2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc

《2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C2、在矿井建设总工期中，()以煤巷为主，一般煤巷工程量比较大。A.一期工程B.二期工程C.三期工程D.四期工程【答案】C3、确定最小抵抗线方法不包括（）A.按巴隆公式计算B.根据最小抵抗线与孔径比值范围选取C.根据矿山实际资料选取D.根据最大抵抗线选取【答案】D4、根据岩土锚

2、杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB 500862015 的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是()。A.岩石的承载能力B.岩石质量参数C.岩石的结构类型D.岩体强度应力比【答案】D5、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D6、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5m2B.8m2C.12m2D.14m2【答案】B7、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合

3、理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D8、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B9、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D10、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5 B.8 C.12 D.14【答案】B11、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净

4、半径大 1?4cmB.较井筒内径小 1?4cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】B12、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工B.略晚于主、副井开工C.于主、副井完成后开工D.与主、副井同时开工【答案】C13、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是（）。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D14、尾矿库安全管理中，勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包()尾矿库建设项目。A.一等B.二等C.三等D.四等【答案】D15、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水一般是影

5、响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D16、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A17、下列喷射混凝土厚度检测的方法，较合理的是（）。A.取芯法B.激光测厚法C.凿方切割法D.超声测厚法【答案】A18、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C19、关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是（）。A.施工现场设有足够的急救器材B.办公区设在作业区以联系方便C.

6、现场要求有防噪声的措施D.夜间施工要得到允许【答案】B20、不应列人影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B21、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是（）。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的 8B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 12C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的 12D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的 8【答案】B22、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D23、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100

7、mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C24、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C25、巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的（）A.10%-30%B.15%-35%C.35%-50%D.50%-70%【答案】C26、属于两井间的巷道贯通特点的是（）。A.巷道两个端头之间的贯通B.一个井筒的两个端头间的贯通C.两井筒必须都进行联系测量的贯通D.两个独立井筒同时进行贯通【答案】C27、立井井筒基岩施工可以不采用临时支护的施工作业方式的是()。A.短段掘砌平

8、行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答案】D28、关于矿业工程项目建筑安装费用构成特点的说法，正确的是()。A.一个完整的矿业工程项目由不同工程构成。其内容、计费方法都一样B.实现一个矿山井巷工程项目，只是辅助于工程实体形成的费用消耗，但同样包括人工费等的基本内容.这部分费用称为工程工杂费C.矿山井巷工程项目过程中，涉及一些通常项目没有的费用内容，如矿山救护等费用D.特殊凿井工程费用与井巷工程工杂费具有同样性质【答案】C29、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B30、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.

9、混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C31、下列关于矿山企业行政管理的法律责任规定中，正确的是（）。A.矿山企业主管人员强令工人冒险作业而发生重大伤亡事故的，则对其撤职处理B.安全生产的特种作业人员未取得资格证书上岗、并逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产C.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故的，由其上级主管部门对其行政处罚D.矿长不具备安全专业知识的，应由劳动行政主管部门对其进行撤职处理【答案】B32、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销

10、售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D33、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A34、沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。是指（）A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.毫秒延时爆破【答案】A35、当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时

11、差调整【答案】B36、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B37、净直径 8.0m、深度 860m 立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（）。A.FJD-9 凿岩钻架、2HZ-6 抓岩机、新型井架、金属活动模板B.FJD-9 凿岩钻架、2HH-6 抓岩机、V 型井架、金属活动模板C.FJD-9 凿岩钻架、HS-6 抓岩机、V 型井架、整体滑升模板D.FJD-6 凿岩钻架、HZ-4 抓岩机、新型井架、整体滑升模板【答案】B38、光面爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合

12、装药或装填低威力炸药，在()起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】A39、事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，（）核定事故等级。A.应按照变化前核定的数据B.如救援不足 30d 的按原等级C.如救援超过 30d 的按变化的数据D.应按照变化后的伤亡人数重新【答案】D40、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D41、在矿山工程项目 中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系

