2022关于装修协议书集锦7篇.docx

《2022关于装修协议书集锦7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于装修协议书集锦7篇.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于装修协议书集锦7篇关于装修协议书集锦7篇随着社会不断地进步，各种协议频频出现，签订协议可以使双方受到法律的保护。一般协议是怎么起草的呢？以下是我精心整理的装修协议书7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。装修协议书 篇1甲方单位：乙方单位：甲方将装修工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订装修工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。一、工程概述：1、工程名称：2、工程地址：3、分包形式：二、工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。三、乙方在甲方装修工程项目进行施工作业过程中严格按甲方要求进行施工。为了方便于双方的管理，确

2、实保证施工和施工场所的安全，特制定以下安全协议书：1.施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人。2.施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责3.施工单位必须有国家认可的相关施工资质，施工人员需有“人生意外伤害保险”。4.施工队入场施工前，须提供施工单位资质证书及施工人员身份证复印件，办理施工许可证、出入证。5.施工单位必须教育施工人员，在施工期间严格遵守商场各项内部管理规定、服从管理，按照电气安全操作规程、高空作业安全规程、装修施工规范、装修管理流程、装修规程修安全违规处罚细则等规范安全文明施工，对教育仍不服从管理者，甲方有权进行处罚，对情节严重者家甲方有

3、权将其清理出商场外。6.乙方施工人员夜间进场施工，应办理临时出入证并填写楼层装修申请单，两项缺一不可，凭出入证进场施工，并按甲方规定的入口进出。7.施工现场严禁吸烟，禁止饮酒后上岗，发现烟头每个50元，发现当众吸烟或酒后上岗一次扣款500元，依次类推。8.施工时现场未经许可严禁动用明火，确需动用明火时必须到商场办理动火手续，经批准动火现场必须有专人进行现场监护，配备灭火器材和水后方可施工;否则造成的损失由乙方承担，情节严重者将追究法律责任。9.动用工地各类电器、线路和接照明动力电源，必须报甲方部门审批，经批准方可施工，施工现场禁止使用电炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯等大功率电器，施工中严禁

4、楼面积水，防止水下漏，否则造成的后果由乙方负责。10.施工时不得损坏施工单位原结构的承重柱和梁及其他公共设施，严禁动用和损坏单位各类消防设施，擅自动用者视情节扣款50010000元，造成消防设施及其他公共设施损坏的，按价给予赔偿，造成报警和喷淋功能不能运作而发生事故的，将由消防部门追究刑事责任。11.施工人员不得到甲方单位非施工办公场所地乱窜、闲逛，一经发现甲方有权将其清理出场并停止乙方施工。12.根据甲方装修安全规定，装修过程中或验收时发现不用阻燃线一米扣款1000元，一处防火涂料未刷扣款100元，一米电线不穿管保护扣款200元，XXXX超量扣款1000元。13.乙方了解所有规程、规范后双方

5、签字生效。14.公用工程施工单位的以上违规所扣款项在施工款项中予以兑现，其他单位或个人装饰施工单位则在保证金中扣除。四、本协议书一式两份，甲/乙双方各持一份。甲方负责人签字： 乙方负责人签字：盖章： 盖章：日期： 日期：装修协议书 篇2甲方：乙方：甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则，共同开拓室内环境污染治理的市场，经双方友好协商，达成如下一致协议：一、 合作内容：1、甲方将乙方的装修污染净化处理工程做为其装修促销赠送项目。甲方在公司职场内为乙方提供资料、产品展示区；甲方利用其公司网站对乙方产品、品牌、工程项目进行推广等。2、由甲方负责以甲方名义洽谈业务、签订合同、回收工程款等。 3、乙方负责

6、施工服务，服务流程如下：勘察现场-分析评价-治理方案 -施工准备-净化治理-检测验收二、 双方权利和义务：（一）甲方权利和义务：1、甲方不能泄露甲、乙双方的合作模式及乙方的其它商业秘密。2、甲方在推广和销售过程中，应积极推动客户对健康家居理念的认知，维护乙方的品牌信誉及企业形象，不得以虚假、夸大宣传等形式误导消费者。（二）乙方权利和义务：1、 乙方不能泄露甲、乙双方的合作模式及甲方的其它商业秘密。2、 乙方治理工程结束10-15天后进行验收，如空气质量达不到国家室内空气质量标准（GB50325-20xx），须无条件返工（新增污染源除外）。污染非常严重的治理环境，治理效果承诺视具体与委托服务方协

