天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷A卷附答案.doc

《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷A卷附答案.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、天津市天津市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务提升年一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A.重力挡墙不宜低于 12mB.重力式挡墙的高度应完全由设计确定C.重力挡墙高度宜小于 12mD.重力式挡墙不能由设计计算确定【答案】C2、根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 50213-2010 的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。A.75B.80C.50D.70【答案】A3、关于企业从业人员安全培训的做法，不正确的是

2、（）。A.对企业主要负责人的考核内容是其安全管理能力和安全生产知识B.特种作业人员应和其他从业人员进行相同的培训C.企业应对从业人员进行安全教育和培训D.生产经营单位应督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程【答案】B4、施工测量控制网的精度一般和()无关。A.建筑物的大小B.建筑物的性质C.建筑材料的种类D.建筑结构形式【答案】A5、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A6、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）

3、。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A7、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D8、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C9、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，编制工程量清

4、单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A10、在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是()。A.钢筋受力能力与混凝土一致B.钢筋受拉能力与混凝土抗压能力相应C.钢筋置于受压区D.钢筋置于梁、板上部【答案】B11、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据()来确定。A.冻土强度B.冻结速度C.冻结深度D.制冷液种类【答案】C12、单位工程施工组织设计的编制依据应包括（）。A.编制单位的上级机关文件B.地方政府审批书C.合同和招标文件D.监理单位意见书【答案】C13、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进

5、场D.发包人延误支付工程款【答案】C14、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以()。A.提高测量精度B.形成建筑物轴线C.构成施工质量的核查依据D.控制测量误差的传递【答案】D15、浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是()而使颗粒浮起。A.使矿物颗粒相对密度减小B.使颗粒附着在泡沫上C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B16、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是()。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A17、当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，可用钢筋混凝土做成（）基

6、础。A.墙下条形B.片筏C.柱下独立D.柱下条形【答案】B18、民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识【答案】A19、关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A.它属于矿山工程造价B.它不属于井巷工作面直接实体费用C.它不包括人工、材料、设备费用D.它包括井筒提升运输费用【答案】C20、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是（）。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C21、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人

7、档D.修改【答案】A22、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50 万元以上 500 万元以下B.50 万元以上 1000 万元以下C.100 万元以上 500 万元以下D.100 万元以上 1000 万元以下【答案】D23、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B24、立井井筒施工作业方式在选择时，应综合分析和考虑的内容不包括（）A.井筒穿过岩层性质，地下水的大小B.井筒直径和深度（基岩部分）C.可能采用的施工工艺及技术装备条

8、件D.施工队伍的操作技术水平和施工管理水平【答案】A25、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是（）。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压入式D.并联压入式【答案】C26、根据矿山井巷工程施工及验收规范，井筒施工采用爆破方式穿越有煤与沼气突出的煤层时，做法错误的是（）。A.爆破时，人员必须撤至井外安全地带B.须采用安全炸药和瞬发雷管C.采用分段爆破时，雷管的总延时必须小于 130msD.爆破后应立即检查工作面的沼气含量【答案】D27、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答

9、案】B28、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，具有（）特性。（）A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D29、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C30、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C31、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C

10、.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A32、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A33、关于新奥法工程监测，观点正确的是（）。A.工程监测作为新奥法技术的重要环节，在锚喷支护中一般不采用B.岩石的声速和破裂程度有关，破裂越严重，声速越膏C.新奥法工程监测的主要目的是检查井巷隐蔽工程的施工质量D.通过工程监测可以掌握围岩破裂范围及其变化规律【答案】A34、爆破法处理卡在溜煤(矸)孔中的煤、矸时，每次只准使用一个煤矿许用电雷管，最大装药量不应超过（）。A.4

11、50gB.500gC.1000gD.2000g【答案】A35、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B36、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其 20m 以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C37、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mgm3B.1.0mgm3C.2.0mgm3D.5.0mgm3【答案】A38、预制柱下的基础宜采用（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C39、工序能力指数记为 CP

12、K(或 CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK0.67B.1.0CPK0.67C.1.33CPK1.0D.1.67CPK1.3【答案】D40、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于()d。A.12B.14C.20D.28【答案】B41、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D42、人工挖孔灌注桩，混凝土的养护时间不少于（）。A.7dB.14dC.28dD.32d【答案】A43、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并

