2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc

《2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及年一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案一答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D2、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.52.0mB.2.02.5mC.3.04.0mD.5.06.0m【答案】A3、工程安全事故调查组成员不应包括（）A.事故发生单位人员B.公安机关相关人员C.政府相关人员D.工会成员【答案】A4、下列型钢中，属于线材的是哪一个（）。A

2、.圆钢B.盘条C.槽钢D.方钢【答案】B5、下列工程内容，属于分部工程的是()。A.机修厂工程B.模板工程C.井颈工程D.工作面预注浆工程【答案】C6、关于评价施工组织设计，说法正确的是（）。A.矿井施工的布局正确就是做到地面设施的布置合理B.出现有多条关键路线时所获得的工期最短C.施工组织设计要进行方案优化，就是选择一个符合方案的具体措施D.多项评价内容的最终标准要以获利最大为原则【答案】D7、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B8、混凝土工程的分部（子分部）工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有

3、80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A9、尾矿库应当每()至少进行一次安全现状评价。A.6 个月B.18 个月C.1 年D.3 年【答案】D10、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C11、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】A12、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工

4、程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C13、对灰土垫层的施工，做法错误的是()。A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致B.灰土的颜色要求均匀、一致C.铺垫灰土前基槽内不得有积水D.灰土应在铺垫当天将其夯实【答案】A14、露天浅孔台阶爆破时每个台阶至少有水平的和倾斜的（）个自由面。A.2B.3C.4D.5【答案】A15、关于井巷围岩稳定的说法，正确的是()。A.喷射混凝土主要用以支撑围岩荷载B.锚杆支护的重要功能是发挥围岩自身作用C.爆破掘进施工不影响井巷围岩稳定D.加大支护刚度和强度是提高井巷稳定的主要措施【答案】B16、泥浆护壁成孔灌

5、注桩，混凝土浇筑前，孔底（）以内的泥浆相对密度应小于 1.25，含砂率不超过 8%，黏度不超过 28s。A.500mmB.700mmC.800mmD.1000mm【答案】A17、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过()m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B18、施工机具使用费应包括（）的内容。A.场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费【答案】A19、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002013，()是工程验收的最小单位。A.分项工程B.主控项目C.检验批D.辅助检验【答案】C20、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工

6、设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D21、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D22、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C23、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.

7、刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C24、当井筒深度小于 400m，施工管理技术水平薄弱，凿井设备不足，无论井筒直径大小，应优先选用（）。A.平行作业B.混合作业C.单行作业D.掘、砌、安一【答案】C25、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是（）。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C26、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供

8、电线路上同时作业人数不得超过 2 人【答案】B27、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A28、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过（）。A.4?5mB.5?6mC.6?7mD.7?8m【答案】A29、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的()作为施加预应力值。A.0.20.3B.0.40.5C.0.50.6D.0.60.7【答案】C30、

9、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。A.施工方案?B.土建工程?C.大型施工设备?D.地下产生系统【答案】D31、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D32、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C33、露天深孔台阶爆破时有效堵

10、塞长度值应大于()值。A.底盘抵抗线B.最小抵抗线C.炮孔排距D.炮孔间距【答案】A34、对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（）A.锚杆杆体强度B.锚固力C.抗拉拔力D.砂浆强度【答案】C35、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.吊桶上的关键部件，每班应检查一次B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A36、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是()。A.施工环境温度宜在 15以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方

11、可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C37、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C38、矿山企业必须对职工进行安全教育、培训，关于安全教育、培训的说法不正确的是（）。A.新进井下作业职工，接受安全教育不得小于 72h，考试合格后方可上岗作业B.新进露天矿职工，接受教育、培训时间不得小于 40h，经考试合格后方可上岗作业C.所有作业人员，每年接受 20h 的安全教育、培训D.调换工种也要进行培训、考试【答案】A39、露天矿深孔台阶爆破是指()。

