四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc

《四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、四川省四川省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库及精品答案及精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、按国家矿产资源法规定，有关矿产开采的正确做法是（）。A.有采矿权者可自由开采B.共生矿产必须同时开采C.有用的尾矿应统一排放至矿区外D.开采资源应节约用地【答案】D2、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是（）。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压入式D.并联压入式【答案】C3、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答

2、案】A4、按炸药使用条件，工业炸药分为（）大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A5、根据尾矿设施施工及验收规范GB 508642013 的规定，在坝体填筑的质量检验验收要点中，要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于()A.75B.80C.90D.95【答案】C6、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是（）。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C7、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A8、水玻璃硬化时能堵塞材料的毛细孔隙，有

3、（）的作用。A.黏合性B.耐水C.阻止水分渗透D.增加材料强度【答案】C9、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在（）起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B10、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C11、允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D12、风井若在关键线路上，则安排风井

4、（）不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工【答案】C13、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D14、矿山井巷浅孔爆破的盲炮处理过程中，平行孔距盲炮不应（）m。A.0.3C.0.5【答案】A15、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C16、煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是()。A.2 段B.

5、3 段C.4 段D.5 段【答案】D17、关于复合井壁，说法不正确的是（）。A.采用一种复合材料砌筑B.多用于冻结法凿井的永久支护C.可用于具有膨胀性质的岩层中D.可用于较大地应力的岩层中【答案】A18、对于新开凿的立井、斜井，垂深每延深（）m，应当观测 1 次涌水量。A.6B.10C.15D.20【答案】B19、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B20、平硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。A.砌碹B.管棚支护C.锚杆支护D.钢支架【答案】B21、矿井涌水量的观测过程中，常采用的方法有

6、（）。A.计算法B.容积法C.预算评估法D.勘探法【答案】B22、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B23、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D24、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C25、矿井架空乘人装置运送人员时应遵守的规定（）。A.吊椅中心至巷道一侧突出部分的问距不小于 0.8mB.乘坐间距不得小于 5mC

7、.乘人站上下人平台处钢丝绳距巷道壁不小于 1mD.安全保护装置发生保护动作后，应有延时自动复位装置【答案】C26、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C27、对于立井井筒基岩的短段掘砌作业，井壁现浇混凝土衬砌时通常采用()模板。A.拆卸式金属B.伸缩式金属活动C.整体滑升D.预制混凝土拼装【答案】B28、关于材料的强度和剐度，叙述正确的是（）。A.材料的刚度与强度有关，强度越大，刚度也越大B.高地应力条件下，巷道围岩的强度越大，其稳定性越好C.强度反映的是材料抵抗破坏的能力，而刚度

8、则表示材料抵抗变形的能力D.刚度反映的是材料的大小和形状在任何条件下都保持不变的能力【答案】C29、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A30、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B31、关于井下主要防水设施的布设，要求不正确的是（）。A.井下泵房应有两个安全出口B.井底水仓应设主、副各一个C.井下水泵应有工作、备用、在检等三种D.井下排水管有工作、备用、在检等三种【答案】D32、强夯地基，加固影响可深达（）A.3-7mB.5-9mC.6-10

9、mD.8-12m【答案】C33、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C34、一般条件下确定围岩级别时采用岩石单轴湿饱和抗压强度为准;对于跨度（）、服务年限小于 10 年的工程，可采用点荷载强度指标，可不做岩体声波指标测试。A.小于 5mB.大于 5mC.小于 10mD.大于 10m【答案】A35、采用矿物密度（比重）分选矿物的方法是（）。A.重选法B.浮选法C.化学分选法D.磁选法【答案】A36、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应

10、当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D37、井内的安全梯应靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D38、钢结构具有的特点是（）。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A39、关于尾矿库库址选择原则的说法，正确的是（）。A.位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游B.位于全国和省重点保护名胜古迹的上游C.位于汇水面积小，有足够的库容D.位于地质构造复杂、不良地质现象严重区域【答案】C40、基岩裸露巷道掘进采用光面爆破时，其周边眼的眼痕率不应（）。A.小于 50B.