13、统【答案】D42、根据岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB 500862015 的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是()。A.岩石的承载能力B.岩石质量参数C.岩石的结构类型D.岩体强度应力比【答案】D43、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B44、发生 5 人死亡事故，应由（）负责调查A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府B.发生事故的施工单位所在省级人民政府C.事故发生地市级人民政府D.事故发生地的省级人民政府【答案】C45、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按()分解进度目标。A.按承

14、包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A46、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B47、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中（）以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B48、根据煤矿井巷工程施工规范GB50511-2010 规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以()适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】A49、砌体结构的主要受力的特点是（）。A.抗压

15、强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A50、钢结构具有的特点是()。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC2、在有严重遇水膨胀的岩层中掘进时，合理的钻眼和防尘措施有()。A.湿式钻眼B.钻机供水量应满足除尘最低要求C.装卸矿（矸）石时进行喷雾洒水D.采用捕尘措施E.使用个体防尘保护用品【答案】D3、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.

16、排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC4、土工合成材料地基的主控项目是（）。A.土工合成材料强度B.土工合成材料延伸率C.地基承载力D.土工合成材料搭接长度E.每层铺设厚度【答案】ABC5、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD6、现行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，对应配套的工程量计算规范包含（）。A.房屋建筑与装饰工程工程量计算规范B.土地整理工程工程量计算规范C.通用安装工程工程量计算规范D.矿山工程工程量计算规范E.园林绿化工程工程量计算规范

17、【答案】ACD7、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC8、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的 1.2 倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD9、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿

18、路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC10、矿业工程合同变更的范围包括()。A.对合同中任何工作工程量的改变B.主体工程的质量变更C.承包人在施工中提出的建议D.增加合同约定的部分工作内容E.改变原定的施工顺序或时间安排【答案】AD11、防水工程施工中，关于室内地面涂料防水施工技术要求的说法，正确的是()。A.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面 100mmB.防水层完工后，经压力强度试验无渗漏，方可铺设面层C.涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布完毕后，再涂刷第二遍防水涂料D.两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭

19、接应错开幅宽的 12E.施工环境温度宜在 5以上【答案】AD12、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD13、关于矿业工程项目的施工序安排要点，说法正确的是()。A.与矿建工程不牵连、又不影响最后工期的内容可以作为关键路线上的补充内容B.与关键路线工程内容有牵连的土建与安装工程，应在相应的矿建工程前完成C.要利用的永久设备应在竣工前完成D.安装工程到交工前应有更多的时间E.土建工程应在井筒施工

20、期抓紧完成【答案】BD14、斜井永久支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD15、提高混凝土强度的方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子D.加强养护E.添加增强材料【答案】ACD16、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD17、在冻结法施工中，考虑选择冻结方

21、案的主要因素包括()。A.井筒岩土层的地质和水文地质条件B.冻结技术水平C.冻结的深度D.制冷设备的能力E.冻结钻孔偏斜大小【答案】ABCD18、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD19、下列关于在竖井、斜井运输爆炸物品安全要求的说法正确的是（）。A.应事先通知绞车司机和信号工、把钩工B.罐笼中同时运送炸药、雷管时，除爆破工外不得有其他人员C.用罐笼运输硝铵类炸药，装载高度不应超过罐笼高度的 23D

22、.用罐笼运输雷管时，升降速度不应超过 2msE.用吊桶运输爆炸物品时，升降速度不应超过 1ms【答案】ACD20、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产 2 个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装

23、置出现 20ram 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5d 整修，设备制造厂家支出 68 万元，施工承包商支出 34 万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1上述背景材料中的质量事故属哪一类?2对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 68 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 34 万元，属于一般事故。2对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够