7、商的情况而定。 附：民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-20xx中华人民共和国住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布（20xx0601实施） 序号 污染物名称1234 甲醛 氨 苯 TVOC 一类民用建筑 0.08mg/m3 0.20mg/m3 0.09mg/m 0.50mg/m3 3二类民用建筑 0.10mg/m3 0.20mg/m3 0.09mg/m 0.60mg/m3 3控制标准文件 GB50325-20xx GB50325-20xx GB50325-20xx GB50325-20xx 注：一类建筑：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；二类建筑：办公楼、商店、旅馆、文

8、化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通场所、餐厅等。三、 收费标准、工程结算办法：1、对终端客户报价不得低于元/平方米。2、做为促销项目，乙方按工程建筑面积元/平方米向甲方收取治理服务费（包工、包料及相关的施工费用，该价格不含税）， 乙方进场施工前甲方须支付治理服务费的80%，余款待工程验收完毕后三日内一次性付清。3、工程如涉及第三方检测费用的，由甲方客户承担，与乙方无关。四、其他约定事项：1、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。2、本合同自双方签章之日起生效，有效期至 年月 日 止。五、本协议内容双方共同遵守。如发生争议，双方协商解决；协商不成，提请签约地仲裁机

9、关或人民法院仲裁处理。甲方： 乙方：甲方代表：乙方代表：装修协议书 篇3合同编号:发包人:营业地址:_委托代理人:_营业执照号:_电话:_法定代表人:_电话:_承包人:委托代理人:_电话:_本工程设计人:_电话:_施工队负责人:_电话:_依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:_1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。1.3工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明

10、细表。承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4工程期限_天，开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):_元(详见预算报价单)。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条发包人义务3.1开工前_天，为承包人入场施工创造条件

11、。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;3.2提供施工期间的水源、电源;3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条承包人义务4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、

12、下水管道的畅通;4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;

13、(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半

14、指:_(2)其他支付方式:_8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3因一方原因，造成合

15、同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。11.2本合同

16、签订后工程不得转包。11.3本合同一式_份，双方各执_份,_部门_份。11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人:_(签字)承包人:_(签章)法定代理人:_法定代理人:_委托代理人:_委托代理人:_年_月_日_年_月_日装修协议书 篇4发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）一、工程概况1、施工地点：2、住房结构： 框架剪力墙3、承包方式： 总价包干（含基础装修、乙供基装材料和人工）4、工程造价： 元（大写 万 千 百 拾 元人民币）5、工程工期：20年 月 日至20年 月 日，20年 月 日竣工。二、主要施工项目1、石工部分：拆除保温层，打线槽，打水管槽

17、，打燃气槽（线槽转弯角度成90度），打空开洞，打书房、次卧空调洞，打鞋柜半墙（剩下部分在靠厨房里面砌墙，以保证墙的安全性），打厨房与生活阳台共用墙（含撤除生活阳台门窗），扩充厨房门洞，两卧室靠窗的平台墙垛拆除，生活阳台外墙移位，书房两边的门洞处理（保证两边的滑门能顺利安装），书房外阳台预留空调位处做钢筋水泥板两张（放空调用），阳台水景池造型等本房屋同属石工部分。2、水电工部分：放线（线路接头必须在线盒里面），安水管，管线安装要符合平、直、固定等规范要求，安装灯、洁具、移空开、移可视电话安装位置，装4个角阀，强电做7个回路等本房屋同属水电工部分。3、泥工部分：客厅、饭厅及过道，两阳台，厨卫地面铺

18、贴地砖，厨卫、两阳台墙面铺贴面砖，两卧室及书房地面找平，所有墙面找平，包卫生间及两阳台落水管，厨房、卫生间、两阳台做防水，做踏脚线，敷线槽，阳台水景池贴砖、嵌石等本房屋同属泥工部分。4、木工部分：客厅、餐厅、玄关、过道用石膏板吊顶（根据甲方要求），客厅阳台用杉木板吊顶，电视墙处理（根据甲方要求），餐厅墙处理（根据甲方要求），次卧室衣柜（不含门）、阳台杂物柜（含门）、玄关鞋柜（含门）等本房屋同属木工部分。5、漆工部分：墙面刮腻子找平，上底漆一遍，上面漆三遍等本房屋同属漆工部分。 6、以上所列项目为本合同主要施工项目，但不限于上述所列项目，乙方不得以上述项目未列入而要求增加费用。三、乙供基装材料、

