2022建筑合同范文合集十篇.docx

《2022建筑合同范文合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑合同范文合集十篇.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑合同范文合集十篇建筑合同范文合集十篇在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我为大家整理的建筑合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。建筑合同 篇1合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1

2、、工程名称：XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)竣工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水

3、、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院

4、提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合

5、同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。根据合同法第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月

6、XX日 20xxX年XX月XX日建筑合同 篇2合同编号：137464甲方(用人单位)名称：_法定代表人：_地址：_本市办公地址：_乙方(劳动者)姓名：_年龄：_性别：_民族：_户籍所在地：_居民身份证号码：_现住址：_根据中华人民共和国劳动法和本市的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。第一条 合同期限本合同期限执行下列( )款一、有固定期限劳动合同。本合同期限为_年(月)，自_年_月_日起至_年_月_日止。二、无固定期限，自年月日始，其中试用期为月(日)。终止劳动合同条件约定如下：三、以完成一定的工作为期限劳动合同。甲乙双方的具体约定：_。第二条 劳动岗位甲方安排乙方从事

7、_工作，根据生产经营的需要，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。第三条 劳动报酬甲方按照国家规定和乙方的工作岗位，按照月预付，每季进行一次结算的方式支付乙方劳动报酬。甲方为乙方办理工资卡，按月将预付乙方的工资报酬划入乙方的工资卡账户，每月预付的劳动报酬不得低于天津市的最低工资标准。具体支付办法和标准如下：_第四条 社会保险和福利待遇甲乙双方依法参加工伤社会保险，缴纳工伤社会保险费。其他保险和福利待遇约定如下：_第五条 劳动保护和劳动条件一、甲方根据国家法律和本市的有关规定，给乙方提供安全卫生的劳动条件，发给乙方必要的劳动保护用品。二、甲方对乙方进行安全教育和

8、必要的培训;乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。三、乙方在劳动过程中应严格遵守劳动安全卫生规程和操作规程，有权拒绝违章指挥，对甲方及其管理人员漠视职工安全和健康的行为有权检举、控告。第六条 劳动纪律一、乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。二、甲方有权依据国家和天津市的有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。第七条 本合同的解除、变更、终止一、经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。二、以完成一定的工作为期限劳动合同，工作完成劳动合同终止。三、有固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的，劳动合同终止。第八条 违反本合同的责任及双方

9、约定的其它事项：_第九条 劳动争议处理甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，应协商解决;协商无效的，任何一方均可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;甲乙双方任何一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条 其它事项一、本合同未尽事宜或条款与法律、法规有抵触的，按国家和天津市的有关规定执行。二、本合同甲乙双方签字盖章后，双方必须严格遵照执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：_年_月_日签订地点：_乙方(签字)：_年_月_日签订地点：_建筑合同 篇3甲方：xxxxxxxxxx乙方：甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxx

10、x施工事宜，达成如下一致：一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含。二、工程概况：1、工程名称：xxxxxxx2、工程地点：xxxxxxx3、工程施工范围：和。三、工程价格： 元/平方米，部分 元/平方米 面积按实际测量为主等等 ，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。五、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的%，尾款年月日内结清。六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。七、甲方负责办理或提供些。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。八、工程施工期间，甲方所有提供给乙方使用，

11、但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并。九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。十一、本合同一式两份，双方各执一份。发包方，甲方：蒲江县鹤山镇单沟村承包方，乙方：成都市蒲江县第三建筑有限责任公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。（注：1。所有工程管理费用和税收一并在内；2。所有路基清理照实计算，挖掘机150元/小时，费用由甲方负责）。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议：第一条 工程概况1。

12、碎石路面：用不大于25公分的碎泥浆碾压，共4处，长约3。2公里，宽2。63米，厚一律为碾压合格的8公分，每平方米12。5元。2。毛石混泥土路面：约350米，宽33。5米，厚1820公分（按附件要求施工），毛石直径不大于16公分（必须有2公分以上的护层），混泥土标号c25，水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青，前期的养护由乙方铺草、洒水；后期的养护由甲方负责；毛石混泥土每立方282元，以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。第二条 承包方式及双方工作职责1。采用固定单价法双包，即包工、包料；2。甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的

13、农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。3。乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。第三条 安全施工及工程日期1。乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。2。由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。3。按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日

