备安装工程施工及验收规范gb502311998、建筑电气工程施工质量验收规范gb5030320xx、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j51220xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48
21、小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备采购第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_年,终身维护保养。2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通
22、知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话:_乙方联系人:4、保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。4.4出现质
23、量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关
24、文件和资料,不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做
25、好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_人,直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2的违约金。2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造
26、成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任:1、甲
27、方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方带有娱乐性质的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给乙方单位领导。5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时调查,根据调查情况进行严肃处理。乙方责任:1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定,并遵照执行。2、乙
28、方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在以后合作过程中,在合同单价的基础上再让利20%,并对本方知情不报人员进行相应处罚,否则甲方有权扣除应付乙方所有货款,并终止本协议。6、如因乙方单位及人员
29、在合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止本协议的履行,并扣除所有应付乙方货款,同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。甲方监督电话:第十三条争议的解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):法定代表人:_法定代表人:委托代理人:_委托代理人:合同经办人:_合同经办人:电话:_电话:传真:
30、_传真:开户银行:_开户银行:帐号:_帐号:通讯地址:_通讯地址:邮政编码:_邮政编码:签订时间:_年_月_日签订时间:_年_月_日协议签订地:_协议签订地:附件附件1、经甲方书面确认的施工图纸,作法说明,设计说明,预算书、图纸变更单,材料单价清单(略);附件2、施工组织设计(略);附件3、招标文件、投标文件及中标通知书(略)。甲方:乙方:根据甲乙双方充分协商,甲方同意乙方参加_工程施工。为明确双方权利义务,共同努力保证施工安全、工程质量及工期,特签订本合同,共同遵守。一、工程承包范围及内容二、双方责任甲方:1.乙方进场前,做好场地的三通一平。2.桩位的放验线,施工材料的到位。3.派驻工地代表
31、,协商解决施工过程中的问题,并协调与第三方的关系。4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6.负责清除地面及地下障碍物。7.负责办理暂住手续,并支付相关费用。乙方:1.根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。2.做好施工原始记录。3.按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机组没有达到质量要求,甲方不得扣工程款。5.严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,如发生事故,乙方自负并解决,与甲方无关。三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸
32、施工。四、综合单价_。五、付款及结算方式_。本合同一式_份,甲乙双方各执_份。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):代表(签字):_ 代表(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3建筑行业农民工劳动合同书(木工)甲方(用人单位)名称:法定代表人(委托代理人):地 址:性 质:乙方(劳动者)姓名:性别:出生年月:家庭住址:居民身份证号码:甲乙双方根据中华人民共和国劳动法和重庆市劳动合同规定等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上,一致同意订立本劳动合同。一、工程名称;龙门小镇 #楼 #户型二、工程地点;蔺市镇三、工程施工范围及内容本工程的主体结构施工过程中,所有设计图纸、设计变更中构件的成型
33、的模板均属本次承包范围,即含所有梁、板、柱、墙、筒体、楼梯、零星构件等模板的制安,其主要工序内容如下:1、模板加工机械的安装、设置工作。2、按施工图纸和施工规范技术交底的内容,配制模板、安装模板,留设孔洞,施工缝,后浇带的支模、加固拆除,模板内的杂物清理等,从而满足钢筋绑扎或砼浇筑等下道工序施工。3、砼浇灌过程中模板的看护工作亦属本次承包范围。4、砼达到拆模强度后的模板拆除、清理的码放成堆,涂刷隔离剂,使用过程中的垂直运输或场内的水平转动等,以及拆模后的场地清理。5、模板制作,安装过程中所使用的小型工用具均由承包方自理,如手电锯、手锯、锯片、地拖线、扳手、榔头、水平管、线坠等。6、工程结构事束
34、后,模板工程所用的材料由乙方清理干净,并码放成堆。四、工程安全要求 ;1乙方施工人员进场前,不得隐瞒自己患有癫痫病、心脏病、高血压、肝炎等不宜从事建筑业及高空作业以及年龄等行为,否则一经发现罚款1000-20xx元/人,并限期退场,一切责任由乙方负责。 2乙方符合要求的施工人员进场后,还必须携带身份证复印件到甲方安全部门履行三级安全教育,建立职工安全卡后方可安排上岗作业,变更人员必须及时报告甲方,未经三级教育,绝对禁止上岗,乙方私自安排上岗的一切责任由乙方承担,造成后果的责任由乙方承担。 3乙方必须服从先安全后生产的原则,不违章指挥,不违章作业,不违反劳动节纪律。 4乙方施工人员必须自觉遵守各
