四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试题B卷含答案.doc

《四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试题B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试题B卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、四川省四川省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务押题年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试题练习试题 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、矿山(煤矿)井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B2、深孔爆破是指炮孔直径大于（），并且深度大于（）的爆破作业。A.30mm；3mB.30mm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D3、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井

2、开拓【答案】D4、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A5、距掘进工作面（）m 内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B6、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.易造成现场环境污染B.工作效率高C.设备简单D.成孔速度不够快【答案】B7、斜井在混凝土浇筑过程中，应两侧对称浇筑，以防模板变形。分层浇筑，分层振捣，每层浇筑深度为（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C8、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.

3、工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C9、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B10、预裂爆破的正确做法是()。A.采用耦合装药B.在主爆区之前起爆C.在开挖边界外布置密集炮孔D.不可用于深孔爆破作业【答案】B11、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、

4、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A12、机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f2?3B.f3?4D.f3?4【答案】D13、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有（）的流水坡度。A.24B.25C.34D.35【答案】D14、工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（）。A.工序质量标准差B.公差上限C.公差下限D.工序质量方差【答案】D15、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井

5、管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C16、关于强夯法特点的说法，正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D17、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业【答案】C18、关于岩体断层特点的说法，不正确的是()。A.断层是岩体的断裂形式B.沿断裂岩面水平运动的是平推断层C.断层的断距和落差不同D.断层都会引起涌水【答案】D19、防水涂

6、料属于（）性质的防水材料。A.刚性B.柔性C.辅助D.专用【答案】B20、净直径 8.0m、深度 860m 立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（）。A.FJD-9 凿岩钻架、2HZ-6 抓岩机、新型井架、金属活动模板B.FJD-9 凿岩钻架、2HH-6 抓岩机、V 型井架、金属活动模板C.FJD-9 凿岩钻架、HS-6 抓岩机、V 型井架、整体滑升模板D.FJD-6 凿岩钻架、HZ-4 抓岩机、新型井架、整体滑升模板【答案】B21、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.

7、吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D22、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是（）。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D23、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?23B.?34D.?34【答案】D24、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷?B.个人防护?C.封闭热源?D.通风【答案】D25、防水混凝土的施工技术要求，说法错误的是（）A.地下水位应降至防水工程底板垫层下500mmB.为增强混凝土的均匀性，机械搅拌不少于 1minC.应在终凝前覆盖浇灌的

8、混凝土，保温养护不少于 14dD.;防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎钢丝不得接触模板【答案】B26、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式B.合同款调整的规定C.工程款补偿的约定D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B27、关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是（）。A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点B.矿井定向应采用几何定向方法C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成【答案】A28、矿井的定向测量包括两种方法，它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜

9、井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B29、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D30、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B31、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B32、钢材耐热而不防火，在温度达到

10、（）以后，强度逐渐下降。A.200B.250C.280D.300【答案】D33、根据煤矿安全规程规定，下列符合井口、井底安全管理要求做法的是()。A.井下工作人员下井工作时，遵守乘罐制度，听从把钩工指挥B.井下工作结束后，在同一罐笼内工作人员和物料一起提升上井C.井口和井底车场必要时要安排把钩工工作D.井下工作人员用罐笼升井时，最大速度为 20ms【答案】A34、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D35、确定最小抵抗线方法不包括（）A.按巴隆公式计算B.根据最小抵抗线与孔径

11、比值范围选取C.根据矿山实际资料选取D.根据最大抵抗线选取【答案】D36、一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（）。A.质点峰值振动速度B.质点主振频率C.质点峰值振动加速度和主振频率D.质点峰值振动速度和主振频率【答案】D37、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。A.注浆量B.注浆孔间距C.裂隙的浆液饱满度D.注浆压力【答案】C38、矿井涌水量预测方法的是（）。A.浮标法B.容积法C.观测水仓水位法D.水文地质比拟法【答案】D39、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】

12、D40、矿山工业场地内主要建（构）筑物中，矸石场属于（）类设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线【答案】C41、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工【答案】C42、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A43、关于矿井联系测量的说法，正确的是()。A.联系测量应至少独立进行三次B.在进行联系测量工作前，必须在井口附近建立近井点、高程基点和连测导线点C.通过斜井或平硐的联系测量，可从地面井口出开始

13、D.在进行联系测量工作时，至少由两名测量负责人全面指挥【答案】B44、混凝土质量配合比为 1：195：352：058(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为 336kg 时，对应的石子质量约为()kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D45、混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.12B.14C.34D.16【答案】C46、伞形钻架不工作时一般（）。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D47、土的塑性指数大，表示土的（）。A.天然含水量高B.土质更软C.土的含水量范围大D.土质更坚硬【答案】C48、关于索赔的认识，正确的是（）