13、（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A44、关于矿区测量控制网的说法，不正确的是（）。A.这将矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中B.矿区地面首平面控制网必须考虑矿区远景发展规划C.矿区地面高程首级控制网的布置范围和等级的选择，应由矿区面积确定，且宜布设成环形网D.近井点和高程基点是矿山测量的基准点【答案】C45、钢结构具有的特点是（）。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A46、关于矿业工程施工现场防火要求的说法，正确的是()。A.30m 以上高层建筑施工，每层留消防水源接

14、口，加压泵必须联合敷设电源B.高处割焊时，割焊人员兼顾进行防火监护C.工地电动机械设备轮流检查D.井口附近 20m 内不得有明火【答案】D47、直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须()才可上岗。A.具有特种作业操作证书B.经下井作业培训并合格后C.经专业技术与安全培训后D.具有安全监督员证书【答案】A48、明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。A.项目经理B.班组长C.专(兼)职消防员D.工程师【答案】C49、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A50、

15、矿业工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.计日工费B.总承包服务费C.二次搬运费D.临时设施费【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD2、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（）等建设方面。A.黄金矿山B.冶金矿山C.建材工业矿山D.核工业(铀)矿山E.煤层气【答案】ABCD3、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（）。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅

16、助费C.特殊凿井的费用属于技术措施费D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费【答案】ACD4、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略【答案】AC5、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动

17、保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC6、混凝土实体检验的主要检验项目是()。A.混凝土强度?B.钢筋保护层厚度?C.合同约定的项目?D.纵向钢筋布置位置?E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC7、承包商在合同谈判时明确安全施工相关内容的意义在于（）。A.矿业工程项目属于高危行业B.矿业工程的安全事故往往较严重C.施工发生安全事故与发包方无关D.项目应随时接受相关部门安全检查E.安全施工是矿业工程项目考核的重要指标【答案】ABD8、选择立井施工作业方式时，应考虑的内容有()。A.井筒穿过的岩性和涌水量B.施工队伍的操作和管理水平C.可能采用的机具、设备D.井

18、筒直径和深度E.工程量大小【答案】ABCD9、与其他工程材料相比，钢材的主要优点是（）A.强度高B.耐热性好C.耐腐蚀好D.耐火性好E.易产生扭曲【答案】AB10、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC11、井筒必须设置有各种盘，它们是（）。A.井口地面位置设有封口盘B.激光指向机安设在测量盘C.接长管路工作在固定盘上进行D.钢丝绳悬吊的是吊盘E.安装工作需要在安装盘上完成【答案】ACD12、斜井永久

19、支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD13、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC14、预防静电、雷电引发早爆事故的措施有（）。A.采用有良好接地装置的装药工艺系统B.在压气装药系统中采用 PVC 输药管C.雷雨天采用电雷管导爆索起爆系统D.在炸药库房上安设避雷装置E.雷雨天在雷电区的地下爆破作业要暂停【

20、答案】AD15、大型混凝土设备基础的主要施工特点有()。A.造型复杂B.埋设铁件种类多，数量大C.尺度大D.施工精度要求高E.挖掘深度深【答案】ABD16、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有()。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC17、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD18、矿山工程施工进度控制中，为加快矿业工程施工进度的组织措施包括()。A.加强成本核算B.增加施工作业时间C.增加工作面，组织更多的施工队伍D.落实安全教育E.增加劳动力及施工机械设备【答案】BC19、工程地质中

21、，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD20、下列关于招标文件的内容，正确的是（）。A.项目的两个井筒由两家单位承包B.规定要审查承包单位的资质等级C.规定需交投标保证金、履约保证金D.验收标准较规程要求，有高也有低E.投标书允许采用英文【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向

22、工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该

23、视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监

24、理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方

25、法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。二、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，

26、李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理程序。【答案】1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2.违章安排主提升司机 1 人操作，要求必须是 1 人操作 1 人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须

27、经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调査。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部

28、门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调査组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评

29、估工作。三、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011 年 11 月 9 日在 15 层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地 20m 后，钢管散落，造成下面作业的 4 名人员死亡，2 人重伤。经事故调查发现：1作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2专职安全员在事故发生时不在现场。3作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。【问题】1针对现场伤亡事故，项目经理

