2022工程工程合同集合六篇.docx

《2022工程工程合同集合六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程工程合同集合六篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程工程合同集合六篇工程工程合同集合六篇随着人们法律意识的建立，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我精心整理的工程工程合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。工程工程合同 篇1建设单位: （以下称甲方）施工单位: （以下称乙方）甲方因建设开发的需要，现委托乙方对棠下镇旗杆石酒厂米仓和围墙工程进行施工。为了明确双方的权利、义务和责任，积极协作，互相配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程量：见预算总价四、工程费用：五、工程承包方式：本工程采用乙方包工、包料，按质按时完成

2、的承包方式。六、工程质量要求：乙方必须按设计图纸及施工方案施工，并要制定施工方案和施工进度表交甲方备案。该工程采用C30商品砼，并按规范要求做试件检测，检测费由乙方负责，甲方有权决定是否做抽芯或回弹检测，若检测合格，检测费由甲方支付，甲方予以验收；若抽芯或回弹检测不合格，检测费由乙方支付，且作验收不合格处理。混凝土在凝固期间要求按规范保养，保养期不少于14天。施工和验收执行国家有关标准、规范要求。七、工程时间：由201 年 3月22日至201 年 4月10日止必须完成（晴雨天计算）工程。工程期限为 天。超期未完成的，以后每天乙方要补偿3000元给甲方作拖延工程的补偿，补偿款在工程款中扣减。八、

3、施工时如遇不可遇见的困难和不可抗拒的损失，由乙方解决和承担。九、施工时，甲方根据实际和需要有权变更施工方案，变更方案属增加工程量的由双方协商，属减少工程的按中标价和预算价比例照减。十、乙方一定要做好施工安全措施，防止事故发生，如发生一切安全事故，一切责任由乙方负责。十一、工程质量不合格需要返工及由此造成的一切经济损失由乙方负责。十二、工程所需的一切税费由乙方负责。十三、付款方式：工程按完成进度付款，合同书签订开工后五天内，甲方预付总工程款的30%，在施工期间乙方可按工程进度申请工程款，进度款最高付至按实际完成量的80%计算（含工程预付款），余下20%的工程款（不计利息）在工程完工验收合格后半年

4、内付清。十四、违约责任：合同期内，若一方违约，应赔偿给对方因此而造成的经济损失。十五、本合同书一式叁份，甲乙双方各执一份，棠下镇财政所一份，以上合同在实际执行中有不完善之处，确需补充的，有甲方及乙方协商解决，补充完善，合同争议在施工所在地法庭解决。甲方（盖公章）：代表：乙方（盖公章）：代表：日期： 年 月 日工程工程合同 篇2乙方： 身份证号码：根据中华人民劳动法之规定，自愿，平等，互利的原则。甲方自愿( )土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商，达成以下共识：一甲方的权利与义务：1 甲方取得( )土石方的开挖权合法有效。2 甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系，确保乙方在开挖过程不受阻扰，顺

5、利施工作业。如因甲方处理不当，造成机械停工两天，甲方应付乙方机械租金费。3 甲方提供乙方人员住宿及生活费。4 双方签订合同时，甲方付乙方进场费( )大写( )。5 甲方提供机械燃油费。6 开挖方量以实际开挖量为准，每立方米( )元。乙方机械进场后，甲方每十五天记开挖方量一次，并支付乙方所开挖方量费用，甲方可扣除燃油费。(预付款待工程完工后，甲方一次扣除)7 甲方不得要求乙方回填所开挖的坑。二乙方的权利与义务：1 乙方应到场甲方所需机械。(提前协商)2 一方保证每月一定的开挖方量。3 乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场。4 运输距离不超过一公里。如超出一公里，必须移动料台。三甲、乙双方有待共同

6、协商的：1 开挖方式双方共同协商，(必须子确保安全的前提下进行。)2 开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头，(每层不超过 20%)，有水锈层，坚固的拟结层，甲方应另付破碎费。3 燃油涨价，每吨燃油上涨的价格，每方沙石上涨油价格的一点无倍。(按油价上涨均摊)。四以上未尽事宜，经甲、乙双方协商再定。五 以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。甲方签字： 乙方签字：年 月 日工程工程合同 篇3甲方（发包人）：乙方（承包人）：XX公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 工程施工有关事项达成一致意见，同意

7、订立本合同。第一条 工程概况一、工程名称： （以下称本工程）二、工程地点：XX市三、承包范围：乙方按施工图纸及合同的要求，完成 工程施工，具体施工四、承包方式：包工包料。第二条合同价款及结算价款：一、 按本工程的承包范围和承包方式，本工程合同价款为人民币（小写）：￥8000000。00元； （大写）： 元整。合同价款的详细见后附报价表，本合同为单价合同。综合单价包含完成该分项工程（除施工用水电费及税金）的人工、材料、机械等费用。二、 工程结算款本工程各分项工程的综合单价实际工程量甲方安排乙方作其工作的款项；三、 结算程序：本工程在竣工验收通过后，由乙方提交竣工结算资料给甲方审核，甲方在收到结算