14、。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C49、总承包项目在试运行和交付的试车中，不符合考核验收原则的是（）。A.考核指标应为合同中的保证条款B.考核验收工作由业主组织C.生产考核周期一般为不间断 72 小时D.项目中的专利考核由总承包商负责认定【答案】D50、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是()。A.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是()。A.井底水仓由两个独立的大水

15、池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC2、下列关于矿井项目的工程施工安排，说法合理的是（）。A.根据主要矛盾线上关键工程的自由时差和总时差大小安排各项投入B.施工准备期应以安排井筒开工以及相关准备工作为主C.矿井设备安装工程应以其在联合试运转之前完成为原则D.重大设备到场时间应尽量提前，以有备无患E.可按合同要求，部分工程内容可以移交后再施工【答案】C3、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC4、井巷掘进爆破中的斜孔掏槽方式包括（）。A

16、.单向掏槽B.楔形掏槽C.锥形掏槽D.扇形掏槽E.筒形掏槽【答案】ABCD5、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。A.市场运行规划B.行业发展规划C.生产开发规划D.安全生产规划E.矿区总体规划【答案】BCD6、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD7、井筒施工中的井身工程，其分项工程包括（）。A.井颈工程B.掘进工程C.模板工程D.支护工程E.钢筋工程【答案】BC8、梁板问的刚性防水施工的内容包括()。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB9、某大型

17、矿井，设计副井井筒为立井，该矿井的开拓方式可能是（）。A.立井开拓B.斜井开拓C.多井开拓D.平硐开拓E.综合开拓【答案】A10、关于巷道锚喷支护的说法，正确的是()。A.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD11、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案

18、】CD12、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】ABD13、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 l 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【

19、答案】AD14、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD15、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环洗井【答案】ABCD16、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD17、振动沉桩的特点有（）。A.设

20、备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD18、关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有（）。A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求B.强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合有关规定C.厚度不少于设计的 80D.巷道的表面平整度不大于 50mmE.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸【答案】ABD19、与其他工程材料相比，钢材的主要优点是（）A.强度高B.耐热性好C.耐腐蚀好D.耐火性好E.易产生扭曲【答案】AB20、质量控制的影响因素通常指的是下列哪些因素（）。A.人B.料(材料)C.机(设备)D.法(方法)E.工期【答案】ABCD大题（共大

21、题（共 1010 题）题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提

22、供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该

23、特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承

24、包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层

25、破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔

26、。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知

27、，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿

28、的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。三、某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到 23msh。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额

29、外支出 3 万元，影响工期 20d，要求索赔。问题 1建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措

30、施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达

31、到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。四、【背景资料】某施工单位承包一项井底车场二期工程。该矿井采用主、副井开拓方式，此时，主井已采用临时罐笼提升，副井临时管路系统尚未拆除，拟在副井空、重车线完工后，进行副井永久装备。建设单位参考已竣工井筒和马头门地质资料，认定井底车场围岩为砂泥岩互层，岩层稳定，无大的断层；车场水平以下有一奥陶系灰岩含水层，距车场底板较远，且有泥岩隔水层；奥陶系灰岩含水层水压、水量等水文地质条件不祥，预计车场总涌水量 20m3h 左右。建设单位将上述情况以书面形式发给施工单位。施工单位根据地质资料，在主井马头门附近安装两台排水能力为 100m3h 的卧泵，其中一台备用(主井

32、底再无设备安装空间)，利用井底水窝作水仓。施工中发现有岩层错动，并有断续的出水现象。这些现象没有引起重视，结果在副井重车线掘进放炮后，距副井井筒 65m处，发生了迎头突水，涌水达到 220m3h，经抢险未造成淹井事故，但生产受到严重影响。【问题】1分析突水事故中，施工单位的认识和做法存在哪些问题 2施工单位在突水后应采取哪些紧急措施 3施工单位在施工井底车场前应如何做好防突水工作4工作面底板发生含水层突水的主要预兆有哪些【答案】1施工单位的认识和做法的错误是：(1)对建设单位的地质资料的可靠性没有认真分析；(2)没有认识或充分重视突水预兆和工作面异常现象；(3)发现岩层错动并有出水现象，对地层

33、构造沟通含水层的风险认识不足，没有采取探水措施。2施工单位采取的紧急措施有：(1)停止井底车场所有掘进工作(掘砌工作)；(2)副井马头门附近，安装卧泵(水泵)，增大排水能力，满足现场需要；(3)清理副井水窝，作临时水仓(水仓)。3施工单位在施工井底车场前应做好防突水工作如下：(1)坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；(2)进行突水风险分析；(3)制定详细的防治水施工措施；(4)预备充足的排水能力；(5)加固底板。4工作面底板发生含水层突水的主要预兆包括：五、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一

34、水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期

35、等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50：70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时

36、，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。六、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心

37、回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。（3）分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？