30、应采取哪些应急措施?2指出本次事故的直接原因。3对本起事故，专职安全员有哪些过错?4指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解

31、，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。四、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组

32、织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1 分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1 分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1 分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1 分)。五、1背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度920m，其中表士段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A

33、、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元的施工设备损坏报废，建设单位采购

34、的工程材料损毁损失23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。2问题（1）本工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2%且不超过 80 万元的规定。（2）评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由

35、：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担 54 万元。明细如下：施工设备损坏 36 万元；施工人员窝工及设备闲置损失 18 万元。建设单位应承担 71 万元。明细如下：现场道路和施工用房损失 32 万元；工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件损失 16 万元。六、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计

36、工作。其中一个新建12Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为 045Mt 的矿井。问题 1怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2试分析勘察资料对项目建设的影响。3当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4本案例

37、说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此

38、，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿

39、区的条件，谨慎施工。3巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。七、某煤矿设计生产能力 1000 万吨/年，采用主、副斜井及两立井混合开拓方式。单水平盘区式开采，主斜井设计倾角 5.5。斜长 2463m，直墙半圆拱形断面，净断面面积 16.5m2。副斜井设计倾角 5.5。斜长 2455m，直墙半

40、圆拱形断面，净断面面积 21.5m2。两斜井相距 40m。间隔 80m 左右设有联络巷。主、副斜井井口采用明槽开挖法施工，现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到 4m3/h。施工单位及时采取有效应对措施，确保了工程顺利施工:表土及基岩风化带暗挖段采用普通法施工，小导管超前支护，钢拱架金属网喷射混凝土一次支护、素混凝土二次支护。主、副斜井基岩段采用钻爆法施工，锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求，制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼。3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破，装载机配合自卸车运输排研。锚网喷临时支护，滞后工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷

41、实现了主、副斜井掘进与支护交替作业，高效地完成了两井筒施工任务。问题 1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取哪些具体应对措施2.主、副斜井基岩段施工作业存在哪些不合理之处说明理由，并进行调整。3.主、副斜井同时施工、如何解决长距离通风工作而风量不足的问题通风机应如何布置 4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式具有哪些特点【答案】1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取的具体应对措施有:设置水泵排水，明槽底部两侧设置水沟，将水集中在集水槽（坑），用水泵将水排至地面排水沟。（知识点:斜井施工方法）2.主、副斜井基岩段施工作业存在的不合理之处与理由及调整方法:（1）利用气

42、腿式凿岩机钴眼不合理。理由:气腿式凿岩机与 3.5m 中深孔炮眼全断面光面爆破不匹配。调整方法:应采用凿岩台车钻眼。（2）滞后迎头工作面 50m 再进行全断面复喷成巷永久支护不合理。理由:永久支护距离工作面太远，违反规范规定:调整方法:滞后迎头工作面不大于 40m 处再进行复喷成巷永久支护。（知识点:斜井施工方法）3.方法是:利用主、副斜井间的联络巷，调整通风系统，一个井筒进风，另一个井筒回风。通风机的布置为:局部通风机下移到进风井联络巷的上风口，同时在回风井开口密闭并安装临时扇风机回风。4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式所具有的特点是:施工速度比平行作业低，但人工效率高，且掘进与支护工

43、序互不千扰;施工队伍管理水平要求不高，但因工作面工作量不平衡易造成窝工。八、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位 A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件 1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位 B 腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位 B。事件 2：由于天降大雨，施工单位 B 的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件 3：施工单位 B 采用组合钢模板，施工至第 5 模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1事件 1 中建设单位的做法是否合理为什么 2事件 2 中设备无法

44、按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小 3该案例中商品混凝土的技术指标是什么 4分析事件 3 中的事故原因。5冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1事件 1 中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位 B 没有混凝土料场，致使施工单位 B 不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位 B，并与施工单位 B 进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位 B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位 B 与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工

45、单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(425 级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在 35以下时，可以用热水(水

46、温不宜高于 6080)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。九、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑属于几

47、级基坑？说明理由。【答案】一级基坑(1 分);根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1 分)。一十、某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1矿井建设工期一般

48、由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50：70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。