2022精选工程协议书4篇.docx

《2022精选工程协议书4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选工程协议书4篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选工程协议书4篇精选工程协议书4篇在充满活力，日益开放的今天，协议书的使用成为日常生活的常态，签订协议书能够保证双方合作愉快。想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，以下是我为大家整理的工程协议书4篇，欢迎阅读与收藏。工程协议书 篇1一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运

2、、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。三、索赔事项概述由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计

3、标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加

4、速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成：1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。5

5、、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费：工日：1754工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75,52.23元0.75918=35960元工资上涨费不予考虑。2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。48000元54302=172800元24000元54304=172800元3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理

6、费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.712054=558427元4、利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。1150000元54305.6%=115920元5、措施费合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.6712054=171652元工程延期索赔合计：1227559元二、工程变更的索赔原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3

7、，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）211490（17.5%-5.6%）=1275479元索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。20_年_月_日工程协议书 篇2还款人：区人

8、民政府(以下称甲方)债权人：(以下称乙方)为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本协议：一、乙方出借用于我区_“两基”工程借款合计人民币_元。截至20xx年12月31日已偿还的本金_元，已偿还利息_元。尚欠借款本金_元，欠利息_元，合计欠_元。二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。三、减去20xx年12月31日后偿还的数额，截至订立本协议之日尚欠本金_元，尚欠利息_元，合计欠_元，即为区人民政府还款数额。四、甲方还款期为5年，从_年_月_日至_年_月_日，每年按照总债务的比例偿还。五、在还款期内如因不可抗力

9、事件(重大自然灾害、战争等)导致本区财政收支严重失衡的，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。六、自本协议订立之日起，乙方与原借款人的债权债务(合同)关系消灭。本协议一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。甲方：区人民政府乙方：法定代表人：法定代表人：本协议订立于年月日工程协议书 篇3出租方(甲方)：承租方(乙方)：根据中华人民共和国合同法的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：一、租赁设备概况：二、设备的使用地点及工程情况： 。三、设备的所有权：本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租

10、方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。四、甲方的基本责任：1、提供良好的设备和操作驾驶员。2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。五、乙方的基本责任：1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。3、乙方

11、不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。5、进出场拖车费用： 个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。六、结算方式及相关事宜：1、租赁期间：租期自 年 月 日开始计算租金， 至 年 月 结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。2、单价：大写：3、结算方式：设备租赁费按 (月天小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金 元(大写： )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准

12、确做好时间记录。5、油料提供： 负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。八、违约责任:(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及 (当月当天)租金。(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。九、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据中华人民共和国合同法及其他相关法律的有关条款友好协商解

13、决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇4根据双方合作意向，乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务，处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。一、甲方的权利和义务1享受全面周到的“网管及计算机维修”服务。2享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。3享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养。4全面检修保养：逐一检查单台电脑及服务器

14、操作系统是否正常运行；互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作；如发现问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内排除故障。5享受24小时的 “网管及计算机维修”的免费咨询服务，：_。6享受合同期内免费提供最少_小时的电脑知识培训。7在乙方实施服务过程中，甲方应积极协助乙方工作，避免服务中断。8为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确，在乙方工程师出发前往现场前，甲方有义务准确描述现场情况，并回答乙方工程师所提问题。9出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时，双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。二、乙方的权利和义务1此协议生效后，乙方应保证甲方所投保服务的_台服务

15、器、_台交换机、_路由器、_台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后，在国家规定的工作时间内，不超过_小时立即上门，维修的标准达到正常使用。2免费电话咨询，_小时提供紧急上门服务的次数不超过_次年，以紧急救援结束后乙方签字确认为准。三、乙方服务内容1硬件服务：乙方保证甲方所投年保的电脑主机（主板、硬盘、光驱、板卡等）、显示器，外设（打印机、扫描仪）、网络设备的维护、维修，保证硬件设备正常运转。注：如发现硬件损坏，乙方负责硬件维修，对无法维修的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行采购，也可以由乙方代为您采购（以不高

16、于市场价格为准）。2网络管理与软件安全服务a为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案；b硬件维修、维护；c软件安装、调试；d病毒防护及网络安全；e网络规划、设计、安装、维护；f信息数据恢复、备份；g技术咨询， 免费电脑培训；h数据整理；i密码管理；j定期系统优化；k系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复；3对于上述内容中为未涉及的业务内容，双方协商后重新议定。四、报价标准10台或以下：_元月1120台：_元月2130台：_元月3140台：_元月4150台：_元月50台以上：面议本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页