2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc

《2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列).doc（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20222022 年年-2023-2023 年一级建造师之一建通信与广电工程年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库实务模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下 90 日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C2、声音的声压级越高，人耳的听觉响应越趋于（）。A.平直B.线性降低C.指数上升D.几何增加【答案】A3、下列哪项（）数值越小越好。A.天线增益B.驻波比C.交叉极化鉴别率D.输出光功率【答案】B4、同步卫星相当于一座约()的超高电

2、视塔。A.3600kmB.5600kmC.36000kmD.56000km【答案】C5、下列情况下，应选择设置通道的是（）。A.在机房、建筑物引入点B.在道路交叉处C.管道穿越铁路、河道时D.大容量电缆进局所，汇接处【答案】D6、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为 1525mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D7、当事人要求听证的，应当在收到行政处罚意见告知书之日起()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4【答案】C8、无线广播电视监测网主要由监测台、遥控站(点)和()组成。A.

3、数据分析处理中心B.总局监测中心C.省级监测分中心D.中波数据采集点【答案】A9、关于蓄电池安装的说法，错误的是()。A.安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置B.安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定C.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内D.安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧【答案】D10、下列关于双绞电缆的说法错误的是（）。A.不同的传输速率，要求使用不同的双绞电缆B.扭绞长度越短，抗干扰能力越强C.屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率D.CAT6A 双绞线适用于保密通信；【答案】D11、长期工作的设备，机房温度一

4、般保持在()之间。A.1823B.1035C.030D.1828【答案】D12、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP 化、无线化【答案】B13、多年来，通信网主要采用铜线(缆)用户线向用户提供传送电话的业务，用户铜线(缆)网分布广泛且普及，为了进一步提高铜线传输速率，开发了()技术，以解决高速率数字信号在铜缆用户线上的传输问题。A.NGNB.软交换C.DSLD.IP【答案】C14、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作

5、的机构D.法院【答案】A15、在通信管道工程中，入孔位置不应选择在()。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过 150m 的管道上【答案】A16、光缆吹放速度宜控制在()mmin 之间。A.2050B.6090C.100120D.130150【答案】B17、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C18、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C19、塔顶放大器电源线长为 85 米时，防雷接地线安装正确的是（）。

6、A.4 点接地，接地线与电源线夹角 10B.5 点接地，接地线与电源线夹角 10C.4 点接地，接地线与电源线夹角 20D.5 点接地，接地线与电源线夹角 20【答案】B20、操作维护中心（OMC-R）检验项目不包括（）。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D21、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A22、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准 正交性，以区别地址，而在频率、

7、时间、空间上都可能重叠。A.频分多址方式B.时分多址方式C.空分多址方式D.码分多址方式【答案】D23、柜式设备机架安装时，应用 4 只 M10M12 的膨胀螺栓与地面加固，机架（）应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】D24、110kV 变电所与 VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A25、下列关于 HYAGT600204 电缆的读法正确的是（）。A.600 对线径为 0.4mm 的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600 对线径为 0.4m

8、m 的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600 对线径为 0.4mm 的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600 对线径为 0.4mm 的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C26、光缆配盘时，应最先确定（）的位置。A.光缆接头B.特殊光缆C.管道光缆D.架空光缆【答案】B27、安装 600*300*2600mm 机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机

9、架垂直度偏差控制在 2.5mm 以内【答案】D28、在微波通信系统中，不属于分路系统的是（?）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C29、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B30、基站发射功率过小，会严重影响基站的()。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B31、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B32、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波

10、站D.强噪声源【答案】D33、中国 5G 设定的设备密度达到（）万个平方公里。A.100B.300C.600D.1000【答案】C34、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的()用光时域反射仪（OTDR）测光纤的长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度【答案】B35、()是一种代码变换，主要解决数字信号传输的可靠性问题。A.信源编码B.信道编码C.信道解码D.信源解码【答案】B36、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C37、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的行政处罚(当场)决定书，当场

11、交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D38、4030mm 硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B39、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B40、一类高层电信建筑的耐火等级应为一级，二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级，电

12、信建筑地下室的耐火等级应为()。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】A41、100 对以上的电缆加有预备线对(用 SP 表示),预备线对的数量一般为标称对数的 1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A42、通信管道工程中，管道单段长度超过 500 米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B43、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有 UPS、（）等供电装置。建设工程 教育网 提 供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C44、4G 系统能够以()Mbps 的速度下载，比拨号上网快 20

13、00 倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C45、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A46、下列行为中，不属于危害电信网络安全和信息安全的是()。A.盗窃公用电信设施B.故意传播计算机病毒C.复制他人电信码号D.恶意损毁通信设备【答案】C47、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A48、下列移动核心网（）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。A.2.5G GPRSB.3G U

14、MTS R99C.3G UMTS R4D.4G LTE R8/R9【答案】C49、DWDM 光信噪比测试的主要测试仪表是()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C50、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有()。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD2、程控数字交换及硬件系统由（）组成A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.操作系

