2022关于施工合同范文合集十篇.docx

《2022关于施工合同范文合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于施工合同范文合集十篇.docx（55页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于施工合同范文合集十篇关于施工合同范文合集十篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我收集整理的施工合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1合同编号：防水工程施工合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订日期：防水维修工程协议条款依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、施工期限： 五、工程价款：￥ 元（大写： ）六、结算方式： 工程施工完毕，乙方提

2、供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。 八、合同争议的解决方式本合同项下的争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。 1 九、附则本合同共2份，甲方执 1份，乙方执 1份，双方签字盖章后生效。甲方：（签字或盖章） 法人代表： 经办人： 联系电话：乙方：（签字或盖章） 法人代表：经办人：联系电话： 签订日期： 年 日 2 月施工合同 篇2发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，

3、由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元（人民币）￥：16万元。工程价款

4、按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全

5、事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任：1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终

6、止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：XX年9月25日竣工日期：XX年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（签名）承包人：_（签名）合同订立时间：_合同订立地点：_施工合同 篇3发包人编号：承包人编号：备案编号：鉴证编号：发包人：承包人：按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑

7、法)、(住宅室内装饰装修管理办法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点：1.2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。1.3承包范围：1.4承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式：(1)承包人包工包全部材料；(2)承包人包工包部分材料；(3)承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期： 年月 日竣工日期： 年月 日总日历工期(包括法定节假日)：日第2条合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写)：￥：2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第种方式确定。(1)采用固定价格

8、。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币(大写)预付款扣回的时间、比例：2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：(2)工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：(1)发包人自行提供

9、施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条发包人工作4.1指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清

10、除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条承包人工作5.1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。施工合同 篇4甲方： (承租方) 合同编号：乙方： (出租方) 签定地点：工程名称：工程地址：根据甲方工程需要，经甲乙双方协

11、商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议：第一条 设备名称、型号、数量注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。第二条租赁期限1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)。2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。3、甲方不再使用设备，必须提前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。第三条 租赁费用1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费)按每月每台 ￥14500.00元 包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天

12、 ￥500.00 元计算。2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。第四条 结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设备，按正常租赁费用结算，直至甲方付清各项款项为止。

13、第五条 甲方的权利和义务1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作，否则延误和造成安全事故，由甲方负责。2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内，其配置严格满足相关规范要求。3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础，否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线，并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告，设备基础应保持干燥4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起，设备的使用权转移给甲方，由甲方负责日常管理(包括操作人员)6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程，严禁违章操作和违章指挥。7、甲方为操作

14、人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全，9、乙方若有违规行为，甲方有权提出并责令整改，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。10、设备性能不能满足甲方工程需要，甲方有权终止本合同，并按设备实际使用期限支付租赁费，乙方无异议。11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查，并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备，对设备进行日常保养，排出一般性故障。六 乙方的权利和义务1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故，由乙方负全责。3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合

15、国家有关安全技术规程、标准，满足国家有关设备安全文明检查达标。4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务，满足甲方工程需要，确保甲方工程顺利进行，设备一般故障的排除不得超过的损失，乙方的维修时间不受本款时间限制。5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排，乙方无异议。6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥，若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度，甲方有权利要求更换操作人员。7、乙方必须在合同签订生效当天，提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案，否则甲方有权示为合同无效。七 违约责任2米内周围无杂物。，未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损

16、坏，6小时，否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿。1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。2、预计该设备租赁个月，若因甲方原因，租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。3、在合同生效后超期20日内，由于甲方原因设备仍不能进场，乙方有权解除合同，甲方按租赁台班费的50%支付占用费。八 解决合同纠纷的方式凡因本合同所发生的一切纠纷，双方协商解决，未果，由原告所在地人民法院诉讼解决。九 其他约定1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何

17、附属设施，特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效，否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。2、若设备发生安全责任事故，甲方应在半小时内通知乙方，否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定，分清责任，甲、乙双方各自承担相应责任。3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件，与合同具有同等效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行完备，款项结清后失效。5、本合同一式份;乙方份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5甲方：乙方：依据中华