38、【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能成立，监理工程师不能给予签证。第二次索赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成

39、的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。七、某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽 4.8m，锚喷支护，每断面布置 13 根锚杆，间排距 800mm1000mm；锚杆长2.0m。施工计划确定月进尺 180m，四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺2.2m。施工队安排的工序质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查一个检查点，包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选三根，喷射混凝土质量、巷道规格各选三个测点进行检查。施

40、工队在某月完成了187m 巷道掘进、支护施工。监理工程师组织了该月巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了 8 个断面的工序质量检查记录表，包括锚杆与喷射混凝土检查表各 8 份作为本次验收数据。其中 8 份锚杆施工质量检查表格中的主控项目栏均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目；一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露和锚杆孔方向与井巷轮廓线角度三项。以及各对应项目在每份检查点检测记录栏内分别填明为合格（记有 7 项合格），没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外 8 份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工

41、单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样 12 组，实测结果是 9 组中的所有锚杆均达到设计的 90%以上，有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的 120%，但是另有一组取样 5 根，其中一个低于 90%；而在一个连续区段范围里的另外两组中，每组同样取样 5 根，两组均有 2 根低于 90%，但两组的平均值均超过设计值的90%。【问题】1.施工队安排的工序质量检查有何不妥？说明正确做法。2.施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误？喷射混凝土工序质量检查的主控项目有哪些？3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表？说明理由。4

42、.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。【答案】1.施工队安排的工序质量检查有何不妥？说明正确做法。答：每日一个检查点不妥。工序检查规定每循环设一个检查点，由于三掘一喷，因此每日有 3 个检查点。每个检查点上，除锚杆拉拔力外，其他参数应逐排逐根检查；巷道断面规格每个检查点应设 10 个测点。2.施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误？喷射混凝土工序质量检查的主控项目有哪些？答：主控项目有锚杆孔深及巷道净断面尺寸不妥。孔深为一般项目，断面尺寸应填写在喷射混凝土记录表中。主控项目缺

43、锚杆安装扭矩项。没有监理工程师签字和验收结论。仅表明合格而无具体检查数据。喷射混凝土工序质量检查主控项目有：喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。3.验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表？说明理由。答：锚杆支护作为分项工程，每一掘进循环均应有工序质量检查记录表。当月完成循环数为 1872.2=85 份，因此当月施工单位应有 85 份锚杆工序质量检查记录表。4.说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。答：锚杆间排距 800mm1000mm，每排 13 根，按每 2030m 巷道、锚杆在

44、 300根以下的抽查一组。因此 187m 巷道至少应有 18713300=8.1，取 9 组，每组不少于 3 根。验收规范：抗拔力最低值不得小于设计值的 90%，合格率大于 75%。9 组中所有锚杆均达到设计值 90%以上，这 9 组判定合格；有一组取样5 根，其中有一根低于 90%，合格率 80%，判定合格；一个连续区段的两组中，均有 2 根低于 90%，合格率低于 75%（60%），判定不合格。锚杆抗拔力属于主控项目，局部区域未达到合格要求的情况，按非正常验收处理；应根据原设计单位核算的结论，如其可以满足结构安全和使用功能条件，可予以验收；或者根据设计单位的要求，在该连续区段补打若干数量锚

45、杆，并经过检查合格后，重新进行验收。八、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度 1500m，直墙半圆拱形断面，净宽 4.6m，净高 4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过 2 个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径 18mm，描杆长度 1.8m，间排距 1.0m，每米巷道布置锚杆 11 根；喷射混凝土强度为 C20，厚度 100mm。计划工期 15 个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距 1.0m，周

46、边眼间距 0.8m，抵抗线 0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m 处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机-胶带转载机-电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置 2m 处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查 10 根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件 2 组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到 200m

47、m 以上，表面平整度偏差在 60mm 以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的 80%；多数喷混凝土厚度达到了 120mm。问题：（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题说明正确的做法。【答案】九、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25

48、m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3

49、针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用20 万元=65 万元。一

50、十、某矿业工程公司中标承包某矿主、副立井井筒及井底车场相关工程。该矿主井净直径 50m，井深 450m，副井净直径 72m，井深 460m。主副井井筒施工到底后，随即进行主、副井之间的道路贯通。贯通结束后，主井进行了 1t单层罐笼的临时改绞。某日。承包单位的机电人员按项目部的安排，在井口拆换排水管。虽然把钧工提醒要注意安全，但施工人员仍不慎将一根短钢管坠落井下，此时恰逢井下罐笼提升，罐内共有 15 人(其中一名放炮员)和一个炸药箱(内装 30 卷炸药，10 发雷管)，急速下落的短钢管在距井底 80m 处与罐笼相撞，致使罐笼剧烈震荡、偏斜，最终造成罐内部分人员轻伤，3 人坠落井下遇难。【问题】1