14、起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。建筑合同 篇4单位名称：住所：法定代表人：联系电话：劳动者姓名：联系电话：身份证号：家庭住址：紧急联系人：联系电话：甲乙双方根据劳动法及国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知规定，经过平等自愿、协商一致，签订本合同。一、合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止或者工作（工程）结束止。二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任_职务（工种）。在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：_。三、工作时间1、甲方实行每日不超过_小时、每周不超过_小时

15、工作制。如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过_小时，月加班不超过_小时。四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月_日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第_项执行。1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资_元，每月工资_元。2、实行计件工资制，具体标准为：_。五、劳动保护和社会保障1、甲乙双方均须依法参加社会保险，缴纳社会保险费，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。2、甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应按有关规定为乙方办理职工档案和社会保险转移等相

16、关手续，出具解除或者终止劳动合同证明书，乙方应及时办理工作交接手续。3、甲方按照_人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。4、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施。5、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。六、其他约定的事项本协议未尽事宜，双方共同协商。七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应承担违约责任。给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（公章）：法定代表人（签字

17、）：签约日期：_年_月_日乙方（签字）：签约日期：_年_月_日建筑合同 篇5XXXXXX公司(以下简称甲方)XXXXXX公司(以下简称乙方)按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况工程名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地点： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容： XXXXX 承包范围： 包工包料 开工日期： XXXX年XX月XX日 竣工日期： XXXX年XX月XX日 合同工期总日历天数： 40天 质量等级：

18、合格 合同价款(大写)：第二条 图纸一、图纸提供日期： xxxx年xx月xx日二、图纸提供套数： 两套第三条 驻工地代表一、甲方驻工地代表及委派人员名单：二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)： 无三、乙方驻工地代表：第四条 甲方工作一、乙方施工所需要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。一、 乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。二、 乙方提供营业执照、组织

19、机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。四、负责在交工前清理施工现场。第六条 检查和返工乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。第七条 工程质量等级:合格.第八条 验收标准:一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20xx验收。第九条 工程价款与支付一、 总造价：二、付款方式：1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验

20、收合格再支付总造价20%工程款。3、一年后支付总造价5%质保金。第十条 乙方采购材料设备一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。二、材料要求：第十一条 竣工验收乙方提供验收报告的时间：工程竣工验收后二日内。一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。第十三条 保修一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。第十四条 争议在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应

21、保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。第十五条 安全施工一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。第十六条 其它一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)开户银行名称： 开户银行名称：银行帐号： 银行帐号：签订日期：

22、 年 月 日 签订日期： 年 月 日建筑合同 篇6甲方(用人单位)名称：法定代表人：所有制性质：地址：乙方(受聘员工)姓名：性别：出生年月：学历：身份证号码电话：根据中华人民共和国劳动合同法以及有关法律、法规、规章和政策的规定，结合中天五建的实际情况，经双方平等协商，自愿签订本劳动合同。 家庭地址： (地址变化请在一周内告知甲方)一、合同期限按下列第 款确定：(一)本合同为有固定期限的劳动合同。合同期从 年 月 日起至 年 月 日止。其中熟练期(培训期、见习期)从 年 月 日起至 年 月 日止;试用期从 年 月 日起 年 月 日止。(二)本合同从 年 月 日起至 工程本岗位职责内工作内容完为止

23、。二、工作内容和工作地点1、乙方同意按甲方工作需要，在 岗位工作，完成该岗位所承担的各项工作内容，并协助配合其他同事完成岗位相关工作及完成领导交办的其它工作。2、甲方可以根据生产经营和工作需要及乙方的身体状况、工作能力、工作表现，对职务、岗位进行调整，乙方愿意服从甲方安排。3、工作地点，经双方协商，乙方同意按甲方安排，在甲方所属的各地下属机构工作。三、劳动报酬乙方享有获得劳动报酬的权利。(一)乙方熟练期(培训期、见习期)、试用期内的薪资为 ;试用期满正式转正录用后薪资为 。(二)甲方可以根据企业实际经营状况、公司规章制度，结合乙方的工作绩效，对乙方的工资进行调整。(三)乙方薪资的具体发放参照以