18、人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工

19、程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB1824

20、2-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿

21、发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工 文明施工安全生产，文明施

22、工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期

23、为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合

24、同总款20%的违约金。3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。

25、否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲

26、方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：施工合同 篇6甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、总价1.1 工程名称：玻璃雨棚1.2 工程地点：1.3 工程数量及总价合计：玻璃雨棚面积: 18 m2，单价：900元/m2。工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元）。1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。第二条：工程用料2.1 钢材：选用国产优质钢材。2.2 玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。2.3 爪件：

27、采用国产优质304不锈钢爪件。第三条：承包方式3.1 包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。第四条：付款方式4.1 合同签订后，甲方付给乙方工程款 捌仟元（8000.00 元）作为材料预付款。4.2工程完工，甲方验收合格后，剩余工程款一次性全部付清。4.3 甲方如不按协议条款支付款项，付款拖延超过十天内仍不能支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。第五条：甲乙双方责任5.1 甲方责任：5.1.1 办理施工许可证；5.1.2在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；5.1.3组织有关单位与乙方的协调会；5.1.4组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并

28、进行签署；5.1.5提供施工用，水、电就位。5.1.6 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关人员进行玻璃雨棚验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。5.2 乙方责任：5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；5.2.3 编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过；5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；5.2.5 严格遵守工地的有关

29、管理规定，确保施工安全及文明施工；5.2.6 作好施工原始记录。第六条：工期6.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。6.2 施工总工期：10天。6.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；6.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时；6.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；6.3.5 其它非乙方原因的停工；6.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，

30、甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第七条：工程质量7.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。7.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。第八条：设计变更8.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。8.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第九条：竣工、结算与保修9.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后三天内，组织有关人员进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工

31、程未验收，而已开始使用，视为已验收。9.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。第十条:工程停建或缓建10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付

32、相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十一条：其它11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。11.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。甲方： （签字或盖章）乙方： （签字或盖章）年月日施工合同 篇7甲方(发包人)：地 址 ：联系电话 ：乙方(承包人)：法定代表人 ：委托代理人 ：地 址 ：联系电话 ：开户行 ：银行帐号 ：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、

33、公平和诚实信用的原则，双方就“*项目”室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况:1、工程名称：“*项目”2、工程项目：“*项目”室外排水工程。二、工程承包方式和承包范围：1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护;交工后的保修、维护等全过程。三、合同价款、履约保证金及付款方式：1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整(￥2420xx.00);2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测

34、安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用)，本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整(￥20xx0.00)，待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质量责任后7日内

35、甲方向乙方一次性支付。5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。四、竣工结算及签证：1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。2、有效变更签证部分按下列所述执行：2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(不包含投标漏项部分)，计取方法如下：2.1.1、执行河南省建筑和装饰工程综合基价(20xx版)和河南省安装工程单位综合基价(20xx版)计算;2.2.2、材料价格按郑州市建设工程材料基准价格信息(20xx年二季度)执行。2.3.3、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%;安装部分按照三类工程取费：利润38%，税金3.413%。其它费率不计算。2.2、其它

36、经甲方认可的有效签证价款;3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证：(1)在5日内书面提出;(2)经乙方项目经理签字及盖章;(3)经总监理工程师签字及盖章;(4)经甲方项目经理签字及盖章。4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告，逾期递交或递交资料不全的，甲方有权拒绝接受，由此产生的责任由乙方自行承担。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方，乙方接到结算审查通知后7个工作日内确认或提出异议，乙方逾期提出异议视为已认可审查意见。五、工期要求及施工进度：1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起 个日历天交工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回

37、执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。2、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。如因此工程耽误土建施工，乙方除承担拖延工期罚款责任外，还应承担由此给甲方造成的损失。3、除非经过双方明示的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外(但必须应具备有效签证确认，否则仍不予顺延);无论何种情况甲方不承担乙方的任何窝工、误工、怠工等费用。六、材料要求及工程验收标准：1、玻璃钢化粪池及井盖所用品牌需与甲方共同签字确认。2、井盖材质为复合材料，所有道路上井盖采用过车型复合材料井盖，其余的位置采用不过车型的复合材料井盖;检查井之间为HDPES2级双壁波纹排水管

