建设工程施工劳务分包合同修改.docx

《建设工程施工劳务分包合同修改.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同修改.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、铺装劳务分包合同甲方（工程承包方）：乙方（劳务分包方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已与发包方 就工程签订了建设工程施工合同一乙方有能力承接劳务分包，现甲乙双方就 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。-、乙方基本情况资质证书号码：人员情况：设备情况：二、劳务分包工作对象及提供劳务内容2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 提供分包劳务内容：三、工作进度1.1 开始工作日期： 年月日；结束工作日期：年月日；总 日历工作天数为：天。1.2 乙方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、

2、月施工计 划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化 验的控制、监督、检查和验收；1.3 、乙方应按照甲方的要求，根据施工组织设计总进度计划，每月底前一天提交下 月施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；时，甲方应报请有关部门协同处置。31、合同解除31. 1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过 28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。32. 2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方 应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙

3、方已完工程的劳务报 酬，并赔偿因此而遭受的损失。33. 3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停 建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。34. 4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按 甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合 同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同 解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。35. 5本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本 份, 甲方执 份，乙方执 份。34、补充条款

4、附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划附件二：甲方提供施工机具、设备一览表附件三：甲方提供周转、低值易耗材料一览表组成本合同的文件及优先解释顺序如下:（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。甲方：（公章）住 所： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行: 帐 号： 邮政编码:乙方：（公章）住 所：法定代表人： 委托代理人： 开户银行：帐 号：邮政编码:附件一甲方供应材料、设备、构配件计划序号品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件二甲方提供施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位供应时间送达地点备注附件三甲方提供周转、低值易

5、耗材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注I、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定 等级。五、项目经理5.1甲方委派 为项目经理，为甲方驻工地履行本合同的唯一授权代表。5.1乙方委派 为项目经理，为甲方驻工地履行本合同的唯一授权代表。六、甲方责任6.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作。6.2 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。6.4 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施 工场地；6

6、.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安 全设施保证施工需要；6.6 甲方应在劳务分包工作开工一天前，向乙方提供图纸套，以及与本合同工作 有关的标准图一套。6.7 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；11、乙方责任11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，11.2 应当根据甲方的要求，根据施工组织设计总进度计划，合理组织具有相应资格证 书的熟练工人投入工作，劳动力的工种技、壮搭配合理，做到既满足施工生产需要又不发生 窝工现象。劳动力进场后，应当立即办理一切手续及证件，如安全生产许可证、暂住证、务 工证、健康证等，特殊工种必须持证上岗。11.3 未

7、经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法 律法规及有关规章制度；11.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；11.5 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确 保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工 现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安 全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11.4、 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方

8、随时检查其设备、材料 保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照 顾全局；11.5、 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区 的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；11.7、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作， 因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；11.9、 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。11.1

9、0、 非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履 行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。28. 1乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担 责任。7.2乙方应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。12、安全施工与检查12.1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时 接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由 于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。12.2、 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全

10、教育，并对他们的安全负责。甲方不 得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责 任及发生的费用。13、安全防护13.1、 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街 交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措 施费用由甲方承担。13.2、 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害 性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防 护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。13.3、 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如

11、安全帽、安全带及其他保护用品）， 由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。14、事故处理1.1、 、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方, 同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15、保险1.2、 乙方施工开始前，甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命 财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。1.3、 ,运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不 需乙方支付保险费用。1.4、 .甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 甲方自行投保的范围（内容）为：01.5、 ,乙方必须

12、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生 命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围（内容） 为：O1.6、 、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16. 1乙方应在接到图纸后一天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（具体 表式见附件一）；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供 应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用另行约定。 如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。17. 2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材

13、料、设备。因保管不善发生丢失、损坏, 乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16. 3甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要 求）：采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）16. 4甲方委托乙方采购低值易耗性材料的费用，由乙方凭采购凭证，另加的管 理费向甲方报销。20、施工机具、转材料供应20. 1甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入 场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本 合同委托乙方采购的除外）应按时运入现场

14、交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运输、卸 车、安拆调试时，费用另行约定。20. 2甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20. 3、甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。17、劳务报酬17. 1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:（1）固定劳务报酬（含管理费）;（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算;（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。17. 2本工程的劳务报酬，除本合同17. 6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。17. 3采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计 元。17. 4采用第（2）种方式计价的，不同工

15、种劳务的计时单价分别为：单价为 元；一单价为 元；一单价为 元;一单价为 元;,单价为 元。17. 5采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为:一单价为 元;一单价为 元;一单价为 元;一单价为 元;,单价为 元。17. 6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整:(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过%,按变化前后价格 的差额予以调整；(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；(3)双方约定的其他情形：19、劳务报酬的中间支付19. 1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付:(1)合同生效即支付预付款

16、 元；(2)中间支付：第一次支付时间为一年月日，支付 元；第二次支付时间为一年月日，支付 元；19. 2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，乙方与甲方双方约定支付方法 为。19. 3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追 加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。24、劳务报酬最终支付24. 1全部工作完成，经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双 方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。24. 2甲方收到乙方递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意 见。甲方确认结算资料后14天内向乙方支付劳务报酬尾款。18、工时及

17、工程量的确认18. 1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。18. 2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲 方确认。18. 3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的 工程量，甲方不予计量。21、施工变更21. 1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向 乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更 通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和

18、尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。21. 2因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺 延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21. 3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由 此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。21. 4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。22、施工验收22. 1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕, 应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述

19、报告后7天内对乙方施 工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合 同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量 不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。22. 2全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的 劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。23、施工配合23. 1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部 门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或 施工场地

20、内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、 隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方承 担。23. 2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方 应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。25、违约责任25. 1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1） 甲方违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25. 2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款 时，应按乙方

21、同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支 付每日一。的违约金。25. 3甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。25. 4当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金；（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时, 乙方应向甲方支付 的违约金；（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺

22、延。25. 5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后 仍应继续履行合同。26、索赔26. 1甲方根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以 积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总（分）包合同。26. 2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索 赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔 成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。27. 3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生 时有效的相应证据。28. 4甲方未按约定履行自己的

23、各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情 况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可 按下列程序以书面形式向甲方索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知;（2）发出索赔意向通知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经 济损失的索赔报告及有关资料；（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或 要求乙方进一步补充索赔理由和证据；（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙 方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，乙

24、方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事 件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与 （3）、（4）规定相同。26. 5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按 上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。27、争议27. 1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解, 任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向合同签订地人民法院起诉。27. 2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续, 保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求

25、停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。29、不可抗力29. 2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取 措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙 方应暂停工作。29. 3因不可抗力事件导致的费用由双方自行承担。29. 4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。30. 2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲 方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出 修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位