11、小于 60C.大于 50D.大于 60【答案】B41、煤矿许用电雷管是在普通电雷管的基础上采取了相应措施，以下关于采取措施的说法不正确的是（）。A.不允许使用铁壳或铝壳B.不允许采用聚氯乙烯绝缘爆破线C.在加强药中加入消焰剂D.加强雷管壁的密封【答案】B42、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C43、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A44、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B45、关于井巷工程施工质量验

12、收的合格要求，正确的是（）。A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于 50B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕C.井巷掘进的坡度偏差应小于 5D.井下主排水泵房不允许渗水【答案】B46、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B47、井筒穿越煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.50msB.110msC.1

13、30msD.250ms【答案】C48、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】D49、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用()校核。A.通过的风量B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A50、在立井井筒施工中，抓岩机布置不正确的是()。A.抓岩机的布置要与吊桶位置协调B.中心回转抓岩机布置在井筒中心点位置C.长绳悬吊抓岩机的布置要有利于抓斗出矸D.环行轨道抓岩机的布置要与吊盘尺寸相匹配【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有（）。A.其拌合物

14、应具有一定的流动性B.骨料与水泥砂浆应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计提出的强度要求D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求【答案】ABD2、振动沉桩法的主要特点有()。A.适用范围广B.使用效能高C.施工设备构造简单D.附属机具多E.需要消耗大量动力【答案】BC3、专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（）。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】BCD4、砌体的抗拉破坏形式有()。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB5、下列岩石属于

15、沉积岩的是()。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC6、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD7、矿业工程测量中，地面施工平面控制网经常采用的形式有()。A.三角网B.边角网C.导线网D.水准网E.GPS 网【答案】ABC8、地下连续墙适用的土层地质条件有（）。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】ABC9、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于 2.2mB.长度超过 60m 的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般

16、设备维修护道宽度不应小于 1.0mD.通道的坡度不到 12时应设踏步；超过 12时应加设防滑条E.高度超过 0.6m 的平台其周围应设栏杆【答案】ABC10、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A11、巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量【答案】ABD12、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天 24h 连续作业D.取消放

17、炮后的通风 T 序E.采用多台钻机同时作业【答案】A13、量高低分为（）。A.普通钢B.优质钢C.低碳钢D.中碳钢E.高碳钢【答案】CD14、井点降水的优点是（）。A.可以不放坡B.可以不用机械开挖C.施工时土体干燥D.可防止流砂发生E.减少挖土量【答案】CD15、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC16、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅

18、助设备与掘砌设备配套【答案】AD17、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC18、井下巷道爆破，符合安全规定的是（）。A.井下炸药库 30m 以内的区域不应进行爆破作业B.爆破法贯通巷道时，两工作面相距 15m 时只准从一个工作面向前掘进C.间距小于 20m 的平行巷道爆破时，相邻工作面的作业人员应撤离D.在炸药库附近进行爆破时，炸药库应作为安全躲避所E.独头巷道爆破后工作面首先要进行充分通风后作业人员才能进入【答案】ABC19、关于矿山隐蔽工程和隐蔽工程质量检验的一般原则是()。A.隐

19、蔽工程必须经检验合格后才能进行下一道工序B.隐蔽隐蔽工程质量评定应以建设(含监理)和施工双方签字的质量检查记录为依据C.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件D.要求重新检查隐蔽工程质量的影响应由建设单位负责E.隐蔽工程质量同样也包括其工程的外观要求【答案】ABC20、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿副井井筒工程项目，井筒净径 65m，井深 726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚 1

20、02m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩普氏系数为 23。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于 30m3h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井 80m、总工期 125 个月、总造价 3126 万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深 3205m 时，遇到 36m 厚粉细流砂层，采用井圈

21、、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深 602m 时，工作面出现 80m3h 涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程 2针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项 4施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2项目施工准备

22、存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。二、某矿井主要运输大巷，围岩稳定性中等，设计断面 185m2，总长度3000m，采用锚

23、杆喷射混凝土支护方式，锚杆间排距 800800mm，锚杆抗拔力80kN，巷道每米锚杆数量 9 根；喷射混凝土强度 C25，厚度 100mm 计划月进度90m。施工单位在施工过程中，加强施工质量检查，严格工序质量控制。巷道每施工半个月 45m 进行一次锚杆抗拔力试验，每次抽检 5 根，试验抗拔力应达到设计值的 90以上。喷射混凝土强度也是每半个月 45m 进行一次试验，采用钻取混凝土芯样 5 块进行抗压试验检测混凝土强度。该运输大巷施工 3 个月后，建设单位组织对工程质量进行抽查，发现锚杆抗拔力不足，认为工程质量存在问题，要求进行整改。问题 1巷道锚杆支护的主控项目包括哪些内容 2施工单位锚杆抗

24、拔力和喷混凝土强度检测方案是否正确说明理由。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的合格评定条件是什么 4锚杆抗拔力不足的主要原因是什么【答案】1巷道锚杆支护的主控项目包括：(1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求；(2)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求；(3)锚杆安装应牢固，托板紧贴岩壁、不松动，锚杆的拧紧扭矩不得小于 100Nm；(4)锚杆抗拔力最低值不得小于设计值的 90。2施工单位锚杆抗拔力检测方案不正确，喷射混凝土强度检测方案正确。根据规范规定，锚杆抗拔力试验取样每 2030m，锚杆在 300根以下，取样不应少于 1 组，每组不得