12、A.炮孔深度大于 10m，孔径大于 100mm 的爆破方法B.炮孔深度大于 5m，孔径大于 50mm 的爆破方法C.炮孔深度大于 10m，孔径大于 50mm 的爆破方法D.炮孔深度大于 5m，孔径大于 100mm 的爆破方法【答案】B40、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 14cmB.较井筒内径小 14cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A41、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。A.以量尺读数为主，实际记录为参考B.以实际记录为准，量尺读数为参考C.以标高为主贯人度作为参考D.以贯入度为主，以标高作为参考【答案】C42、矿山专用钢材中

13、，竖向抗弯能力与横向抗弯能力强，横向稳定性较好，可以制作具有可缩性的支架的是()。A.矿用工字钢B.矿用 U 型钢C.轻轨D.重轨【答案】B43、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A44、正确的风险应对措施，应包括实施行动(应急)步骤、时间和费用预算，最后是（）。A.结束该项风险管理工作B.分析风险大小C.比较风险措施有效性D.估计残留风险水平【答案】D45、选择立井机械化施工配套作业线的基本依据是()。A.井筒的类型B.抓岩机型号C.井筒直径和立井深度D.井筒支护形式【

14、答案】C46、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D47、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用（）。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B48、斜井从明槽进入暗挖段的（）部位宜与明槽部分的永久支护同时施工。A.1-3mB.1-5mC.1-6mD.1-8m【答案】A49、对于矿业工程项目而言，制约项目规模大小的首要因素是（）。A.市场因素B.环境因素C.技术因素D.矿产资源因素【答案】D50、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()

15、。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有（）。A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求B.强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合有关规定C.厚度不少于设计的 80D.巷道的表面平整度不大于 50mmE.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸【答案】ABD2、起重与吊装工作的安全作业要求包括（）。A.起吊作业前应检查被吊物与其他对象无连接B.起吊应保证一次成功C.起吊设备的能力检查就是指其可起吊重量的检查D.严禁在高压线下进行吊装作业E.作

16、业区应有警戒标志【答案】A3、关于矿山安全施工的说法，正确的是（）。A.采用普通法凿井，空帮距离不得大于 2mB.井筒注浆的深度应深入不透水岩层或坚硬岩层 510mC.采用井壁注浆时，井壁必须能承受最大注浆压力的强度D.锚杆的质量检验属于压力试验，锚杆不发生滑动说明锚杆质量合格E.锚杆的托板必须紧贴巷壁，并用螺母拧紧【答案】ABC4、“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛【答案】ABCD5、在边坡工程中，关于影响边坡稳定因素的说法，错误的是()。A.影响边坡稳定的因素包括岩石性质因素、地形地貌与地质构造因素和其他因素三类B.边坡坡面的形状为凹形时较凸形对边坡稳定

17、更有利，平面斜坡稳定性居中C.岩石的内摩擦角对边坡稳定的影响无关D.在地面施工过程中，其施工的动力作用对边坡稳定的影响无关E.天气、环境恶化可造成的边坡失稳【答案】ACD6、矿井防治水中，关于井下探放水要求的说法，正确的是()。A.在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持先探后掘的原则B.对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则C.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件D.地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进

18、行施工E.采掘工作面遇到接近导水陷落柱的，根据情形确定是否进行探放水【答案】BCD7、起爆器材是指用于起爆炸药的起爆材料和传爆材料，目前爆破工程中常用的起爆器材包括()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.电雷管E.导爆管雷管【答案】ACD8、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】ABD9、井筒施工中的井身工程，其分项工程包括（）。A.井颈工程B.掘进工程C.模板工程D.支护工程E.钢筋工程【答案】BC10、深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.

19、杂填土E.淤泥质土【答案】AC11、地下连续墙适用于（）土层。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】ABC12、水胶炸药的特点包括（）A.机械感度高B.安全性好C.爆炸产生的炮烟少D.有毒气体含量少E.炸药爆炸威力高【答案】BCD13、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库 10m 以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库 20m 以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库 30m 以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库 3050m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库 30100m 区域内进行爆破时，

