【合同范本】土建基础工程施工合同模板.docx

《【合同范本】土建基础工程施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】土建基础工程施工合同模板.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】土建基础工程施工合同模板土建基础工程施工合同范文1发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则, 结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：1 .第一条工程概况2 .工程名称：3 .工程地点：4 .工程内容：5 .承包方式：包施工包检测（检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应5.施工期限:准）6 .工程质量等级：7 .第二条工程价款及取费依据1 .工程单价：2 .工程总价：第三条甲方责任1 .办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证

2、等手续。2 .负责施工现场的“三通一平工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管 网资料。3 .提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑 水准点与坐标控制点。4 .开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供 乙方施工所需的相关资料。5 .对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。6 .在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因 而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。7 .工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人 每日停工费80元/天计

3、算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定及 时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金, 逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方 有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。8 .接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证 手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不 能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最 长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法 律途径解决，甲方承担由此给乙方造成的损失。第四条乙方责任1

4、.根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线，施放桩位， 并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志，做为复查验收的依据。2 .依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期（施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期相应顺延）完成任务，做到文明施工，安全 生产，场地整洁，负责现场安全。3 .及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。4 .属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承担相关责任。5 .工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的（不可抗力因素除 外），每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。6 .第五条工程变更及施工签证1 .施工

5、过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单 位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返 工和相应损失，双方应及时办理签证，并承担相应的费用。2 .因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方造成的经济损失，由 甲方7天内解决有关手续，继续施工，否则超过7天甲方承担现场施工人员的工 资和机械费用，工期顺延。3 .施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委托乙方承办，并经双 方签证列入工程决算。第六条工程竣工结算2 . 50%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。3 .工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为

6、竣 工验收合格。4 .第七条工程质量及验收l、GB50202-20xx（建筑地基基础工程施工质量验收规范）及经甲方审定的乙方 施工设计，为双方验收工程的依据。2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方 现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专 职质检员的验收结果，并办理签证验收。3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：1 .材料试验记录2 .桩位竣工平面图3 .工程设计变更及现场签证记录4 . (4)现场施工记录5 .第八条物资供应本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标 准和要求。1 .第九条设计变更施工图修改和变更

7、，须经设计单位及双方代表签字方可有效。第十条由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实 结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费 用。第十一条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律 效益。第十二条争义的解决方式如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起 诉讼。第十三条本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。第十四条备注：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日土建基础工程施工合同范文2甲方（发包方）：乙方（承包方）：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原则, 结合本工程具体

8、情况，双方达成如下协议：一、甲方工作：1、消除施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发现有以 上事项遗留问题，应负责处理并承担一切费用。2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天（24小时） 供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部承担。3、在施工过程中遇有施工场地周围的居民阻挠施工，应及时协调解决，并 承担其费用。4、开工前应备全乙方在施工中所需要一切材料。5、开工前应提供桩基平面图以及桩径尺寸。6、工程中途停建、缓建应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造 成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。二、乙方工作：1、组织人员做好各项施工准备工作。2

9、、按照甲方提供的桩基平面图以及桩径尺寸，严格按照施工图纸和有关操 作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明安全施工。如出现工程质量问题，要 返工重新施工的情况下，乙方要负责所有材料和工费。3、施工中如因乙方原因发生工伤事故，由乙方承担经济损失和一切责任。 乙方必须提供操作工人的工伤事故保险单，如发现工伤事故保险金额不足或未保, 赔偿金由乙方全部负责。三、合同价款和工程款支付：1、合同价款根据双方达成的工程单价。2、工程款支付由工程完成进度在%以内，甲方应按全额拨付工程款 %,工程尾款留%待工程竣工（桩头）验收后付清。四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日土建基础工程施工合同范文3建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定， 双方就完成 边坡支护 项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、 互利的原则，经充分协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程项目：1.3 工程地点：1.5 工程质量：1.6 工程量：第二条承包方式包工包料第三条承包范围:第四条工程工期4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。