35、项安全操作规程,安全用电等要求,正确使用安全三件宝,服从甲方的安全管理,及时整改安全隐患,由乙方原因造成的安全事故概由乙方自行负责,并承担经济损失和法律责任。 5乙方施工人员凡违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,经教育不改的甲方有权按企业规定予以经济处罚。情节严重的,予以停止施工,直止清退,造成后果的承担相应责任。五、工程质量要求1乙方承包范围内的各分项工程施工必须严格按照相应操作验收规范、施工组织设计(方案)、施工图及甲方现场管理人员的要求进行,并保证一次验收达到合格要求。 2如因乙方操作施工不当而引起的工程质量问题概由乙方承担3各分项工程必须严格按三检制度执行,保证项目、观感项目必须符合规范
36、要求,并根据实际情况进行返工,直至达到相应标准要求,费用责任方自理,并追究相应责任,其中模板工程的平整度、垂直度及模板刚度均作为重点控制,每跑模、每涨模一处根据具体情况扣罚100-1000元处,并处理至符合要求,否则其发生的人工费、材料费在工程结算款中扣除,拆模后砼的平整度、垂直度作为模板工程实测考核依据,凡不能达到相应标准要求,必须无条件返工,直至达到要求为止,否则该分项不予结算,责任由乙方承担。 4乙方施工质量达不到验收标准的,经指导教育仍不能达到标准要求,或不服从甲方技术质量管理的,甲方有权根据实际情况终止协议,责任由乙方承担。六、施工进度1、 乙方在甲方工地的施工人员必须稳定,不得随意
37、抽调。 2、乙方根据甲方提供的分部、分项工程的工作量,组织足够的劳动力在甲方指定的时间内完成指定性施工任务,不得滞后,每滞后一次罚500元。 3、除遇到人为不可抗拒的自然灾害,否则乙方在甲方现场的施工人员不得随意息工,以影响甲方的施工进度,如发生一次罚500元。七、结算及付款方式 1各分项的工程量均以实际完成工程量进行结算,人工单价为:非标层单价_ 元/m2,标准层单价为_ 元/m2, 2结构每施工一层,经验收达到相应标准要求,经项目部有关人员(项目经理、项目工程师、分管负责人、质检员、安全员)签证后,报分公司审核、备案。按工程进度付款,每月30日前付前一个月合格工程(拆模后)100%的工程款
38、。余款在结构工程完工后一个月内付清。4、凡中途以要求涨价停工的一律按已完合格工程的60%给于结算。八,劳动合同解除和终止1,甲方可以单方解除或终止合同并视具体情况扣发其尚未支付的工资。 乙方患病或非因公负伤,医疗期满后不能从事原工作的; 严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的; 乙方违反劳动纪律、经教育仍无改正的;(4)被依法追究刑事责任的。2. 有下列情况之一,乙方可以单方终止合同。 甲方不能按合同约定向乙方支付劳动报酬的; 甲方不履行合同,违反法律法规的规定而侵害乙方合法权利的; 甲方违规指挥,严重危及乙方人员生命安全的。九 附则1、其他未尽事宜,由双方另行协商解决。 特注:在施工中乙方
39、不存在误工费等其他费用补贴。2 本协议自双方签字或盖章之日起正式生效,到本工程施工结束,劳务费结算并支付完毕后该协议自行失效。3; 本协议未尽事宜,甲乙双方另行商议并签订补充条款,补充条款与本协议具有同等效力。4; 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份甲方(公 章): 乙方(签字或盖章):法定代表人(委托代理人)(签字或盖章):签订日期: 年 月 日工程合同 篇4甲方(开发商):乙方(建筑商):依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程合作事项协商一致,订立本协议,具体要求如下:一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程合作方式甲方必须具有本工程
40、的商品房开发用地及相关的一切合法手续,具有商品房建设开发的一切合法手续,并向乙方提供这些手续。乙方全额垫资建设本工程。此工程所开发的所有房屋出售后所得款项的纯利润双方各占百分之五十(税后款)。三、合同工期自年 月 日止年 月 日。四、适用法律、标准及规范合同法、现行施工规范、验收规范和有关执行标准及规范。五、结算方式:每出售一栋房屋后,将所得的款项的纯利润的百分之五十分别汇入甲乙双方指定的账户(此款为税后款)。六、安全施工、文明施工。甲方必须有现场安全施工管理机构,配备专职安全员。乙方在施工过程中,必须遵守操作规程,搞好安全生产、安全施工,保证人员的人身安全,独立承担大小安全事故和其他责任事故
41、的责任。乙方必须精心组织,加强现场管理,做到文明施工,每天做到工完场清。七、工程变更组织施工中,如必须变更设计,以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。八、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。十、本合同一式四份,双方各执两份。十一、本合同自双方签字盖章后生效。甲方(开发商): 乙方(建
42、筑商):法定代表人: 法定代表人:年 月 日工程合同 篇5定义及解释1 定义下列措辞和用语,除上下又另有要求者外,应具有如下所赋予的涵义:(a)“项目”是指协议书附录中指定的并为之建造的工程。(b)“服务”是指监理工程师根据协议书所履行的服务,包括正常服务、附加服务和额外服务。(c)“工程”是相为完成项目所实施的永久工程(包括提供给业主的物品和设备)。(d)“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人。(e)“监理工程师”是指本协议书中所指的,作为一个独立的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法继承人和允许的受让人(f)“一方”和“各方”是指
43、业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。(g)“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件a(监理服务范围)、附件b(业主提供的人员、设备、设施和其他人员的服务)、附件(c)(报酬和支付)、中标函和正式协议书。(g)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。(i)“月”是指根据阳历从一个月份中任何一天开始的一个月的时间段。(j)“当地货币”(lc)是指项目所在国的货币,“外币”(fc)是指任何其它的货币。(k)“商定的补偿”是指协议书附录中规定的根据协议书应支付的额外款项。(l)“适用法律”是指工程所在国或地区发布并生效的具有法律效力的法律和其他文件。2 解释(a)本协议书中的标题不作为其内容的部分。(b)单数包含复数含义,阳性包含阴性含义。视上下文需要而定,反之亦然。(c)如果协议书中的规定之间产生矛盾,按时间顺序以最后编写的为准。监理工程师的义务3 服务范围监理工程师应履行与项目有关的服务。服务的范围在附件a中规定。4 正常的.、附加的和额外的服务(a)正常的服
限制150内