吉林省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选附答案.doc

《吉林省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉林省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选附答案.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、吉林省吉林省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务精选附答案务精选附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B2、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D3、下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.架设拉绳式桅杆B

2、.架设自立式钢塔C.架设无线幕D.安装大型电感线圈【答案】D4、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A5、声学混响时间是指在闭合的空间里，从声源停止振动到声能衰减()所需要的时间。A.70dB.60dBC.50dBD.40dB【答案】B6、TD-SCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于（）。A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式【答案】B7、室内环境下，4G 的速率能达到()。A.50MbpsB.100MbpsC.500MbpsD.1Gbps【答案】D8、电杆应安装放电间隙式避雷线，电杆上的避雷线安装应断

3、开()间隙。A.50mmB.100mmC.200mmD.400mm【答案】A9、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C10、波分复用设备合(分)波器的不同，传输的最大波道也不同，目前商用的DWDM 系统波道数可达（）波。A.40B.80C.160D.320【答案】C11、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B12、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰

4、，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C13、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A14、行政处罚决定书的送达人将行政处罚决定书送交当事人时，当事人不在场的，应当在()日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】C15、TD-SCDMA 采用 TDD、TDMA/CDMA 多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】

5、C16、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的 2。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行【答案】C17、对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径()范围内。A.5mB.50mC.100mD.500m【答案】B18、水泥管道中并排及上下层管块均应错开()管块长度。A.12B.13C.14D.15【答案】A19、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.信噪比B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A20、管道线路工程中，选用管孔的总体原则是()。A.先上后下，先侧后中B.先下后上，先侧后

6、中C.先上后下，先中后侧D.先下后上，先中后侧【答案】B21、参与电信建设的各方主体违反国家有关电信建设工程质量管理规定的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局对其进行处罚，处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工验收的须在整改后重新组织竣工验收C.对违反规定方罚款D.对违反规定方企业法人代表进行行政处理【答案】B22、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C23、在 DWDM 系统中，将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光波长转换器（OUT）D.光纤放大器（OA）【答案】

7、A24、5G 系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h【答案】C25、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个 HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 HLR 处于同一位置【答案】D26、在用户接入网中，（）技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长集群信号传输距离。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP【答案】B27、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或

8、未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B28、下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】A29、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B30、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C

9、.控制D.维护【答案】C31、下列行为中，属于危害电信网络和信息安全的是（）。A.盗接他人电信线路B.复制他人电话号码C.伪造电信充值卡D.盗窃公用电信设施【答案】D32、阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于 2.13v 或储存期达 3-6 个月，应运用（）进行充电。A.浮充充电B.均衡充电C.电压降法D.恒压限流【答案】D33、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔()km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】A34、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A35、由直流电源供电时，通信设备电源端

10、子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV【答案】B36、CDMA 采用的多址方式是（）。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址【答案】D37、下列关于电源线敷设说法错误的是（）。A.电源线必须采用整段线料，中间不得有接头B.10mm2 及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接C.铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色D.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子【答案】D38、一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政

11、处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写行政处罚立案呈批表报()批准。A.本部门负责人B.本机关负责人C.上级机关负责人D.行业机关负责人【答案】B39、在电源系统中，()可保证相间电压稳定。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A40、我国 GSM 通信系统采用 1800MHz 频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C41、一类高层电信建筑的耐火等级应为一级，二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级，电信建筑地下室的耐火等级应为()。A.一级B.二级C.三

12、级D.四级【答案】A42、通信网络运行单位应当在通信网络定级评审通过后()日内，将通信网络单元的划分和定级情况向电信管理机构备案。A.3B.7C.15D.30【答案】D43、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位 23 年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A44、通信工程职业照射限值要求：在每天()工作期间内，任意连续 6min 按全

13、身平均的比吸收率(SAR)应小于 01Wkg。其中的比吸收率(Specific AbsorptionRate，SAR)是指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率，即吸收剂量率。A.4hB.6hC.8hD.10h【答案】C45、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络（）之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】A46、通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C47、VSAT 网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D48、CAT 5 电缆的最大衰减随

14、传输信号频率的增高而（），近端串音衰减值随传输信号频率的增高而（）。A.增大，增大B.减小，增大C.增大，减小D.减小，减小【答案】C49、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）【答案】D50、光缆沟回填土时，应先回填（）mm 厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、属于施工单位安全生产责任的是()。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的