8、 书及相关结算资料后3天内提出修改意见，双方对结算书收确认一致后，分别在结算书上签字盖章。第三条 工期一、工期为 个日历天，具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。二、工期可顺延的原因1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。2、甲方不能按时提供场地，电源未能接通，障碍物未能清除及其他原因而影响施工；3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方；4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，而影响施工。5、工程全部完工后，甲方提出要求乙方修改，而延顺工期的。第四条 工程质量与验收一、工程质量达到专业评定合格标准，质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双

9、方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。二、工程竣工验收，以施工图纸、施工方案，合同的相关规定等为依据。乙方以书面形式向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后2天内给予 认可或提出修改意见。三、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3天内不组织验收，或验收后2天内不提出修改意见视为竣 工验收报告已被认可。甲方从此起承担工程保管及一切责任。四、工程未经验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，视为工程验收合格。由此发生 的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。五、所有隐蔽工

10、程要求需中间验收的分部分项工程时，必须经现场工程师书面签字验收，当其要求对 已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格， 甲方承担由此发生的全部追加合同价款、赔偿乙方的全部损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方 承担责任。六、因特殊原因，甲方要求部分单位工程甩项竣工的，双方协商签订甩项竣工协议，明确双方责任和 工程价款的支付方法。第五条：工程质量保修一、工程质量保修范围（如基础不是我方施工的需注明甲方基础原因则不在保修范围内）保修范围：乙方施工的工程项目。凡属乙方施工范围内的质量问题而造成的损坏均属乙方的保修范围；由于甲方人为、不遵循使用规范、不可

11、抗拒的自然灾害的损坏则不在保修范围内。二、工程质量保修期（一般工程保修期为一年，如客户要求或其时需改过来）保修期限：结合本工程具体情况，工程保修期为壹年；保修期自工程竣工验收合格通过之日起计算。保修期内，出现属乙方保修范围内的保修问题，乙方在接到甲方通知之日起5天内派人维修。乙方未在约定期限内进行维修，甲方可自行或委托他人维修，维修费由乙方承担。第六条：工程款支付合同不含税造价为人民币（小写）： 元；（大写）： 元整。1、合同签定后，甲方收到乙方工程款支付请款表等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的30%，即付折合人民币： 元整，大写：元整；2、工程完成基础施工后， 甲方收到

12、乙方工程款支付请款表等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的40%，即付折合人民币：元整，大写：元整；3、工程全部完成后， 甲方收到乙方工程款支付请款表等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的27%，即付折合人民币： 元整，大写：元整；4、留工程结算造价的3%，作为工程的质保金，保修期满后，甲方收到乙方工程款支付请款表等请款资料之日起，七个工作日内一次性结清。即付折合人民币： 元整，大写： 元整。第七条 双方责任一、甲方责任：1、协助提供施工用水、用电接点；安排施工进度及协助乙方协调相关方的关系。2、组织对工程竣工验收，按合同规定的期限支付给乙方的工程进度款；以

13、及办理工程结算。二、乙方责任：1、用于本工程的所有材料设备均为合格产品。严格按双方确认的施工图纸、施工方案及行业的相关施工标准等施工。2、服从甲方对工作的安排。施工期间做到文明施工，负责甲方提供的临时设施的卫生、消防及安全、规范用电。负责教育和管理好本队施工人员，不发生打架斗殴事件。做好安全施工作。3、工程完工后乙方负责属于乙方施工范围内的场地材料、设施的清理。第八条 违约责任1、合同生效后，任何一方违反本合同的约定而单方终止合同执行视为违约，违约方应赔偿守约方合同总价10%的违约金。2、甲方逾期未支付工程款则每天按逾期支付欠款总额的千分之三计付滞纳金。第九条 争议解决的方式一、 本合同在履行

14、期间，凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决， 如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向当地人民法院诉讼。二、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。三、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。第十条 其他一、如双方在合同履行过程中对合同有变更或补充，可签订变更协议或补充协议，经双方协商同意签订的变更协议或补充协议，与本合同具有同等法律效力。二、本合同经双方法定代表人或其签约代表签字盖章之日生效，双方履行完各自义务后自行失效。三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，工程竣工验收合格保修期满后，工程保修金支付清本合同自动失效

