2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案.doc

《2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案.doc（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20222022 年年-2023-2023 年一级建造师之一建通信与广电工程年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷实务强化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、通信局(站)的天线必须安装()。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网【答案】B2、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过 150m 的管道上【答案】A3、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为 FTTC、FTTH、FTTO、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式【答案】B4

2、、广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D5、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D6、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D7、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D8、关于电缆布放的说法，

3、错误的是()。A.电源线和电缆必须分开布放B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的 10 倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D9、建筑群综合布线设备问内应有足够的设备安装空间，其面积最低不应小于()。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2【答案】B10、呼叫质量测试在中型城市宜选（）个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B11、广播电视中心采用在线式 UPS 系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C12、

4、电源线室外部分应做防雷接地，当长度 20m，应（）接地。A.1 点B.2 点C.3 点D.4 点【答案】C13、调整机架垂直度时，可在机架底角处放置()，最多只能垫机架的三个底角。A.塑料瓶B.厚纸片C.金属片D.砖【答案】C14、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C15、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A16、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字

5、信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D17、IPv6 地址长度为（）位。A.32B.128C.256D.512【答案】B18、4G 系统支持的终端移动速度可达到()。A.150kmhB.250kmhC.350kmhD.450kmh【答案】B19、（）是由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。A.散射衰落B.闪烁衰落C.K 型衰落D.波导型衰落【答案】C20、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B21、PTN 网络发生故障时，执行保护和恢复功能的是（）平面。A.传送B.

6、管理C.配置D.控制【答案】D22、光缆沟回填土时，应先回填()mm 厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C23、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高 1.8m，垂直偏差 1.6mmB.机架高 2m，垂直偏差 1.8mmC.机架高 2m，垂直偏差 2.0mmD.机架高 2.6m，垂直偏差 3.0mm【答案】D24、地面无线广播遥控监测站距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D25、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为 48.8v，加上负载后，测得端电压为 46.2v，

7、电流为 0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A26、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是【答案】A27、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B28、中波和短波广播发射台总发射功率()的为防火一类建筑物。A.50KwB.l00kWC.l50kWD.200kW【答案】B29、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为()。A.浅蓝色B.深蓝色C.棕红色D.银粉色【答案】C

8、30、操作维护中心（OMC-R）检验项目不包括（）。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D31、NFV 技术最核心的内容是()。A.网络功能组件化B.网络功能模块化C.软件解耦D.网络切片【答案】D32、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（）。A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B33、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）A.模拟呼叫法B.大话务

9、量统计法C.人机命令法D.话务观摩法【答案】A34、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A35、从硬件构成来看，通信网由终端节点、（）、业务节点和传输系统构成。A.控制节点B.网络节点C.交换节点D.接入节点【答案】C36、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到 36 个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A37、通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的()。A.强磁场

10、B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B38、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D39、大唐电信代表中国提出的()标准采用了 TDD 模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D40、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于 1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为 B 端，南向为 A 端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C41、在直流供电系统中，应采用

11、()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C42、在卫星电视接收系统中，若采用 3m 天线，高频头增益54dB 时，可选用()m 的电缆。A.20B.30C.40D.50【答案】A43、全塑电缆芯线接续必须采用()。A.气吹法B.牵引法C.压接法D.推进法【答案】C44、VSAT 系统是以传输低数率的数据而发展起来的，目前已经能够承担高数率业务。其出站链路速率可达 8448kbits，入站链路数率可达()kbits。A.8448B.4096C.2048D.1544【答案】D45、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3

12、D.SDN【答案】B46、典型六类电缆的弯曲半径应大于()。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D47、有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。A.铺地毯B.设双层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备【答案】A48、如果微波射线通过大气波导而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B49、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C50、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。

13、A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通信主管部门为调查案件需要，有权依法进行现场勘验，()。A.对重要的书证，有权进行复制B.对重要的书证，无权进行复制C.勘验检查时，应当通知当事人到场D.勘验检查时，无须通知当事人到场E.制作勘验检查笔录，当事人拒不到场的，可以请在场的其他人作证【答案】AC2、在通信网中属于终端节点主要功能的有()。A.用户信息的处理B.用户业务的集中和接入功能C.信令信息的处理D.信令功能E.实现独立于交换节点的业务的执行和控制【答案】AC3、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的

14、性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD4、在通信管道工程中，使用的塑料管道有()等。A.单壁波纹管B.双壁波纹管C.栅格管D.梅花管E.硅芯管【答案】BCD5、卫星通信网的运行过程分为()阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】BD6、微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路时间，提前做好新机房的()准备工作。A.天馈线系统B.电源系统C.走线架安装D.线缆的布放E.通道主要指标测试【答案】ABCD7、工作人员必须进入电磁辐射超标区时，可