24、符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。

25、6)其他鉴定结论。3因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。二、某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过 10m3h。施工单位施工至井深 360m 处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的 2 倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到 8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在 360m 处破壁打 4

26、 个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予签

27、字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于 6m3h，井壁不得有 05m3h 以上的集中漏水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过 10m3h 的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为 6m3h的要求，并在投标书中提出相应的施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为 6m3h 的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导

28、水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2 个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。5施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同并按照此合同进行施工。三、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒

29、净直径 5m，掘进荒径 67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1 个机电队，1 个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织

30、设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-2.8/15.5，副提升机为 JK-2.5/11.5，2 台 HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安

31、全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-2.5/11.5 也不能提升

32、4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-75X8 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底 4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工

33、现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。四、背景某厂新建一条生产线，工期要求 9 月 10 日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于 7 月 28 日才陆续到位，晚到 45 天，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装，一边整修不规范设备。设备在试生产 2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20mm 偏差而形成漏风。为处理事故，停产 5 天整修，设备制造厂家支出 6.8 万元，施工承包商支出 3.4 万元。经过设备制造

34、单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题 1.上述背景材料中的质量事故属哪一类？2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种？3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案？【答案】1.曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失 6.8 万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失 3.4 万元，属于一般事故。2.对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检査和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)

35、隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3.因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求

36、”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。五、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于V 类稳定性围岩，采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm同时架设铜棚支架，支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立

37、即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在

38、钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3

39、)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由：10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。六、施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80 立方米/h 和 78 立方米/h，其他井筒段预计最大涌水量为 25立方米/h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B

40、 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.8/15.5 型提升机，配 2 只 4 立方米/h 吊桶提升，2 台 H2-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45 立方米/h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。问题

41、 1指出施工单位丙的井筒设备选型有何不妥，为什么？2分析 B 单位出现施工事故及两次索赔要求。3分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】1施工单位丙的设备选型选用了 2 台 JK2-2.8/15.5 型提升机不妥，因为主井井筒需要进行临时改绞，因此必须选用一台双滚筒提升机，最合理的配置是 1 台 JK2-2.8/15.5 型提升机，1 台 2JK-3.5/15.5 型提升机，这样在进行主井临时装备时不需要另行安装绞车，节省工期；选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，爆破效率按 0.85 计算，循环爆破进尺为约 3.6m，为了保证正规循环作业，模板高度宜

42、为 3.6m；主井井筒深度 850m 选用溜灰管下料不妥，容易产生混凝土离析，对混凝土的施工质量有不易保证，在深部混凝土浇筑时宜采用底卸式吊桶输送混凝土。2第一次事故是由于施工单位自身的原因造成的。尽管水文观测孔冒水是冻结井筒开挖的基本条件，但是还应满足测温孔及准备工作等条件，主要条件应由冻结单位控制。因此在没有冻结单位的开工通知书的情况擅自开挖，责任应该由施工单位自己承担；并且如果由此给冻结单位造成损失，冻结单位有权向建设单位提出索赔；第二次索赔是由于接近含水层时施工单位没有采取相应的治水措施，导致含水层的涌水通过裂隙涌出，责任应该由施工单位自己承担，正确的做法应该是距离含水层 10m 的位

43、置时施工探水钻孔，根据探水情况采取相应的治水措施。3施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。七、背景某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从50 个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。

44、根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于 1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作

45、业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。八、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变

46、更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设

47、计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。九、1背景某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度920m，其中表士段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施

48、工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。2问题（1）本

49、工程的投标保证金为 60 万元是否合理?说明理由。（2）评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】（1）本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2%且不超过 80 万元的规定。（2）评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投

50、标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。（4）施工单位应承担 54 万元。明细如下：施工设备损坏 36 万元；施工人员窝工及设备闲置损失 18 万元。建设单位应承担 71 万元。明细如下：现场道路和施工用房损失 32 万元；工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件损失 16 万元。一十、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆 ll 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚 50ram。在对 20