38、。3、材料进场时，须经监理、甲方验收合格后方可使用;未经甲方、监理验收合格的材料及设备严禁使用，否则按照工程质量不合格承担相应的违约责任。4、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交完整的竣工资料、图纸和竣工验收报告一式三份。甲方收到竣工验收报告后7天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。如需进行整修，乙方按甲方要求进行整修，并承担整修的费用，整修完成，自检合格后重新报验。5、本合同各项验收仅为付款和进入下道工序的前提，并不视为当然合格也不减免乙方的任何质量责任。6、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收，且办理好有关备案和入市政管网的手续，并交予甲方，期间产生的费用由乙方

39、承担。7、工程竣工验收通过，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面意见的日期。8、本工程严格按照建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-20xx)和地埋硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CEC122：20xx)进行污水、化粪池工程施工与验收。七、安全文明施工及维修：1、乙方施工人员在施工现场必须遵守安全施工规范及现场管理规章制度，保证文明施工，并随时接受甲方人员现场质量及安全监督检查。乙方自行承担在本合同工程施工期间至交付之前发生的违法、安全、消防风险防范等一切事项的费用和责任。2、乙方对其人

40、员的行为负责，乙方人员包括其雇员、代表人、代理人、被许可人以及其他基于与乙方的法律或经济关系进入的项目人员。3、工程质量达不到质量要求的，需限期(3日)整改，整改日期每拖延一天，扣除履约保证金1000元，整改延期5天以上，扣除全部履约保证金。4、工程保修期为2年，保修期内乙方负责全面免费维修，乙方对保修服务工作应及时快捷，接甲方通知后24小时内应及时维修。如乙方接到甲方通知后服务不及时，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部维修费用，甲方并有权按照工程价款的5/次扣除质保金。八、双方责任：1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。2、 乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的

41、统筹安排，应严格遵守该项目施工现场管理制度按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。4、乙方负责本方人员的安全、进场产品及安装质量、进厂设备及配套设施的监督和管理，如出现质量、安全事故及损失的由乙方独自承担。5、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。6、乙方在施工过程中必须加强对其他单位的已完工程的保护意识，如乙方在施工过程中对其他单位的已完工

42、程造成损坏，相应的损失由乙方承担。九、违约责任：1、乙方负责整理排水工程竣工资料，并达到交验条件;如不能达到交验条件，甲方有权拒付工程款。2、乙方应及时向总包方提供竣工备案所需资料，否则甲方有权拒付工程款。3、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的，逾期每天按应付款额的3向乙方支付违约金。4、乙方逾期竣工、交工或验收的，每拖延一天应按照工程合同价的3向甲方支付违约金。5、由于乙方原因所造成的工程经确认不合格，必须在3日内返工整改完毕且工期不予顺延，并按照工程总造价的20%支付违约金，同时不免除返工、保修等其他合同责任。6、工程材料不合格的，除按甲方要求整改外，还应按照该批材料价款的双倍支

43、付违约金。未经甲方同意，直接或间接转包、分包工程的，按照合同价款的30%支付违约金，甲方并有权解除合同。7、因乙方工程质量达不到协议书约定的质量标准以及不能按照合同约定的竣工日期完成工作的，乙方应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。8、违约金不足损失的应当补足守约方的损失，所谓损失包括但不限于直接损失、间接损失、对第三人的责任;处理争议的交通、通讯、人工费用、仲裁费用、律师费用等。9、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。10、文件的解释顺序：合同、会议纪要、答疑、招标文件、投标文件等工程施工期间的相关文件，不论先后以有利于甲方利益的

44、条款优先执行。十、合同的解除和变更：1、合同的解除：(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)因乙方不符合国家相关施工要求或有其他影响合同顺利履行的违规行为发生，甲方有权单方解除合同。2、合同解除，乙方应当3日内清洁撤场，逾期每日支付1000元违约金，超过10日的视为放弃场地内一切财产和权益。3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。十一、建设单位在施工现场不提供任何生活用房。十二、本合同各条款均基于双方真实意愿表示，不存在任何可撤销或变更情形，任何一方也不得申请调整自身责任。十三、本工程不适用任何默认条款，一切行为均需要明示做出。十四、未经加盖甲方公章，任何人员的行为(含签证)或表示均对甲方无约束力。十五、关于本合同的通知均可按照合同载明地址寄送，任何一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄出后5日即视为送达，无论邮件是否退回。