15、采取以下措施：()。A.穿防护服装B.控制暴露时间C.暂时降低发射功率D.关闭严重辐射设备E.降低背景电磁辐射【答案】ABC8、在微波通信系统中，属于分路系统的是()。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换E.极化补偿器【答案】ABD9、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D10、设备通电过程中的检查应包括()。A.先接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与

16、机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】ABD11、随着现代通信网的技术发展，为“三网融合”铺平了道路，“三网”是指（）？A.移动互联网B.物联网C.计算机通信网D.有线电视网E.电话通信网【答案】CD12、直埋光缆对地绝缘测试，做法正确的是（）。A.光缆回填 300mm 后和光缆接头盒封装回填后进行B.使用高阻计 2min 后读数C.兆欧表，指针稳定后读数D.在相对湿度 85%时测试E.测试仪表的引线 3m【答案】ABC13、天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有()。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降

17、车E.手扳葫芦【答案】AC14、移动通信设备网络测试内容有（）。A.电压驻波比测试B.网络功能和性能检验C.路测D.呼叫质量测试E.上电测试【答案】BCD15、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A.消弧线保护B.避雷针保护C.排流线保护D.套钢管保护E.套塑料管保护【答案】ABC16、为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料B.墙体采用厚墙或双层墙C.采用密封式的双层窗D.采用特制的双层门E.采取浮筑式结构，形成“房中房”【答案】BCD17、（）是光纤最重要的两个传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B

18、.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD18、下列关于双绞电缆描述错误的是（）。A.双绞电缆的特性阻抗有 100、120、150等几类B.双绞线扭绞长度越长，抗干扰能力越强。C.CAT 7 只有屏蔽双绞线电缆一种D.两根芯线紧密扭绞在一起，可以提高芯线之间的抗干扰能力E.不同的传输速率，可以使用相同型号的双绞电缆。【答案】B19、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的()。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD20、架空线路工程中，人行道上的拉线宜以()保护。A.塑料管B.钢管C.竹筒D.刷银粉E.木桩【答案】AC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承担了

19、我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：

20、施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。问题 1指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2说明进场检验工作有哪些不符合规定。3监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。4事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承担？5列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。【答案】1项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的

21、签字记录。2光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。3监理工程师拒绝签字是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验）确认合格后才能签字。4施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；光缆损失由建设单位（供货单位）承担；工期及人工损失由施工单位承担。5成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆 AB 端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。二、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复

22、，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15 米光缆。由于

23、工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定

24、额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动

25、功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期

26、后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。三、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计

27、进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍

28、未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共

29、同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电

30、杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能

31、地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程四、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为

32、保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，

33、检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m 处断开 50mm 的放电间

34、隔。两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m 处加装绝缘子做电气断开。与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：光缆长度复测；光缆单盘损耗测试；光纤后向散射信号曲线；光缆护层的绝缘检查。5.临时使用的仓库的消防要求：应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；易燃易爆物品应单独存放；严禁保管人员住在仓库中；仓库内严禁烟火。五、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟

35、槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题 5 分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁

36、抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1 项 1 分）2.（本小题 5 分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各 1 分）3.（本小题 5 分）P295 本工程环境因素六、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽

37、坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】1根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?2本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?3识别本工程的环境因素。4管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1施工单位需重点控制的工序：(1)管道基础；(2)塑料管铺设；(3)回填土方、夯填；(4)入孔内井壁抹灰；(5)管道试通；(6)管道沟槽的支护或放坡。2安全技术交底还应包含的内容：(1)安全

38、措施；(2)关键工序和质量控制点；(3)施工工艺；(4)质量通病预防及注意事项；(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。3本工程环境因素：(1)路面切割机工作时的噪声和扬尘；(2)开挖管道沟槽时的扬尘；(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声；(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；(5)打夯机产生的噪声。4需注意的安全防护有：(1)临时用电设施安装漏电保护装置；(2)公路上施工设警示标志；(3)管道沟槽壁支护牢固。七、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一

39、光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】八、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没

40、冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将

41、费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完

42、成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施

43、工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提

44、供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、1背景某项目经理部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括 39 个基站的安装及调测工作，工程工期要求 60 天，保修期 1 年。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目经理部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目经理部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组

45、织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2问题(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理。项目经理部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工

46、单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求。【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目经理部应在部分验收

47、以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择得错误，竣工验收后应在验收后 15 天内备案；备案的单位选择得错

48、误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。一十、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】