20、人员不应停留在爆破器材库内【答案】C14、以下关于立井井筒注浆施工，叙述正确的是（）。A.注浆的作用包括治水防渗、地层加固和地基加固三个方面B.注浆前，必须编制注浆工程设计和施工组织设计C.按注浆压力可分为静压注浆和高压喷射注浆，高压喷射注浆压力一般为70MPaD.渗透注浆主要靠注入浆液的压力在注浆点周围形成压力浆泡，使土体孔隙减小E.充填注浆是在较高的注浆压力下，把浆液注人破碎岩土体，改善岩土体稳定性【答案】ABC15、砌体的抗拉破坏形式有()。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB16、确定基坑开挖的土方边坡坡度时应考虑的主

21、要因素有()。A.土质情况B.所使用的开挖机械情况C.施工地点气候情况D.基坑的深度E.边坡留置时间的长短【答案】ACD17、硐室施工方法中，根据硐室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为()。A.分层施工法B.全断面施工法C.上山施工法D.导硐施工法E.下山施工法【答案】ABD18、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD19、关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有（）。A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求B.强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合有关规定C.厚度不少于设计的 80D.巷道的表面平整度不大于

22、 50mmE.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸【答案】ABD20、钢结构的连接方法有（）。A.焊接B.承插连接C.铆接D.普通螺栓连接E.高强度螺栓连接【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破

23、工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质

24、量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。二、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的 10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在

25、投标总价基础上下浮 5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 8.40 元/m3，材料费为 12.0 元/m3，机械费 1.60 元/m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元（其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元），规费为 225.68 万元。该工程企业管理费费率为 15%，利润为

26、 5%，税金为 3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4 万元，工期拖延 7 天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题 1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么 2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价

27、是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m38.40 元/m3=5460 元材料费=650m312.0 元/m3=7800 元机械费=650m31.60 元/m3=1040 元管理费=（人工费+材料费+机械费）15%=（5460+7800+1040）15%=2145 元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）

28、5%=（5460+7800+1040+2145）5%=822.25 得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）420=41.11 元/m3 中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200 万元+360 万元+120 万元+225.68 万元）（1+3.48%）三、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03

29、 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道 A，工期 6

30、2月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元四、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘，距离原副井 150m，为节约投资新副井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井

31、井筒直径65m，深度 750m，表土段深度 85m，采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位 A 承担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商 B 签订了混凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段无流沙层，预计最大涌水量为 15m3h，基岩段 550580m 处有一含水层，最大涌水量为 130m3h，采用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为 12m3h。基岩段施工中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内容如下：采用金属液压整体下移模板砌壁，模板高度 3600mm，模板直径 6500mm；每

32、次浇筑混凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于 3d；混凝土采用底卸式吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到 360m时，发现 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求。施工到 550m 时施工单位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为 15m，发现钻孔涌水量很小，决定继续施工。施工到 565m 位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到 140m3h，2小时候回落到 120m3h，依然超过井筒排水能力 60m3h 导致淹井事故发生。为此施工单位提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到

33、 75m3h，监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费用 60 万元，工期延长 10d，施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题 1新副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2施工单位编制的质量保证措施存在哪些问题应如何修改 3针对 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、建设单位以及混凝土供应商应如何应对 4淹井事故中，建设单位应当如何应对施工单位的索赔说明理由。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理为什么【答案】1不合理。因为井筒检查孔距离井筒中心不应超过 25m。2质量保证措施中，模板的直径

34、为 6500mm 不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大1040mm；洒水养护不少于 3d 不合理，应该为不少于 7d。3针对该段混凝土工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要求，则按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监理单位应当协调三家单位，并对事件的根本原因进行调查并制定预防措施。4淹井事故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒

35、涌水量瞬间达到 140m3h 不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量 75m3h 符合合格标准。五、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现

36、较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2 分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下 5.5m 以下(2 分)。六、【背景资料】某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加

37、大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件

38、下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集巾应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监

39、理。4采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，

40、结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但

41、是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主

42、(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商

43、不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出

44、了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了

45、施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总

46、工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度 500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超

47、过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在 360m 处破壁打 4 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位

48、拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010 规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010 的要求有权拒绝签字。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h 的合同要求组织施工不正确。10m3h 不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当

49、水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过 2 个。一十、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3 月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经

50、济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，