15、措施建议C.建立教育和培训情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】CD2、风力发电机组主要由()部分组成。A.机头B.叶片C.轮毂D.发电机E.尾翼【答案】BCD3、业务节点通常由连接到网络边缘的（）组成？A.计算机系统B.集中监控系统C.数据库系统D.传输系统E.管理系统【答案】AC4、演播室灯光和以下（）哪种设备不能共用同一相电源。A.普通照明灯B.话筒C.视频切换台D.音箱E.动力电源【答案】BCD5、在通信网中属于业务节点的主要功能有()。A.实现独立于交换节点的业务的执行和控制B.为用户提供智能化、个性化、有差异的服务

16、C.实现对交换节点呼叫建立的控制D.用户业务的集中和接入功能E.用户信息的处理【答案】ABC6、广播电视发射塔安装前，要做的主要检查内容包括()。A.材料材质检查B.吊装机具准备C.技术交底D.高空作业人员的资格检查E.连接螺栓及地脚螺栓紧固程度【答案】ABCD7、电缆单盘检验的项目有()。A.电缆长度的检测B.外观检查C.环阻测试和不良线对检验D.光缆性能检验E.绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验【答案】BC8、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC9、关于对交流变压器避雷的说法，错误的是()。A.出入站的电缆金属护套，在

17、入站处作保护接地，电缆内芯线在进站处应加装保安器B.应该安装在 45避雷区域内C.交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电D.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线E.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设【答案】AB10、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD11、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.水平方向角【答案】ACD12、微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路时间，提前做好新机房的()准备工作。A.

18、天馈线系统B.电源系统C.走线架安装D.线缆的布放E.通道主要指标测试【答案】ABCD13、中央监测中心的数据库中储存（）。A.各类用户信息B.所有监控数据C.各类分析报表数据D.所有节目信号数据E.所有全国监测点的关键数据【答案】C14、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC15、利用电信网从事()活动的，将受到刑法处罚。A.窃取或者破坏他人信息B.损害他人合法权益C.危害电信网络安全D.危害电信网信息安全E.网上销售【答案】ABCD16、交流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波型畸变

19、率【答案】AC17、分组传送网线性保护倒换包括()方式。A.1+1B.N+1C.1：1D.N：1E.1：N【答案】AC18、VSAT 网络具有以下（）特点。A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD19、关于对拨打测试选点原则的说法，错误的是()。A.测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑，均匀分布B.结合客户服务中心记录用户对网络质量的投诉情况C.市区内应选择机场商业娱乐中心以及高话务密度地区 20 个室内测试点D.大型城市宜选 50 个测试点E.小型城市选 30 个测试点【答案】C20、随之现代通信网的技术发展，为（）的融合发展铺平了道路，

20、实现“三网融合”。A.移动互联网B.电话通信网C.物联网D.计算机通信网E.有线电视网【答案】BD大题（共大题（共 1010 题）题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30

21、 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需

22、求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元二、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规

23、定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现

24、场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要

25、求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施

26、工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙

27、级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中，包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而

28、将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成

29、的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。三、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 800 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，

30、延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 3

31、57.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变

32、更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。四、某电信工程公司在某地承接了 40 公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期 40 天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具

33、使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题 1指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2列出可能影响本工程进度的相关单位。3按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后 Z-作（在答题卡上复制后做答）。4如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.施工组织设计的编制依据；环境目标及控制计划（措施）；用工计划（人员安排）；仪表使用计划；材料需求计划。2公路部门铁路部门建设单位施工单位设计单位监理单位供货单位 3.4光缆接续最

34、迟开始时间为第 32 天光缆接续最迟完成时间为第 39 天中继段测试最迟开始时间为第 40 天中继段测试最迟完成时间为第 40 天五、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前

35、通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程

36、最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交

37、了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织

38、设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和

39、施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。六、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光

40、缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部

41、应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等

42、。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。七、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5米；

43、工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力

44、电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.距离施工现场近；运输材料、设备、机具便利；通信、信息传递方便；人身及物资安全。2.跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；与电力电缆交越处的施工。3 出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.探明电力电缆的确切位置和深度：人工小心开挖；通知电力电缆产权单位到场；做好应急预案。八、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由

45、复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】九、某施工单位通过招投标以定额价格 3.2 折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变

46、电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1

47、此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出

48、变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了工程建设标准强制性条文的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源

49、线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到

50、工程质量。4从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不