19、品牌和规格1、乙供主要材料清单 材料名称 品 牌 规 格 等级 备注2、乙供基装材料包含但不限于上表所列材料，其它属于基装部分的材料也应由乙方提供。3、乙供基装材料不包含地砖、墙砖、所有门窗套及门、石材、玻璃镜片、墙纸、五金件、灯具、洁具、挂衣杆、开关、插座、地漏、水管总闸等。4、乙供材料按乙供主要材料清单购买，如甲方想换高档材料，其差价由甲方自付。5、乙方采购的所有材料必须符合国家规定的家装材料质量和环保标准以及本合同约定。6、乙供材料运到施工现场后，应立即通知甲方进行检验材料的品牌、质量、规格，如不符合应禁止使用，对工程造成的损失由乙方承担。四、工程质量要求和验收1、墙地砖铺贴平整牢固，接

20、缝均匀，对缝要直，局部空鼓不能超过总量的3%。2、隐蔽工程，水管工程无渗漏，电线工程严格按国家有关电线工程施工的规定执行，其他弱电工程按有关施工规定执行。3、厨卫地砖排水应畅通，无积水、无堵塞，不得溢水或渗漏。4、腻子要刮得牢固，不起波纹，不粉化。5、乳胶漆严禁脱皮、起层、漏刷、透底，无明显刷痕、无色差、无流淌。6、清水漆喷漆应平整光滑，颜色一致。7、门窗套装修线条垂直，对称、横平竖直、高度一致。8、墙面、地面、顶棚平整，阴阳角、线条竖直。9、每道工序完工、单项工程或阶段性工程竣工后，乙方应通知甲方验收，乙方的施工质量必须满足规范要求和甲方要求，如因施工质量问题返工，材料及人工费均由乙方承担。

21、10、在施工过程中，如甲方发现乙方的施工人员技术差，有权要求乙方更换施工人员，乙方不得拒绝。五、关于设计变更单项工程施工前，甲方有权要求乙方改变设计样式或风格；单项工程施工过程中，甲方有权要求乙方调整设计样式或风格。单项工程实际竣工样式风格与经甲方确认的设计样式风格一致而甲方要求改变新样式风格的，乙方应按甲方要求无条件改变，但费用由甲方承担；单项工程实际竣工样式风格与经甲方确认的设计样式风格不一致而甲方要求改变新样式的，乙方应按甲方要求无条件改变，但费用由乙方承担。六、双方签订合同后两天之内，乙方应向甲方提供装修项目的设计图，经甲方认可后，乙方才能进场施工。七、工程进度及付款石工工程完工后，甲

22、方支付合同总价的15%； 水电工程完工后，甲方支付合同总价的15%； 泥工工程完工后，甲方支付合同总价的15%； 木工工程完工后，甲方支付合同总价的15%； 漆工工程完工后，甲方支付合同总价的15%； 整个工程完工，经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的20%；甲方留合同总价的5%作为工程质保金，半年后如无质量问题，甲方支付尾款。八、违约责任1、甲方应按合同规定进度付款，逾期一天，甲方应按应付款的千分之三付给乙方违约金。2、甲方应在乙方竣工后的七日内安装完木地板，木地板安装完后，墙面如有损伤由乙方负责修复。3、如因停水、停电和非乙方原因耽误工期，工期应顺延。4、乙方不得以任何理由故意拖延工期，由

23、于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按总价款的千分之三支付给甲方。装修协议书 篇5甲方：xx物业管理有限公司xx管理处乙方： xx（装修施工单位）为了保障房屋的居住和使用安全，营造温馨洁净的居家环境，依照国家相关法律、法规，甲、乙双方自愿签订以下协议：1、甲方必须严格遵守国家相关法律、法规，依法履行管理监督职责。2、甲方有责任为乙方提供楼宇设施，设备的技术指标和参数，并随时为其提供现场技术及咨询。3、乙方在甲方管理范围内的房屋装修施工，必须严格遵守成都洁华物业管理有限公司装饰装修施工管理制度，若有违反者，视其情节轻重，须向甲方缴纳503000元的违约金。若造成重大损失，乙方愿承担一切责任及费用。

24、4、乙方的施工人员若无装修人员临时出入证出入小区，一经查出，乙方按每人每次愿意向甲方缴纳50元的违约金，并在限期内补办。5、乙方在施工中，不得破坏和改动三表自动计费系统的水表、电表、气表连接线，如有违反，每次愿向甲方缴纳200元违约金，并照价赔偿。6、以上乙方应缴纳的违约金，在收到甲方发出装修违约扣款单后的24小时内，必须用现金缴到甲方财务部，否则甲方有权勒令其停工，由此造成的一切后果，乙方自行承担。7、乙方在施工前，应将厨房、卫生间的全部下水管口用不干胶带封闭，以免建渣掉入其中，如造成损失，全部由乙方承担。8、乙方在施工中不得改动和封闭煤气管及煤气表，一经查出，甲方有权令乙方停工并勒令其整改