15、统E.应用系统【答案】ABC3、太阳能电源的特点有()。A.不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守B.太阳电池安装地点可以自由选择，但不易搬迁C.太阳能电源系统较其他电源系统可以随意扩大规模，达到增容目的D.太阳能电源的能量与日照量有关，因此输出功率将随昼夜、季节而变化E.太阳电池输出能量的密度较高，须占用较大面积【答案】ACD4、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD5、基站机房共享时，必须根据所有设备的()及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列

16、方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC6、中国 5G 设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD7、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD8、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD9、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复

17、合型网经济性差【答案】ACD10、建筑面积 120m2 以上的()等，应设置事故照明。A.录音室B.疏散走廊C.楼梯间D.配电室E.传达室【答案】ABCD11、对于电磁辐射敏感建筑物进行评估，评估后应划分出()区域。A.公众辐射安全区B.职业辐射安全区C.电磁辐射超标区D.电磁辐射严重超标区E.电磁辐射禁区【答案】ABC12、直流供电系统由()等部分组成。A.直流配电屏B.蓄电池C.直流变换器D.交流变换器E.整流设备【答案】ABC13、广播电视中心由()子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD14、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表示接头

18、标石A.B.C.D.【答案】B15、移动通信系统的带状网主要用于覆盖()。A.公路B.铁路C.河流D.海岸E.县城【答案】ABCD16、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD17、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD18、承包单位应编制专项施工方案的分项工程包括()。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.通信枢纽工程D.拆除、爆破工程E.其他危险性较大的工程【答案】ABD19、卫星通信网的运行过程分为()阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网

19、安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】BD20、IPv6 的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.改善的服务质量(Qos)控制D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装，建筑安装工程费总计 800 万元，其中材料费 300 万元，采用包工不包料的承包方式，施工费为建安工程费扣除材料费的 70%，最终合同款为 357.5 万元，其中施工费 350 万元，安全生产费用 7.5 万元，合同工期 2016.6.1-2016.12.10。合同约定，乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为 80

20、0 元/台班，人工费单价 100 元/元，增加用工所需管理费为增加人工的 50%。施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于设备厂家延期交付设备，延误工期 5 天，窝工 20 工日；事件二：线路施工过程中，由于挖掘机械故障造成停工 4 天，窝工 10 工日；事件三：因大暴雨成灾停工 3 天，窝工 15 工日。事件四：由于设计变更，导致光缆路由加长，导致工期增加 1 天，施工单位综合费用预计增加 5 万元。问题：1.双方签约的合同价款 357.5 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期。3.建设单位提出的工程量的变更是否合理？说明理由。4.列式

21、计算本工程的竣工结算价款。5.施工单位于 2016.12.20 日提交了竣工结算资料，建设单位应何时完成审查。【答案】1.双方签约的合同价款 357.5 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（800-300）70%=350 万元安全生产费=8001.5%=12 万元合计：350+12=362 万元2.事件一：施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔，因为设备延期交付属于建设单位不可抗力。可以索赔的工期为 3 天。事件四：施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔，因为设计变更属于建设单

22、位责任。可以索赔的工期为 1 天，可以索赔的费用为 5 万元。3.建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。4.原合同价款：362 万元可索赔费用：3000+50000=53000 元合计：362+5.3=367.3 万元 5.根据相关规定，500 万元以下的工程，建设单位应在接收到竣工资料的 20 天内完成审查。即本工程建设单位应在 2017 年 1 月 9 日之前完成审查。二、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单

23、位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，

24、项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食

25、物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。三、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管

26、道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】1根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?2本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?3识别本工程的环境因素。4管

27、道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1施工单位需重点控制的工序：(1)管道基础；(2)塑料管铺设；(3)回填土方、夯填；(4)入孔内井壁抹灰；(5)管道试通；(6)管道沟槽的支护或放坡。2安全技术交底还应包含的内容：(1)安全措施；(2)关键工序和质量控制点；(3)施工工艺；(4)质量通病预防及注意事项；(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。3本工程环境因素：(1)路面切割机工作时的噪声和扬尘；(2)开挖管道沟槽时的扬尘；(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声；(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；(5)打夯机产生的噪声。4需注意的安全防护有：(1)临时用电设

28、施安装漏电保护装置；(2)公路上施工设警示标志；(3)管道沟槽壁支护牢固。四、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】五、1背景某项目经理部承接到长途直埋光

29、缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环

30、境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬

31、，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合

32、适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。六、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场

33、检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范

34、施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20 倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。七、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供

35、货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工

36、效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单

37、位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定

38、的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；

39、建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。八、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用

40、，然后再进行其他段落的施工。问题：1具有什么资质的企业可参加本工程投标 2施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 3本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证 4针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投人使用的要求，施工单位应如何处理 5光缆中继段测试包括的内容有哪些【答案】1通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级、三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工，二级企业可承担工程造价 2000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工，三级企业可承担工程造价 500 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的估算价为 2500 万元，因此，具有一级通信工程总承包资质

41、的企业可参加本工程投标。2施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4建设单位对施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好后，交由建设单位和监理单位审核；竣工资料审核通过后，由建设单位组织部分验收；对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理单位进行复验；复验合格，验收工程方可投入使用。5光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道

42、总衰减、光纤后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘(直埋部分)。九、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单

43、位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，

44、应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。一十、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】