24、下第 款确定：1、乙方工作岗位在项目部。按所在项目部规定(或标准)每月发放固定工资_元，作日常生活支出，其他奖励工资等在以下任一情况出现时，一次性结算支付：A、春节;B、解聘;C、辞职;D、调动;2、乙方工作岗位在(分)公司以上各部、处、科、室从事管理工作，乙方薪资按甲方依法制订的制度规定发放。在以下任一情况出现时，乙方薪资应一次性结算支付：A、春节;B、解聘;C、辞职;(四)各单位安排员工加班，应支付加班工资，加班工资不列入年薪，在年终核算发放。(五)特殊情况下，薪资的支付方式可由甲、乙双方协商确定。四、工作时间和休息休假休假按公司规章制度规定执行。五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1、甲

25、方根据国家的有关法律、法规，加强安全生产保护措施，保障职工在劳动过程中的生命安全和身体健康。2、乙方应严格遵守甲方制定的各项工作规范、安全操作规程、劳动安全卫生制度，自觉预防事故和职业病的发生。3、甲方根据工作需要，对乙方进行必要的业务、技能、技术培训和职业道德、劳动安全卫生等各项规章制度的教育。六、劳动纪律甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方应依法制定各项具体的内部管理制度。乙方应服从甲方的管理和甲方的决定。七、社会保险和福利鉴于目前社保费用账户管理的现状，保险费用缴纳和报销方式经双方协商按下述第 _款方式解决：(一)由甲方在东阳市社保部门统一交纳，乙方应承担部分由乙方工资中扣除或

26、乙方在规定时间内交纳费用。(二)因乙方原因，甲方无法为其办理社保手续的，乙方自主选择参保地点，缴纳相关费用，凭有效凭证，按东阳市社保部门规定比例、标准报销。(三)因乙方原因，甲方无法为其办理社保手续的，乙方要求个人社会保险关系维持现状，不需要甲方重新或继续为其办理社会保险和缴纳社会保险费。八、合同变更、解除、终止的条件(一)经甲乙双方协商同意，可随时变更本合同的相关内容。1、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的;2、乙方不能从事或者不能胜任原岗位工作的。(二)甲方可依照劳动法有关规定，单方解除合同;乙方也可依法解除劳动合同。1、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合

27、同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反甲方规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;(4)乙方不得同时与第三方建立劳动关系。(5)乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同无效的。(6)被依法追究刑事责任的。2、具有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方本人或者额外支付乙方一个月工资：(1)乙方患病或非因公负伤，在规定医疗期满后，不能从事原岗位工作的，也不能从事甲方另行安排的工作的;(2)乙方不能胜任岗位工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的;(3)本合同订立

28、时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商无法变更。3、乙方具有下列情形之一的，甲方不得依据本条第1、2款的规定提前解除聘用合同：(1)患病或者负伤，在规定的医疗期内的;(2)女职工在孕期、产期、哺乳期内的。4、有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：(1)甲方未按本合同约定，为乙方缴纳社会保险费的;(2)甲方以欺诈、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(3)甲方未按照本合同的约定支付劳动报酬的;(4)甲方的规章制度违反法律规定的;5、乙方在试用期内解除劳动合同，应提前三日通知甲方。6、乙方要中途解除劳动合同时，应提前30日书面通知甲方，甲方可以在合同解除前

29、30日内调整乙方工作岗位;7、经甲乙双方协商一致，本合同可随时解除。(三)本合同期满自动终止。由于工作需要，经双方协商一致，可以续订劳动合同。九、乙方在职期间(含转岗)，由甲方出资进行职业技术和继续教育培训，当乙方在甲方未满约定服务年限解除本合同时，可按甲乙双方签订的培训协议计收赔偿金，没有签订专项培训协议的，甲方可按照实际支付的培训费(包括培训期间的工资)计收赔偿金，其标准为每服务一年递减实际支付的培训费总额的 %。十、商业秘密甲方把下列内容列为本企业的商业机密，乙方岗位涉及以下各款内容的，乙方应严守保密制度，未经许可，不得擅自外传：(一)甲方人事信息、员工薪资;(二)甲方经营中发生的各项经

30、济技术参数和财务数据;(三)甲方工程招投标及施工经营管理中涉密资料和经济指标;(四)甲方各项管理制度和涉密文件;(五)甲方尚未付诸实施和正在实施中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。十一、其他约定：1、甲方可以根据实际情况更新各项规章制度与劳动纪律，乙方有责任随时关注甲方在公司网站、办公信息化平台、布告栏(包括但不限于)等平台、媒介发布的更新后的规章制度与劳动纪律，并予以严格遵守。2、乙方有违反公司规章制度与劳动纪律的行为，经甲方相关部门确认为严重违反规章制度的，甲方可提出解除劳动合同，不支付经济补偿金。3、一年内连续旷工15天(含15天)以上，累计旷工30天(含30天)以上，