25、小于 3 根。喷射混凝土取样每 3050m不应小于 1 组，45m 取 1 组符合要求。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的检验采用的是钻取混凝土芯样进行试验的方法，对于一般工程，芯样试件抗压强度平均值应不小于设计值，芯样试件抗压强度最小值应不小于设计值的85。4锚杆抗拔力不足的主要原因是：(1)锚固药卷存在质量问题；(2)巷道围岩破碎；(3)围岩含水；(4)锚杆安装存在问题。三、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工

26、，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期

27、几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。四、背景资料某施工

28、单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(

29、1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。五、某省属重点矿业工程项目计划于 2010 年 12 月 28 日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于 2010 年 9 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间 9 月 2022 日购买了招标文件。招标文件中规定，10 月 18 日下午 4 时是招标文件规定的投标截止时

30、间，11 月 10 日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C 企业于 10 月 18 日下午 5 时才送达，原因是中途堵车；10 月 21 日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由 7 人组成，其中当地招标投标监督管理办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术经济方面专家 4 人。评标时发现 E 企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于 10 月 28 日提出了评标报告。B、A 企业分别综合得分第一、第二名。由于 B 企业投标报价高于 A 企业，11 月 10 日招标人向企业发出了中标

31、通知书，并于 12 月 12 日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C 企业和 E 企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据中华人民共和国招标投标法的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C 企业和 E 企业投标文

32、件是否有效？分别说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例 C 企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例 E 企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据中华人民共和国招标投标法的规定，开标

33、应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是 10 月 18 日下午 4 时，但迟至 10 月 21 日下午才开标，为不妥之处；（2）根据中华人民共和国招标投标法的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项

34、目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。中华人民共和国招标投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为 4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于 11 月 10 日发出中标通知书，迟至 12 月 12 日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过 30 天，违反了中华人民共和国招标投标法的

35、相关规定。六、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度 500m。合同约定分项工程量增减 10以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒 40m 的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：在井筒施工到 450m 深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件 2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造

36、成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深 40m 的设计变更。根据事件 1 和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】1事件 1 中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。2事件 1 中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?3事件 2 中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4事件 2 中，井筒

37、延深 40m，施工单位应如何进行价款调增?【答案】1监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。2理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。3施工单位应在建设单位设计变更后的 14d 内，提交合同价款调增报告，并附上相关资料

38、，提交给建设单位确认。4井筒延深 40m，工程量增加在 10以内，执行原合同已有类似工程的综合单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。七、【背景资料】某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位 B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处

39、断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需

40、要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表

41、水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。低温混凝土拌合时间通常为常温拌合时间的 15 倍。根据煤矿井巷工程施工规范GB505112010 规定，采用冻结法凿井时，混凝土的人模温度以 15适宜；低温季节施工时的入模温度应不低于 10。(3)混凝土的配合比必须符合相关设计要求。严格控制混凝土的和易性。(4)商业混凝土按配比添加适量的外加剂。4造成事件 3 中的事故原因包括下列原因：(1)浇筑成型的混凝土表面过于光滑，黏着性变差。(2)组合钢模板维护保养不到位，使用次数少。(3)连接

42、螺栓紧扣不到位，板缝无法承受一定程度的剪力和拉力。5冻结井筒的试挖条件是：(1)水文观测孔内的水位，应有规律的上升，并溢出孔口；当地下水位较浅和井筒工作面有积水时，井筒水位应有规律地上升。八、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在 360m 处破壁打

43、4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予

44、签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于 6m3h，井壁不得有 05m3h 以上的集中漏水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为 6m3h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为 6m3h 的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用

45、导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2 个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。5施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同并按照此合同进行施工。九、某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，

46、断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝

47、，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集中应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填

48、。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷 1 临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。一十、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为 5 月 19 日 11：00，开标时间为 5 月 20 日 14

49、：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业 A、B、C、D、E 和 F 通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定 6 名成员，其中经济、技术专家 4 名，建设单位人员 1 名，公证员 1 名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A 企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D 联合体中一施工企业退出；E 在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定 D 的标书为废标。经评标，

50、确定 B、C 为中标候选人。5 月 22 日，建设单位与 B 施工企业就价格问题进行协商，要求 B 施工企业降低投标报价；当日，B 施工企业同意在原投标报价的基础上优惠 5%后，被确定为中标人，建设单位随即向 B 施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5 月 25 日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E 企业分别采用了何种投标策略？（4）确定 B 企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由答：招标文件内容不妥之处有