15、。甲方： 乙方：法定代表： 法定代表：签约代表： 签约代表：时间：20xx年xx月xx日工程工程合同 篇4甲方：乙方：甲方因业务需要，由乙方负责设备制作、安装、调试等工作。为了进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实设备安装责任制，切实做好安装期间安全工作，真正做到“三不伤害”即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，现甲方与乙方特签订设备安装安全合同：一、乙方在安装期间，必须对员工进行安全教育培训、提高安全意识，不得在甲方生产区域及储罐区地段吸烟。二、乙方应遵守甲方的动火、进罐、登高等作业程序，办好手续。三、乙方在甲方安装时，必须落实安全措施，如发现异常情况，必须立即停止作业，向

16、甲方汇报。四、乙方在安装期间必须戴安全帽及其它防护用品，采取相应的安全措施。五、乙方在安装作业过程中，必须派专门监护人进行现场监护。六、施工的安全责任：、乙方必须认真遵守甲方的有关安全规定，服从业主监管，确保设备安装时期安全。、乙方要加强施工过程中的安全管理，如有违反甲方有关安全规定的，发现一次按甲方规定进行处罚，如乙方违章发生人身安全、财产的损失事故，乙方自行承担全部责任。七、本合同自签订日起生效至安装结束止。八、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各一份。甲方（盖章）：乙方（签字）：年 月 日工程工程合同 篇5发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建

17、筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。第一条 工程概况1、项目名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱FTTH光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱

18、、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350*300*120MM），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。第二条 合同工期合同工期以甲方工程部开具

19、的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。第三条 合同价款及付款方式1、合同价款(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，000.00元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。二、三、四期根据工程实际数量按实结算，具体根据每期工程实际户数予以确定。(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上约定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。2、付款方式(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内

20、，甲方向乙方支付每期工程总价的80。(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的.15。(3)预留质保金5，每期工程安装完毕验收合格一年后付清。(4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。第四条 权利和义务（一）甲方责任与义务1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。2、负责施工过程协调管理和竣工验收。3、按合同约定支付工程进度款。4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并提供临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电

21、源并免费单独装表，负责每户多媒体信息箱220V电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。（二）乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。2、现场设立创建文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。3、积极做好开工前的准备工作，按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，确保质量，按有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体

22、承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方免费施工至甲方要求。6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收，乙方必须接受总承包单位的质量和进度控制管理，确保工程保质

23、保量完成。9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。10、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理，甲方将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下一道工序。11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利，履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监制工程质量和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达到圆满完成工程任务。12、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲

24、方。13、免费为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作培训；配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作。14、乙方代表变动应提前7天通知甲方，后任继续承担前任相应的责任（合同文本约定的义务和其职权内的承诺）。15、乙方在合同签订后15日内出具设设计施工方案，施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。16、施工前提供施工图纸二套给甲方，负责竣工资料的整理，竣工资料交甲方二套（有关部门的备案资料由乙方负责）。17、对本工程实行“一年保修，终身维修”，凡在甲方使用过程中出现的问题，乙方应在接到通知后48小时内到达现

25、场予以解决。18、乙方不承担总包配套管理费用。第五条 工程质量及验收1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或者达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，经过试运行正常

26、后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料（含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等）一式两份，甲方在收到竣工验收报告和资料后，10天内组织有关部门进行验收。验收合格后，甲方应向乙方提供工程验收书，乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方。4、工程验收合格前，所有设备、器材均由乙方负责保管。5、验收标准：按株洲市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行。第六条 施工安全及文明措施1、树立“质量第一、安全第一”的思想，严格执行国家安全生产的各项规定，坚持执行安全生产的十项技术措施，以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必须安全的思想，坚持做到遵守规章制度

27、，反违章指挥，反违章操作。施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙方承担。2、施工现场所制造的垃圾及时清理，保持施工现场整洁，材料设备及机具放臵整齐。3、经常检查安全设施是否齐全，发现安全隐患及时提出整改。第七条 违约责任1、由于乙方原因影响配套工程竣工，每延误一天应向甲方支付人民币500元的逾期违约金，若逾期达3天以上（含3日），甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。2、除不可抗拒因素外，若甲乙双方中任何一方无法定理由解除合同的，应向另一方支付工程总价款20%的违约金。3、乙方必须按甲方提供的图纸资料施工（甲方另作改动的除外），乙方施工质量达不到设计要求，经甲方、

28、监理单位确认后，乙方需免费施工至设计要求。4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准，否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款。第八条 争议及纠纷的解决1、合同在履行期间，双方产生争议时，双方采取协商解决。2、协商不成，可提请 株洲市芦淞区 人民法院诉讼裁决。第九条 附则1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，具相同法律效力。甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）甲方代表（代表） 乙方代表（代表）电 话：电 话：工程工程合同 篇6甲方：乙方：甲、乙双方根据双方签订的_项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质

29、量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。二.工程质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修

30、期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。三.保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。四.保修要求条款：1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。2、要求精装修总包在业主入伙

31、后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页