31、劳动合同自动终止。凡发生未经公司允许擅自离岗及根据公司规定其它视同旷工处理的行为，劳动合同均自行终止，因乙方未正常履行工作移交、清理债权债务等其它应了未了事宜，乙方在此不可撤销地承认其负有过错，并承担相应的责任。十二、法律效力本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。十三、劳动合同争议的解决办法本合同履行中发生劳动争议，甲乙双方应当首先协商解决，协商不成或一方不愿协商，可由当事人从知道或应当知道其权利被侵害之日起二个月内，以书面形式向市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁不服的，可以自收到仲裁裁决

32、书之日起十五日内向市人民法院提起诉讼。十四、本合同一式叁份，甲方保存两份，乙方保存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇7甲方(构筑施工企业):名称: 法定代表人:地点: 德律风:乙方(农民工):姓名: 性别: 年龄: 文化程度:住址: 身份证号:甲乙两边根据工作法及国务院办公厅转发构筑部等部分关于进一步办理构筑范畴拖欠工程款题目定见的关照法则,划一自愿、会商同等,签订本公约。1、 公约期限自 年 月 日起至 年 月 日止大略 工作(工程)结束止。2、 工作内容甲方分派乙方在 岗亭担当 职务(工种)。在平常环境

33、下乙方该当结束出产(工作)任务,详细出产(工作)任务和质量标准为:3、 工作时候1、甲方履行每日不超出8小时、每周不超出40小时工作制;如履行综合谋划工时或不按时工作制,由甲方报工作保险行政部分承诺后履行。2、因出产工作必要,经会商安排乙方加班加点,甲方按法则付出工钱。日加班不超出3小时,月加班不超出36小时。4、 工作工钱甲方按月足额以货币式样付出乙方工钱,每个月 日为发薪日。工钱轨制和分派式样按以下第 项履行:1、履行计时工钱制,乙方结束出产工作任务,每日工钱 元,每个月工钱 元;2、履行计件工钱制,详细标准为:5、 工作保卫1、甲方根据自治区人民当局的法则参加工伤保险,乙方因工负伤、致残

34、、死亡依法享福因工伤亡报酬。2、甲方为乙方供给符合国度、自治区有关工作安定、职业卫生法则的功课场合和防护办法;3、乙方服从甲方的安定法则和操纵规程,不得违章操纵。6、 其他商定的事变7、 违约责任本公约具有法律出力,两边应严厉践诺。一方违背本公约,应负担违约责任;给对方造成经济吃亏的,依法补偿相干吃亏。8、 因践诺本公约产生工作争议,甲乙两边都可以向工作争议仲裁委员会申请仲裁。9、 本公约一式两份,甲乙两边各执一份。甲方(章): 法定代表人(签章):乙方(签章):年 月 日鉴证构造(章): 鉴证人(签章):年 月 日关于制发构筑施工企业农民工工作公约书的关照为周全贯彻落实工作法,进一步典范构筑

35、施工企业用工行动,加强工作公约办理和工作保险监察法律,根据国务院办公厅关于进一步做好改进农民进城就业环境工作的关照要求,联合我区构筑施工企业用工特点,我们订定了构筑施工企业农民工工作公约书文本。现印发给你们,请在构筑施工企业与利用期限不超出1年的季候性农民工和以结束必定的工作(工程)为期限的农民工中自动践诺。年 月 日建筑合同 篇8发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方现将武汉*厂经济适用房工程建设的土建工程发包给乙方总承包。按照中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法之有关规定，本着公平、公正、互利、互惠的原则，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商达成如下协议。一、

36、工程概况1、工程名称：武汉*厂经济适用房第一、二期工程建设。2、建设地点：汉口古田一路舵落口(武汉*厂正大门左侧)。3、建筑面积：第一期工程约17000(20xx年12月25日进场桩基础施工)，第二期工程约43000(20xx年6月上旬进场施工)。4、工程质量保证金：贰佰万元人民币，甲乙双方签定本合同书后，乙方工程技术人员进住施工现场后支付。5、工程质量保证金返还时间：工程主体结构施工至四层时返还壹佰万元，工程主体结构施工至六层时返还壹佰万元。6、结构形式：框架结构12层。二、承包方式包工、包料以及施工图中所有内容，其中桩基础工程同时发包给土建施工单位。三、承包方法1、土建及水电安装工程2、具