25、。9、乙方在施工中，不得随意改动楼宇弱电系统配置的位置，如有违者，由此造成的一切损失，乙方自行承担。10、乙方不得在房屋内的冷热水管标示线上下左右10CM范围内钻孔、打洞，否则，造成的一切损失，乙方自行承担。11、乙方在施工中如对本物业内及总平的公共设施、设备造成损坏的，其经济责任由乙方承担。13、乙方在装修施工完成六个月后，经甲方证实无任何工程质量和隐蔽（工程）问题，方可办理装修保证金退款手续。14、装修时，光纤分支盒处需用木板等覆盖时必须留出一个检查口；电话、光纤插座在移动时必须将原位置留出检查口，以备检修。15、每个卫生间屋顶沉水弯检查口与下水主管检查口装修时须留出检查位，以备疏通时用。

26、其余未尽事宜，以双方协商为准。此协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲 方：xx物业管理有限公司 乙 方：xx管理处代表签定： 代表签定：年 月 日 年 月 日装修协议书 篇6甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲方系_，乙方系小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议一、装修申请与报批第一条 乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写装修申请表；乙方向甲方提供下列材料：1施工单位营业执照及资质证书复印件（加盖公章），如委托个人则需装修委托书。2比例不小于_：_的装修设计图（包括：平面图、隐蔽工程图、机电项

27、目施工图）或上述图纸的复印件。3乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。4装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条 甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条 对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进行修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进行最终审核。第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将

28、修改后的资料报甲方审核。第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证第一条 为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条 装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修

29、保证金第一条 为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全，甲方收取乙方保证金每户_元。第二条 乙方缴纳垃圾清运费：_元/自然间；管理费（含设备使用费）按_元/天计费，自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。第三条 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用（以甲方验收合格之日停止计费），_个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、注意事项第一条 楼宇土建结构装修1不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3装修室内地面石

30、材厚度不得超过_cm，地面装修总厚度不得超过_cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。5乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。7厨房应有门，不得做成敞开式厨房。第二条 水、暖气、燃气管道设施装修1严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于_mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。2严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施

31、。4室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于_mm的检查口，便于日后维修检查。5不得擅自封包燃气管道。6安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙_cm，不得排入烟道或管井。7卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条 配电、弱电信号设施装修1配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业管理公司备案）。2严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋,必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3不得擅自增改原设计配电控制和计

32、量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。4严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。5浴室安装浴霸必须从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器。第四条 楼宇外观装修1严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装护栏。2严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。3空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。第五条 装饰施工现场1装饰材料搬运：乙方须提前申请电梯使用时间，按计划安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间

33、墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。2装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。4装修施工时间：1）工作时间：8：0012：00，14：0018：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2）机械设备作业时间：8：0011：

34、30，14：3018：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。（周六、日静音作业）5消防安全：每户装修施工现场必须配置两个_公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。乙方必须遵守各项安全防火规定，履行与甲方签订的安全防火责任书。五、装修竣工验收装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。六、其它第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋

35、渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。签约方：甲方：_经办人：_日期：_乙方：_经办人：_日期：_装修协议书 篇7甲方：xxx身份证号：xxx乙方：xxx身份证号：xxx现有甲、乙合股（合伙）开办一家装修设计公司，全名为视界设计装饰有限公司，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经双峰合伙人平等协商，本着互利

36、合作的原则，签订本协议，以供守信。一、 出资的数额：甲方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间乙方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间二、 股权份额及股利分配：经双方约定，甲方占有公司股份 %；乙方占有公司股份 %；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙双方可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以嘉达资金来源，扩充市场份额，必须经双方同意，并由甲乙双方同时进行。三、 在合作期内的事项约定1、 合伙期限：合伙期限为 年，自 年 月 日起，至月常经营，

37、双方五一退了，则合同期自动延续。2、 入伙、退伙，出资的转让A、入伙：需承认本合同；需经甲乙双方同意；执行合同规定的权利义务。B、退伙：公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人4、终止及终止后的事项合

38、伙因以下事由之一得终止：合伙期届满；全合伙人同意终止合伙关系；合伙事业完成或不能完成；合伙事业违反法律被撤销；法院根据有关当事人请求判决解散。合伙终止后的事项：即行推举清算人，并邀请中间人(或公证员)参与清算；清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由法人代表出资承担。5、纠纷的解决人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。四、 在成立股东后，全权委托_作为公司

39、企业法人。五、 公司今后如需增资，则甲乙双方共同出资，各占总投资额的50%。六、 本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商，本协议一式2份，双方各执一份，自双方签字并经公司盖章确认后生效。甲方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日乙方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日公司盖章确认：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第35页 共35页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页