37、体承包范围：根据湖北省仲华建筑设计有限公司20xx年3月28日出具的.武汉染料厂经济适用房施工图纸(工程号175206-0003)的全部内容，20xx年 月 日图纸答疑。四、结算标准、依据及其它1、承包依据：土建部分依据20xx年湖北省建筑工程消耗定额及统一基价表，水电部分依据20xx年湖北省建筑安装工程费用定额，均按二类工程取费，关于劳动力工日取费标准参照湖北省人民政府20xx年出台的文件执行。2、工程量确定依据：乙方提供的竣工图、施工图会审纪要、设计变更、隐蔽签证及甲方签证等进行计算。3、设计变更、联系函、签证等现场资料，在工程完成验收后，作为办理结算手续的依据。4、主要材料、装修材料和分

38、部工程，钢材、水泥、商砼、防水材料、外墙涂料、外墙砖、地砖及铝塑板、花岗岩、门窗工程、栏杆、水、电等方面的设备及主材等本工程所需材料定货前，必须经甲、乙双方商定的品牌，乙方自行采购，材料必须有出厂合格证、出厂检测报告方可使用。工程所需材料在施工期间按武汉市建设工程当月信息价格进行调价决算。5、无信息价的材料由乙方送样，甲方签证确认后，乙方自行采购，甲方签证，甲、乙双方确认价格后进行计算。五、特殊约定1、签定本合同书后，乙方将质量保证金150万元先打入甲方指定的银行账户上，后50万元待甲方需要时支付。2、签定本合同书：即乙方的质量保证金到甲方指定的银行账户上，甲方承诺：20xx年12月25日前工

39、程项目正式开工，如甲方在20xx年12月25日前不能开工，应承担乙方保证金银行3倍的利息，在20xx年元月10日内还不能开工，乙方有权向甲方索赔200万元质量保证金的10%的违约金，追回质量保证金及违约金20万元。六、工程款的支付方式1、主体工程到六层结构封顶时，甲方按已完工程量支付工程进度款的75%。2、主体工程到10层结构封顶时，甲方按已完工程量支付工程进度款的80%。3、主体工程封顶后，甲方按已完工程量支付工程进度款的85%。4、工程完工，验收完毕付至工程款的90%，审计完毕付至工程款的97%。余款叁年内付清。5、甲方如未按上述约定支付工程进度款，使工程推延，应承担所应付工程进度款每天的

40、万分之一的违约金，经乙方同意，尚欠进度款按月息1.2%计算，因甲方原因长期拖欠工程进度款，乙方不同意时，应承担工程总价20%的违约金，并按规定结算解除合同。6、工程竣工验收后，甲方收到乙方竣工结算报告、结算资料及所有工程竣工资料(竣工图壹套、所有工程内竣工资料)后30天内审核完毕(节假日顺延)，乙方出具正式发票，余款经决算完成付至工程总价的97%。属甲方原因未按时完成审计，乙方视同竣工结算报告甲方认可，并按此竣工结算报告付款，甲方不得有异议。七、工程管理1、三通一平由甲方负责完成。2、临时施工用水、临时施工用电(高压、低压)由甲方负责接至用地红线边。区内施工用水、用电由乙方根据需要安装。施工用

41、水、用电按表计算，按水、电部门的收费标准计费，费用由乙方承担。3、签订施工合同甲方提供图纸六套后，7日内乙方向甲方提交施工方案和施工组织设计方案。4、甲方负责组织设计院及有关部门进行图纸会审及技术交底。5、乙方应按政府有关规定做好文明施工，认真组织管理人员、机械设备进场施工。6、施工现场的安全由乙方负责，施工中必须加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制，严格遵守有关安全生产法律、法规、建筑行业安全规章，否则责任均由乙方自行承担。7、工程竣工后乙方应提供壹套完整的工程技术资料送交甲方存档。8、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护安全生产的管理规定，按规定需要办理的有关手续申请办理(乙方负责的由乙方办理，甲方负责的由甲方办理)。9、当有经济签证或设计变更项目发生时，乙方应